Печатная_форма_электронного_контракта.html

Тип: договор
Электронный контракт, сформированный с использованием ЕИС

Версия 2 ревизия 1

1. Общая информация о контракте

1.1 Реквизиты контракта
Контракт заключен для выполнения государственного оборонного заказа Нет
Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу  
Номер контракта 0148200005425000385



1.2. Основание заключения контракта
Идентификационный код закупки 252502417105050240100104690014120414
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Открытый конкурс в электронной форме
Номер извещения об осуществлении закупки (приглашения) 0148200005425000385
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭОК1 от 23.06.2025



2. Стороны контракта

2.1. Информация о заказчике
Организационно-правовая форма 75204: Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации
Полное наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Сокращенное наименование ГКУ МО «ДЗКС»
ИНН 5024171050
КПП 502401001
Место нахождения 143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. КРАСНОГОРСК, Г КРАСНОГОРСК, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 7
Почтовый адрес Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 7.
Ответственное должностное лицо заказчика Горшков Алексей Павлович
Адрес электронной почты gku.dzks@mosreg.ru
Номер контактного телефона 7-498-6028386



2.2. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе)
Вид Юридическое лицо РФ
Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВСК»
Сокращенное наименование ООО «НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВСК»
ИНН 5047154277
КПП 504701001
Статус Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
Место нахождения (место жительства) 141407, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ХИМКИ, Г ХИМКИ, УЛ БАБАКИНА, СТР. 5А, ЭТАЖ ЦОК, ПОМЕЩ. 006-2
Почтовый адрес 141406, Московская область, г. Химки, ул. Бабакина, д. 5А, этаж ЦОК, помещ. 006-2
Адрес электронной почты info@newvsk.com
Номер контактного телефона 7 4957929331
Руководитель (лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица) ШЛИК АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
ИНН 505015898541
Должность ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



3. Предмет контракта
Предмет контракта Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»
Специализация Предмет контракта относится к работам по строительству
Контракт заключен в соответствии с частью 56 статьи 112 44-ФЗ (одновременное выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 55 статьи 112 44-ФЗ)
Контракт жизненного цикла (в соответствии с частью 16 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ) Нет



3.1. Объект закупки
Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг - Нет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» Работа Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) 1 Условная единица (усл. ед) 658 449 181.32 20%   658 449 181.32
Итого: 658 449 181.32



4. Условия контракта

4.1. Сроки исполнения контракта
Дата начала исполнения контракта 0 календарных дней с даты заключения контракта
Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) 623 календарных дней с даты начала исполнения контракта



4.2. Этапы исполнения контракта
Дата начала исполнения этапа Дата окончания исполнения этапа Срок исполнения этапа с даты начала исполнения контракта Цена этапа Размер аванса по этапу
0 календарных дней с даты начала исполнения контракта   329 календарных дней 22 925 440.19 6 877 632.06
30.00 %
0 календарных дней с даты начала исполнения контракта   416 календарных дней 14 307 821.41 4 292 346.42
30.00 %
0 календарных дней с даты начала исполнения контракта   599 календарных дней 80 714 903.22 24 214 470.97
30.00 %
0 календарных дней с даты начала исполнения контракта   623 календарных дней 540 501 016.50 162 150 304.95
30.00 %



4.3. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
Страна Адрес Дополнительная информация об адресе
Российская Федерация обл Московская Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная



4.4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги Да
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара Требования к гарантийному обслуживанию поставленного Оборудования: в полном объеме и с выездом на объект
Требования к гарантии производителя товара Гарантийный срок Подрядчика на поставленное Оборудование: не менее 12 (двенадцать) месяцев, но не менее срока гарантии производителя
Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на 5 года (лет). Гарантийный срок на работы по проектированию составляет: 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Акта приемки объекта капитального строительства. Требования к объему предоставления гарантий качества на выполненные работы по проектированию: в полном объеме
Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг Да



4.5. Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)
Вид обеспечения Размер обеспечения исполнения контракта в % Размер обеспечения исполнения контракта, который должен предоставить поставщик (подрядчик, исполнитель) Порядок предоставления, требования к обеспечению
1 2 3 4
Обеспечение исполнения контракта 30.00 197534754.40 Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.
Обеспечение исполнения контракта по поставке товара или выполнению работы      
Обеспечение исполнения контракта по последующему обслуживанию, эксплуатации (при наличии) в течение срока службы, ремонту и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара      
Обеспечение исполнения гарантийных обязательств 3.00 19753475.44 Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) перед оформлением документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, либо предоставлением независимой гарантии. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005.Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Независимая гарантия должна в том числе содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Срок действия независимой гарантии устанавливается с учетом требований пп. 5 ч. 2 ст. 45 и ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.



4.6. Условия привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО
Предъявляется требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44 ФЗ
Если поставщик (подрядчик, исполнитель) является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, то требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНО к такому поставщику (подрядчику, исполнителю) не предъявляется		 Да
Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО (%) 40.00
За неисполнение условий по привлечению к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНО предусмотрена гражданско-правовая ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя)  



4.7. Прочие условия
Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да
Предусмотрено уменьшение суммы, подлежащей уплате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей Нет
Предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) Да



5. Финансирование контракта

5.1. Источник финансирования
Наименование бюджета Московская область
Вид бюджета Бюджет субъекта Российской Федерации
Закупка за счет собственных средств организации  



5.2. Цена контракта
Способ указания цены контракта Цена контракта
Цена контракта 658449181.32
Цена за право заключения контракта  
Валюта контракта РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Формула цены контракта  
Предусмотрена выплата аванса Да
Размер аванса (%) 30.00
Размер аванса в валюте контракта 197 534 754.40



5.3. Информация о казначейском, банковском сопровождении
Казначейское или банковское сопровождение контракта не требуется.

5.4. График платежейФинансирование за счет бюджетных средств
Код бюджетной классификации Российской Федерации Код объекта капитального строительства/недвижимого имущества Сумма контракта (в валюте контракта) Аванс
на 2026 год на 2027 год
1 2 3 4 5
86007011830140010414   177 788 317.07 19 746 437.33 Да
86007011830140010414   26 063 283.12 434 851 143.80 Нет
Итого 203 851 600.19 454 597 581.13  



5.5. Платежные реквизиты заказчика
Наименование организации, ИНН, КПП Тип счета Номер лицевого счета Номер банковского (казначейского) счета Реквизиты банка, ТОФК Наименование контрагента для п/п
1 2 3 4 5 6
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
ИНН: 5024171050 КПП: 502401001		 Лицевой счет в ФО 03860D45970 03221643460000004800 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО // УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Москва
БИК: 004525987, к/с: 40102810845370000004		  



5.6. Реквизиты для осуществления оплаты
Наименование организации / ФИО, ИНН, КПП Тип счета Номер лицевого счета/код поступления Номер банковского (казначейского) счета Реквизиты банка, ТОФК Наименование контрагента для п/п, ОКТМО, КБК
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВСК»
ИНН: 5047154277 КПП: 504701001
Поставщик (подрядчик, исполнитель)		 Расчетный счет в банке   40702810180000007295 АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), г. Москва
БИК: 044525341, к/с: 30101810300000000341		 ООО «НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВСК»



6. Документы, сформированные без использования ЕИС

Наименование файла
1 Приложения к проекту контракта
2 Проект контракта

Подпись поставщика

Владелец сертификата:
ШЛИК АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВСК»

Сертификат:
02c7768f00c1b247ba46741ae0e9fde687
Действителен с 16.04.2025 по 16.07.2026

Дата и время подписания:
07.07.2025
18:18:47 ((МСК))		 Подпись заказчика

Владелец сертификата:
Горшков Алексей Павлович
Заместитель генерального директора
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Сертификат:
6cd461e4554ce92c3aed3a45562e9e39
Действителен с 20.09.2024 по 14.12.2025

Дата и время подписания:
09.07.2025
14:30:56 ((МСК))

Умный контракт_выполнение работ одновременно по проектированию, строительс___строительства _здания_ _вер_39_ 0148200005425000385 2025_07_03-11_46.docx

Тип: договор
Государственный контракт № 0148200005425000385
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» (Идентификационный код закупки № 252502417105050240100104690014120414)


«___» _____________ 20___ год

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», именуемое(ая,ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Горшкова Алексея Павловича, действующего на основании доверенности от 23.07.2024 №149/2024, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Новая строительная компания ВСК», именуемое(ая,ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Шлика Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке от 23.06.2025 № 0148200005425000385, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной и рабочей документации, выполнить работы по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» (далее – Объект), в случае, если проектной документацией предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации Объекта, осуществить поставку такого оборудования (далее – Оборудование), оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, а также обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика (далее – Услуги), (далее все перечисленные обязательства – Работы) и передать результат выполненной Работы по Контракту Заказчику в обусловленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить результат выполненной Работы по Контракту.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной и рабочей документации в соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирование, являющимся приложением 1 к приложению 5 к Контракту «Описание объекта закупки (техническое задание). Задание на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирование» (далее – работы по проектированию, Задание соответственно), в сроки, установленные Контрактом.
Результатом выполненных работ по проектированию является проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс) проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным) (далее – государственная экспертиза).
Результатом выполненных работ по разработке рабочей документации является рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения Работ и ввода в эксплуатацию Объекта, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией, разработанными в ходе исполнения Контракта в соответствии с пунктом 1.2 Контракта (далее – работы по строительству, Проект соответственно), в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является разделом 1 приложения 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» и его неотъемлемой частью (далее – График, приложение 2 к Контракту соответственно).
Объем и содержание работ по строительству, подлежащих выполнению, требования к качеству, а также требования к порядку и способу их выполнения Подрядчиком, определяются Проектом и Контрактом.
Результатом выполненных работ по строительству является построенный Объект, в отношении которого получены заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта требованиям проектной документации и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса.
1.4. Подрядчик обязуется осуществить поставку Оборудования в соответствии со Спецификацией (приложение 6 к Контракту; далее – Спецификация), Техническими требованиями (приложение 7 к Контракту; далее – Технические требования) и оказать Услуги в сроки, установленные Контрактом.
Номенклатура Оборудования и его количество определяются Спецификацией, технические показатели – Техническими требованиями.
Поставка Оборудования осуществляется Подрядчиком с разгрузкой транспортного средства по адресу получателя, указанному в приложении 2 к Контракту (далее – место доставки). Оказание Услуг осуществляется Подрядчиком в месте доставки Оборудования.
1.5. Результатом выполненной Работы по Контракту является Объект, в отношении которого получено разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость работ по строительству, стоимость Оборудования, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту. Цена Контракта составляет 658 449 181 (шестьсот пятьдесят восемь миллионов четыреста сорок девять тысяч сто восемьдесят один) рубль 32 копейки с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке, указанной в Контракте (далее – Цена Контракта), а в случае если Контракт заключается с лицом, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, Цена Контракта НДС не облагается.
2.2. Стоимость работ по проектированию включает в себя стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по проектированию в соответствии с Заданием, иными условиями Контракта и требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе:
затраты на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы, разработку рабочей документации;
стоимость всех расходов, связанных с получением технических условий, согласований, разрешений в согласующих инстанциях, государственных органах, органах местного самоуправлениям, эксплуатирующих организациях и прочие;
затраты на получение положительного заключения государственной экспертизы;
затраты на подготовку сметы контракта в соответствии с Методикой составления сметы контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, сметы такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.08.2023 № 604/пр (далее – Методика составления сметы контракта, Приказ № 604/пр соответственно);
затраты на подготовку ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ;
расходы на вознаграждение Подрядчика за отчуждение Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения работ по проектированию.
Стоимость работ по строительству включает в себя:
стоимость приобретения, поставки и монтажа материалов, изделий, конструкций и оборудования, приобретаемых Подрядчиком;
стоимость всех работ согласно Проекту;
затраты, связанные с мобилизацией (демобилизацией) строительной техники, оборудования, а также связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными, специалистами, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;
затраты на охрану Объекта;
затраты на испытание оборудования;
таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими тарифами на момент совершения таможенного оформления;
транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;
накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта;
стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также прочие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта Заказчику;
затраты, связанные с оплатой за подключение Объекта на период строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и электроснабжения включая плату за право подключения;
затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве Объекта;
затраты, связанные с действием специальных режимов и других факторов, влияющих на выполнение сроков строительства;
расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений;
расходы на техническую инвентаризацию Объекта (получение технического и кадастрового паспортов на Объект);
другие затраты, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по Контракту, а также работы, не детализированные в Контракте, но необходимые для качественного выполнения работ по строительству, за исключением затрат на услуги технического заказчика, авторский надзор (при наличии).
Стоимость Оборудования включает в себя:
затраты на Оборудование;
расходы по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования в соответствии со Спецификацией;
стоимость услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования специалистов, эксплуатирующих Оборудование;
расходы на упаковку, маркировку, вывоз упаковки и мусора.
2.3. Стоимость работ по проектированию, стоимость работ по строительству, стоимость Оборудования указаны в Сведениях об объектах закупки (приложение 1 к Контракту).
2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.1. Источник финансирования:
Бюджет \ Внебюджетные средства Тип средств Код бюджетной классификации расходов Сумма, руб. Лицевой счет Год
Областной бюджет Средства бюджета Московской области 86007011830140010414 454 597 581,13 03860D45970 2027
Областной бюджет Средства бюджета Московской области 86007011830140010414 203 851 600,19 03860D45970 2026
2.2. Стоимость отдельных видов Работ указана в разделе «Смета контракта» приложения 1 к Контракту (далее – Смета контракта). Цена этапов исполнения Контракта указана в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» приложения 2 к Контракту.
2.3. Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Контракта, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению Работ или необходимых для этого расходов.
3. Сроки, место и порядок выполнения Работ
3.1. Датой начала исполнения обязательств Сторон по Контракту является дата заключения Контракта. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение Работ.
3.2. Начальный и конечный сроки работ по проектированию, работ по строительству, поставки Оборудования и оказания Услуг, а также промежуточные сроки выполнения работ по проектированию, работ по строительству, поставки Оборудования и оказания Услуг (если они предусмотрены Контрактом), указаны в Графике.
3.3. Место (места) выполнения Работ указано (указаны) в приложении 2 к Контракту.
3.4. Подрядчик выполняет работы по проектированию, работы по строительству, поставляет Оборудование и оказывает Услуги в порядке согласно Графику, Заданию, Проекту и в соответствии с иными условиями, предусмотренными Контрактом.
3.5. Права на результаты интеллектуальной деятельности:
3.1.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по проектированию, а также имущественные права на техническую, рабочую (при наличии), проектную, программную (при наличии) и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее – сопутствующая документация), принадлежат: Московской области от имени которой(го) выступает Заказчик (далее – Правообладатель).
3.1.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами документа о приемке результата выполненных работ по проектированию, указанного в разделе «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту в соответствии с условиями Контракта.
3.1.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
3.1.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Правообладателю.
3.1.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право Правообладателя использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
3.1.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) Правообладателем выступать в защиту интересов Сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда – возместить убытки.
3.2. Подрядчик не вправе передавать сопутствующую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
3.7. В случае если Проект предусматривает при осуществлении работ по строительству Объекта поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то Проект, являющийся предметом Контракта, должен содержать отдельный перечень таких товаров. После получения Заказчиком результата выполненных работ по проектированию на основании указанного перечня Заказчик составляет перечень товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, по форме согласно приложению 8 к Контракту и направляет его Подрядчику вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.
3.8. Порядок направления результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на государственную экспертизу:
3.8.1. Срок проведения государственной экспертизы включается в срок выполнения работ по проектированию, указанный в Графике.
3.8.2. Подрядчик обеспечивает наличие положительного заключения государственной экспертизы.
3.8.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта Заказчик предоставляет Подрядчику документы, подтверждающие полномочия Подрядчика действовать от имени Заказчика при обращении с заявлением о проведении государственной экспертизы, а также полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы.
3.8.4. В целях дальнейшего согласования Заказчиком направления результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на государственную экспертизу не позднее срока, установленного Графиком, Подрядчик передает Заказчику результаты инженерных изысканий и (или) проектную документацию по акту в свободной форме, подтверждающему передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий Заказчику.
3.8.5. Подрядчик в порядке и сроке согласно Графику направляет результаты инженерных изысканий и (или) проектную документацию на государственную экспертизу.
3.8.6. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Подрядчик устраняет за свой счет недостатки (дефекты), выявленные при проведении государственной экспертизы. После устранения недостатков (дефектов), выявленных при проведении государственной экспертизы, Подрядчик обеспечивает осуществление повторной государственной экспертизы за свой счет.
3.8.7. В случае получения положительного заключения государственной экспертизы и предоставления его Заказчику посредством Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ) работы по проектированию считаются выполненными, и Подрядчик действует в порядке, указанном в подпункте 4.2.1 пункта 4.2 Контракта, при условии получения письменного подтверждения Заказчиком финансового обеспечения работ по проектированию.
3.9. Порядок внесения изменений в Проект, получивший положительное заключение государственной экспертизы:
Внесение изменений в Проект допускается по требованию Заказчика либо по предложению Подрядчика.
В случае внесения изменений в Проект по предложению Подрядчика, Подрядчик направляет Заказчику посредством ПИК ЕАСУЗ предложение о необходимости внесения изменений в Проект (далее – Предложение) с обоснованием причин, влекущих необходимость внесения таких изменений.
Заказчик в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Предложения, рассматривает Предложение, по итогам рассмотрения принимает решение о необходимости внесения изменения в Проект либо об отсутствии такой необходимости и направляет решение Подрядчику посредством ПИК ЕАСУЗ.
В случае необходимости внесения изменений в Проект Заказчик направляет Подрядчику посредством ПИК ЕАСУЗ Задание с учетом изменений. Без получения от заказчика Задания с учетом изменений Подрядчик не вправе вносить изменения в Проект.
Если при внесении изменений в Проект по предложению Подрядчика требуется повторное прохождение государственной экспертизы, Подрядчик самостоятельно и за свой счет оплачивает прохождение повторной государственной экспертизы и обеспечивает наличие положительного заключения государственной экспертизы на измененный Проект.
В случае обнаружения Заказчиком, организацией, осуществляющей строительный контроль, отступлений выполненных Работ от Проекта, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную подпунктом 7.3.4 пункта 7.3 Контракта.
3.10. Подрядчик в порядке и сроки, предусмотренные приложением 3 Контракту «Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» (далее – приложение 3 к Контракту), направляет Заказчику ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (далее – ведомости), проекты смет контракта, разработанные в соответствии приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (далее – проекты смет контракта, приказ № 841/пр соответственно).
Подрядчик составляет ведомость для каждого отдельного технологически законченного элемента (вида работ и затрат) в соответствии со структурой сводного сметного расчета (приложение 9 к Контракту) (по видам работ и затрат каждой главы, входящей в состав проектной документации). Ведомость предусматривает детализацию технологически законченного элемента (вида работ и затрат) по видам работ, определение объемов работ и единиц измерения видов работ («Комплекс», «м2», «шт» и пр., указание в качестве единицы измерения видов работ «условная единица» не допускается). Детализация видов работ осуществляется таким образом, чтобы было возможно однозначно идентифицировать содержание и объем работ для удобства их приемки и оплаты в ходе выполнения работ по строительству Объекта в соответствии с Графиком.
Подрядчик на основании каждой ведомости составляет проект сметы контракта, предусматривающий указание как цены каждого вида работ всего, так и за принятую в ведомости единицу измерения. Проект сметы контракта составляется по форме согласно приказу № 841/пр. При этом составление проекта сметы контракта осуществляется без использования предусмотренных проектной документацией в соответствии с градостроительным законодательством сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.
В целях дополнительной детализации конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ с наименованием единицы измерения «Комплекс» из этого комплекса работ могут быть выделены отдельные виды работ и затрат (произведено разукрупнение), в случае если такое решение принято Заказчиком.
При группировке и разукрупнении работ и затрат внутри комплекса работ необходимым условием является установление законченности всего объема работ, подтверждающее качество и работоспособность законченных конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, включая необходимые испытания, установленные Проектом.
Подрядчик для каждого проекта сметы контракта определяет начало и окончание срока выполнения, указанных в нем видов работ, и направляет Заказчику проект графика выполнения строительно-монтажных работ в порядке и сроки, установленные приложением 3 к Контракту. При этом общий срок начала и окончания выполнения работ по всем проектам смет контракта не должен превышать срок строительства Объекта, указанный в Задании.
Не позднее срока, указанного в приложении 2 к Контракту, после приемки Заказчиком результата выполненных работ по проектированию, Заказчик с учетом проектов смет контракта и проекта графика выполнения строительно-монтажных работ, направленных Подрядчиком, вносит изменения в Смету контракта в соответствии с Методикой составления сметы контракта, в График и направляет Подрядчику проект дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт посредством использования ПИК ЕАСУЗ.
Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика указанного в данном пункте Контракта проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт рассмотреть и подписать его посредством ПИК ЕАСУЗ.
Не позднее 1 (одного) рабочего дня после подписания Заказчиком и Подрядчиком, указанного в настоящем пункте Контракта дополнительного соглашения, Подрядчик и Заказчик подписывают посредством ПИК ЕАСУЗ Акт о начале выполнения работ на объекте с указанием в нем сведений о фактическом наличии на строительной площадке механизмов (техники), трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ по строительству. Порядок и сроки подписания Акта о начале выполнения работ на объекте установлены в приложении 3 к Контракту.

3.11. Порядок выполнения работ по строительству:
3.11.1. Подрядчик обязан до начала выполнения работ по строительству получить от Министерства строительного комплекса Московской области посредством направления запроса на адрес электронной почты minstrk@mosreg.ru или в группу https://t.me/proektqr макет для печати баннера сервиса «Что здесь происходит?» с персональным QR-кодом Объекта.
В течение 14 (четырнадцати) дней с момента начала работ по строительству напечатать и разместить в визуально доступных местах ограждения Объекта, либо на самом Объекте в случае отсутствия ограждения, на котором производятся работы по строительству, баннер сервиса «Что здесь происходит?».
Размещаемый баннер сервиса «Что здесь происходит?» должен отвечать следующим характеристикам:
размеры баннера - 2 на 1,5 метра;
материал изготовления баннера - баннерное полотно.
Макет для печати баннера сервиса «Что здесь происходит?» прилагается к Контракту (приложение 10 к Контракту).
3.11.2. Подрядчик обеспечивает наличие на строительной площадке следующей документации, необходимой для выполнения работ по строительству:
Проекта;
положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» или иной организации по проведению государственной экспертизы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
общего журнала работ (далее – журнал);
специальных журналов работ;
исполнительной документации – текстовые и графические материалы, подготовленные в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (далее – Приказ № 344/пр), пунктом 9.2 Свода правил «Организация строительства СНиП 12-01-2004» СП 48.13330.2019, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2019 № 861/пр (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы);
отчета о выполненных работах по исполнению контракта (приложение 11 к Контракту).
3.11.3. Подрядчик ежедневно ведет журнал, в котором отражается весь ход производства работ по строительству, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ по строительству, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Организация, осуществляющая строительный контроль, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале, а также включает в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ по строительству Подрядчиком. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных в журнале.
До начала приемки Заказчиком выполненных работ по строительству организация, осуществляющая строительный контроль, подписывает направленные Подрядчиком Заказчику посредством ПИК ЕАСУЗ акты о приемке выполненных работ (КС-2), а также проверяет и своей подписью подтверждает достоверность исполнительной документации.
3.11.4. Подрядчик извещает Заказчика и организации, осуществляющие строительный контроль и авторский надзор (при наличии), о готовности освидетельствования и приемки работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность Объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее – скрытые работы), конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения (далее – ответственные конструкции, участки систем соответственно), в порядке, предусмотренном пунктом 15.1 Контракта, за 3 (три) рабочих дня до начала приемки соответствующих работ по строительству.
Перечень скрытых работ, ответственных конструкций, участков систем, подлежащих освидетельствованию, определяется Проектом.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ по строительству только после подписания Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приемки ответственных конструкций, участков систем.
Если закрытие скрытых работ выполнено без подписания Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приемки ответственных конструкций, участков сетей, при условии, если Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль, не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, не прошедших освидетельствование, затем восстановить ее за свой счет. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ по строительству.
3.11.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки строительной площадки по акту приема-передачи строительной площадки (приложение 12 к Контракту; далее – акт приема-передачи) Подрядчик возводит собственными и (или) привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования и выполнения работ по строительству, согласно проекту организации строительства (далее – ПОС).
3.11.6. Представители организаций, осуществляющих строительный контроль и авторский надзор (при наличии), имеют право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ по строительству в любое время суток в течение всего срока выполнения работ по строительству. Подрядчик обеспечивает представителей таких организаций помещением для работы.
3.11.7. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки строительной площадки Подрядчик осуществляет в соответствии с СП 126.13330.2017 «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84» создание геодезической разбивочной основы строительной площадки и обеспечивает сохранность знаков геодезической разбивочной основы (строительной сетки) на весь период строительства. В случае уничтожения знаков во время производства строительно-монтажных работ Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.
Не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты завершения работ по строительству Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до окончания строительства.
Подрядчик несет ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик устраняет за свой счет.
3.11.8. В случае обнаружения Заказчиком, организацией, осуществляющей строительный контроль, недостатков в выполненных работах по строительству или некачественно выполненных работ по строительству Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения Цены Контракта, установленной в разделе 2 Контракта, устранить недостатки выполненных работ по строительству и обеспечить их надлежащее качество.
В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, в двустороннем акте делается соответствующая отметка. В случае неявки Подрядчика для составления двустороннего акта, акт составляется в отсутствии Подрядчика и считается подписанным Подрядчиком. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ по строительству, исправления некачественно выполненных работ по строительству привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.
3.11.9. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки Объекта и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта требованиям проектной документации и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом на выдачу разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
3.12. Обеспечение строительства Объекта материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием осуществляется Подрядчиком.
Все используемые при выполнении работ по строительству материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль, а при необходимости, установленный требованиями к организации работ, а также проектной документацией и рабочей документацией, входной лабораторный контроль. Поставщики (производители) материалов, изделий, конструкций и оборудования должны иметь соответствующие лицензии на осуществление деятельности по производству строительных изделий, конструкций и оборудования, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством Российской Федерации данный вид деятельности подлежит лицензированию).
Копии указанных в данном пункте Контракта документов на поставляемые для выполнения работ по строительству материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику за 3 (три) рабочих дня до начала производства работ по строительству, выполняемых с использованием этих материалов, изделий, конструкций и оборудования.
Подрядчик обеспечивает приемку, разгрузку, складирование и сохранность поступивших на Объект материалов, изделий, конструкций и оборудования в период выполнения работ по строительству за свой счет.
Подрядчик несет риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, изделий, конструкций и оборудования до передачи результата выполненной Работы по Контракту Заказчику.
3.13. Порядок поставки Оборудования и оказания Услуг:
3.13.1. Подрядчик обеспечивает подготовку помещения (места) эксплуатации, в котором будет осуществляться сборка, установка, монтаж, ввод в эксплуатацию Оборудования, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.13.2. Поставка Оборудования осуществляется Подрядчиком на Объект на условиях, предусмотренных подпунктом 3.13.1 пункта 3.13 Контракта. Подрядчик в срок, установленный в приложении 3 к Контракту, до осуществления поставки Оборудования направляет в адрес Заказчика уведомление о дате и времени доставки Оборудования на Объект.
Подрядчик обеспечивает упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Объекту и разгрузки. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к соответствующему Оборудованию.
3.13.3. Фактической датой поставки Оборудования на объект считается дата, указанная в документе, подтверждающем факт передачи Оборудования (указано в разделе «Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара» приложения 3 к Контракту).
3.13.4. При поставке Оборудования Подрядчик по месту доставки представляет Заказчику документы, указанные в приложении 3 к Контракту, в том числе вместе с Оборудованием Подрядчик предоставляет:
техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;
гарантию производителя на Оборудование, срок действия которой соответствует сроку, указанному в Контракте, оформленную в виде отдельного документа;
гарантию Подрядчика на Оборудование, срок действия которой соответствует сроку, указанному в Контракте, оформленную в виде отдельного документа;
3.13.5. После поставки Оборудования на Объект Подрядчик в порядке и сроки, установленные Графиком, оказывает Услуги.
Подрядчик обеспечивает привлечение квалифицированного персонала для оказания Услуг в количестве, необходимом для оказания Услуг надлежащего качества.
3.13.6. Сборка, установка и монтаж Оборудования осуществляются Подрядчиком в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования при наличии подготовленного в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации помещения (места) эксплуатации Оборудования.
3.13.7. Ввод в эксплуатацию Оборудования включает в себя пусконаладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Оборудования.
3.13.8. В состав монтажных и пусконаладочных работ Оборудования входят:
распаковка Оборудования;
проверка наличия всех компонентов согласно номенклатуре поставки;
сборка и монтаж Оборудования;
расстановка Оборудования из комплекта поставки на соответствующих рабочих местах;
соединение компонентов Оборудования из комплекта поставки между собой соединительными кабелями;
подключение Оборудования из комплекта поставки к имеющимся информационным и силовым розеткам на Объекте сетевыми и силовыми кабелями, входящими в комплект поставки;
проверка прохождения сигналов связи между компонентами;
включение Оборудования, инициализация предустановленной операционной системы;
первоначальная инициализация Оборудования – основных рабочих параметров согласно инструкции производителя;
проверка функционирования каждой единицы Оборудования из комплекта поставки согласно базовым режимам эксплуатации, указанным в инструкции производителя;
иные мероприятия, необходимые для эксплуатации Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования.
По результатам пусконаладочных работ Подрядчик предоставляет Заказчику протоколы испытаний Оборудования, акты технической готовности Оборудования для комплексного опробования, акты приемки пусконаладочных работ в срок, установленный в подпункте 4.2.4 пункта 4.2 Контракта.
Подрядчик производит индивидуальные испытания монтируемого Оборудования и принимает участие в его комплексной апробации в присутствии представителей Заказчика.
3.13.9. Подрядчик разрабатывает программу обучения правилам эксплуатации Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и проводит инструктаж и обучение правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования специалистов, эксплуатирующих Оборудование, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования.
Обучение правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования специалистов, эксплуатирующих Оборудование, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, включает в себя обучение правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования, оформление учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию Оборудования, применение средств измерений, предусмотренных технической (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и соответствующих требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», необходимых для технического обслуживания и эксплуатации Оборудования, в объеме и порядке, предусмотренном технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.
3.13.10. Результат поставки и монтажа Оборудования, а также оказания Услуг оформляется Актом ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов (приложение 14 к Контракту) в порядке и сроки, указанные в приложении 3 к Контракту.
4. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных Работ и оформления ее результатов, порядок и сроки оплаты выполненных Работ
4.1. Приемка выполненных Работ, в том числе отдельных этапов Работ, осуществляется на основании документов о приемке Работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта. Документ о приемке, указанный в приложении 2 к Контракту, составляется на основании Сметы контракта в соответствии с Проектом, условиями Контракта и подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Сторон Контракта в соответствии с положениями Федерального закона «Об электронной подписи» (далее – документ о приемке).
4.2. Приемка выполненных Работ:
4.2.1. При приемке выполненных Работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных Работ технологиям, принятым при разработке сметных нормативов, а также не выделяется стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций) и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика. Также при приемке выполненных Работ не требуется обоснование размера понесенных Подрядчиком расходов на выполнение указанных работ и затрат, учтенных и не подлежащих выделению в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы контракта.
4.2.2. При приемке выполненных работ по проектированию для подтверждения объемов и качества фактически выполненных работ по проектированию по видам работ по проектированию, включенным в Смету контракта, Подрядчик представляет комплект документов, перечень, порядок и сроки направления Подрядчиком которых определяются Заданием и приложением 3 к Контракту.
4.2.3. При приемке выполненных работ по строительству для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету контракта, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом, а также исполнительную документацию (далее – комплект документов).
Перечень, порядок и сроки направления Подрядчиком комплектов документов, в том числе сдачи Подрядчиком результата выполненной работы по Контракту, указаны в приложении 3 к Контракту и разделе 14 Контракта.
4.2.4. При приемке поставленного Оборудования и оказанных Услуг для подтверждения соответствия качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик фактически поставленного Оборудования и оказанных Услуг Спецификации, Техническим требованиям, Проекту Подрядчик представляет комплект документов, перечень, порядок и сроки направления которых определяются приложением 3 к Контракту и иными условиями Контракта.
Непосредственно перед осуществлением приема-передачи Оборудования Заказчиком выполняется входной контроль Оборудования в объеме 100 (ста) процентов от общего объема поставки (проверка соответствия качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Оборудования в соответствии со Спецификацией и Техническими требованиями, проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование, предоставление которых предусмотрено Контрактом и законодательством Российской Федерации).
Приемка Оборудования осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных Работ:
4.3.1. Заказчик осуществляет приемку выполненных Работ, в том числе приемку результата выполненной Работы по Контракту, после получения от Подрядчика соответствующего комплекта документов. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных Работ, в том числе приемки результата выполненной Работы по Контракту, а также порядок и сроки оформления ее результатов установлены разделом «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту.
4.3.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.
Порядок и сроки проведения экспертизы установлены разделом «Порядок и сроки проведения экспертизы» приложения 3 к Контракту.
4.3.3. Заказчик в порядке и сроки, установленные разделом «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту, осуществляет приемку выполненных Работ и подписывает или утверждает подписанный всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документ о приемке, либо в те же сроки направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа о приемке, содержащий перечень выявленных недостатков (далее – мотивированный отказ).
В случае, если Контрактом предусмотрено предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненной Работы осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в порядке и в сроки, которые установлены в приложении 3 к Контракту.
4.3.4. В случае получения мотивированного отказа Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет и направить Заказчику отчет об устранении недостатков, подписанный Подрядчиком, а также документы, указанные в приложении 3 к Контракту.
Со дня получения от Подрядчика указанных в настоящем пункте документов Заказчик действует в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, при этом срок исполнения обязательств Заказчика, установленный настоящим разделом Контракта, исчисляется со дня получения таких документов.
4.3.5. В случае, если выявленные недостатки, указанные в мотивированном отказе, не устранены Подрядчиком Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с условиями Контракта.
4.3.6. Подписание Заказчиком документов о приемке не лишает его права ссылаться на недостатки выполненных Работ, в том числе по объему Работ (включая обнаруженные по результатам проведенных контрольными органами проверок).
4.4. Порядок и сроки оплаты выполненных Работ:
4.4.1. Оплата выполненных Работ осуществляется в рублях Российской Федерации.
4.4.2. Порядок и сроки оплаты выполненных Работ установлены в разделе «Порядок и сроки оплаты» приложения 2 к Контракту.
4.4.3. Оплата выполненных Работ Заказчиком осуществляется в пределах Цены Контракта на основании Сметы контракта в сроки и в размерах, которые установлены Контрактом, с учетом Графика и фактически выполненных Подрядчиком Работ путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, реквизиты которого приведены в Контракте, за вычетом суммы выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).
4.4.4. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком Работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта.
4.4.5. Обязательства Заказчика по оплате выполненных Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счетов Заказчика.
4.4.6. Условие об удержании Заказчиком суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, содержится в разделе «Порядок и сроки оплаты» приложения 2 к Контракту. Заказчик перечисляет за Подрядчика удержанную сумму неустоек (штрафов, пеней) в установленном порядке в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
4.4.7. Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере, указанном в разделе «Размер аванса» приложения 2 к Контракту, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, в порядке и в сроки, указанные в приложении 2 к Контракту, на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 16 Контракта.
Заказчик вправе увеличить размер аванса до 50 (пятидесяти) процентов от Цены Контракта, что оформляется соответствующим дополнительным соглашением к Контракту, с соблюдением положений законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов Московской области.
Последующие после выплаты аванса платежи, причитающиеся Подрядчику за фактически выполненные Работы согласно документу о приемке, производятся за вычетом пропорциональных сумм выплаченного аванса, рассчитываемых как произведение размера предусмотренного Контрактом аванса в процентном выражении и стоимости фактически выполненных Работ.
Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в частях 1 и 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не допускается.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.1.2. Требовать своевременного устранения недостатков (дефектов), выявленных в процессе выполнения Работ, при передаче результата выполненной Работы по Контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, требовать возмещения убытков в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.1.3. Требовать от Подрядчика представления (направления) надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Заданием, Проектом и условиями Контракта, в том числе предусмотренных законодательством Российской Федерации и необходимых для проведения государственной экспертизы.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении им обязательств по Контракту. Заказчик в запросе указывает форму, объем и сроки предоставления информации.
5.1.5. Провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
5.1.6. Неоднократно использовать сопутствующую документацию для строительства иных объектов капитального строительства.
5.1.7. Требовать от Подрядчика возмещения понесенных Заказчиком необходимых расходов и других убытков в соответствии со статьей 397 Гражданского кодекса.
5.1.8. Запрашивать у Подрядчика образцы материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также его комплектующих, приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства работ по строительству, включая сопровождающие их документы, подтверждающие соответствие качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.9. Ссылаться на обнаруженные им недостатки в ходе выполнения Работ и при их приемке, которые не были оговорены в документе о приемке, но фактически отражены в документе, оформленном по результатам экспертизы.
5.1.10. Давать Подрядчику обязательные для него письменные и устные указания о способе выполнения Работ в процессе их выполнения, а также иные указания, предусмотренные Контрактом, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.11. Давать Подрядчику предписание о приостановлении Подрядчиком Работ в следующих случаях:
а) дальнейшее выполнение Работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении Работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи Объекта;
б) дальнейшее выполнение Работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, изделий, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления сроков выполнения Работ, установленных Графиком.
5.1.12. Давать Подрядчику письменное предписание:
а) об удалении со строительной площадки и (или) Объекта в установленные сроки материалов, изделий, конструкций и оборудования, не соответствующих Проекту и (или) условиям Контракта и приостановлении Работ с использованием таких материалов, изделий, конструкций и оборудования;
б) о замене таких материалов, изделий, конструкций и оборудования на новые материалы, изделия, конструкции и оборудование, удовлетворяющие требованиям Проекта и условиям Контракта.
5.1.13. Принимать участие в организуемых и (или) инициированных Подрядчиком производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам, связанным с выполнением Работ.
5.1.14. При выявлении в период выполнения Работ нарушений Подрядчиком положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил:
а) выдавать Подрядчику письменное распоряжение на устранение нарушений, требовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений;
б) в случае игнорирования распоряжения, грубого нарушения положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил приостановить производство Работ (с фиксацией в общем журнале работ) до устранения выявленных замечаний.
Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления сроков выполнения Работ, установленных Графиком.
5.1.15. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с процессом выполнения Работ и недостатками, выявленными при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.1.16. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению Работ и своевременно выполнить Работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
5.2.2. В течение сроков, установленных в приложениях 2 и 3 к Контракту для передачи строительной площадки и подписания акта приема-передачи, передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложениями 2 и 3 к Контракту, являющимися его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложениями 2 и 3 к Контракту, являющимися его неотъемлемой частью;
согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложениями 2 и 3 к Контракту, являющимися его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
5.2.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.
5.2.4. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
5.2.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.2.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных Работ в части его соответствия условиям Контракта.
5.2.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.2.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.2.9. Осуществлять приемку результата выполненных работ по проектированию в соответствии с Графиком, который является разделом приложения 2 к Контракту и его неотъемлемой частью, после получения положительного заключения государственной экспертизы, а также результата выполненных работ по разработке рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.
5.2.10. Оплачивать выполненные и принятые Работы не позднее срока, указанного в разделе «Порядок и сроки оплаты» приложения 2 к Контракту, с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
5.2.11. Если иное не предусмотрено Контрактом сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков.
5.2.12. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, соответствием условиям Контракта, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, изделий, конструкций и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.13. Представлять Подрядчику информацию об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Контракте, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.
5.2.14. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика информации об изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Контракту.
5.2.15. В срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика предупреждения об обстоятельствах, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 716 Гражданского кодекса, направить ответ с указанием о дальнейших действиях Подрядчика.
5.2.16. Передать Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ, предусмотренных Контрактом. Перечень, порядок и сроки передачи таких данных установлены Контрактом.
5.2.17. Обеспечить строительный контроль и авторский надзор (при наличии) за выполнением Работ на Объекте (объемом Работ, качеством выполненных Работ, стоимостью и сроками выполнения Работ) в соответствии с Проектом, условиями Контракта и требованиями нормативных документов.
5.2.18. Подготовить строительную площадку для начала строительства надлежащим образом, в том числе освободить от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением Работ по Контракту, и мусора.
5.2.19. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к приемке организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного строительством Объекта и ввод в эксплуатацию в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.20. Контролировать создание и сохранность Подрядчиком геодезической разбивочной основы в соответствии с СП 126.13330.2017 «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84».
5.2.21. Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства» Графика.
5.2.22. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.
5.3.2. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., для выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет изменения Цены Контракта и (или) объемов работ по Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в исполнительной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном Контрактом.
5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с учетом подпункта 4.4.4 пункта 4.4 Контракта.
5.3.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.3.7. В случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Контрактом Работы.
5.4.2. Выполнить работы по проектированию в соответствии с Заданием и требованиями законодательства Российской Федерации в полном объеме, надлежащего качества и в сроки, установленные Контрактом, а также передать Заказчику результат выполненных работ по проектированию, в том числе по разработке рабочей документации в порядке и сроки, установленные Графиком, приложением 3 к Контракту и Заданием.
5.4.3. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения Работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.
5.4.4. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по проектированию, при передаче результатов работ по проектированию, предусмотренных Контрактом, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ по проектированию Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ по проектированию, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
5.4.5. Передать Заказчику результаты инженерных изысканий и (или) проектную документацию в целях обеспечения их направления Подрядчиком на государственную экспертизу.
5.4.6. Получать технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, а также информацию о плате за такое подключение (технологическое присоединение) (при необходимости и если иное не предусмотрено приложением 5 к Контракту).
5.4.7. Если иное не установлено Контрактом подавать заявления, документы и осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и необходимые для проведения государственной экспертизы.
5.4.8. Выполнить работы по строительству, поставить Оборудование и оказать Услуги, в соответствии c Проектом, условиями Контракта, определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которые является неотъемлемой частью Контракта.
5.4.9. В течение срока, установленного в приложениях 2 и 3 к Контракту для передачи строительной площадки и подписания акта приема-передачи, подписать проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
5.4.10. Выполнить работы по строительству, поставить Оборудование и оказать Услуги в сроки, установленные Контрактом.
5.4.11. Выполнить работы по строительству в соответствии с требованиями к строительству Объекта, установленными на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов.
5.4.12. Обеспечить безопасность работ по строительству для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия, выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных ПОС, использование земельного участка по целевому назначению, выполнение работ по строительству и размещение строительной техники, строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ по строительству в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН.
5.4.13. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта, в том числе за ходом выполнения Работ, качеством применяемых при выполнении Работ материалов, изделий, конструкций и оборудования.
5.4.14. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, о несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
5.4.15. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению Работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
5.4.16. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, нарушения, выявленные таким органом.
5.4.17. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных Работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат Работ недостатки (дефекты) Работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4.18. Не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня завершения Работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов. Факт передачи Подрядчиком строительной площадки отражается в Акте приемки объекта капитального строительства (приложение 17 к Контракту).
5.4.19. При расторжении Контракта до завершения Работ передать Заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, в течение 10 (десяти) дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику.
5.4.20. Обеспечить поставку необходимых для выполнения работ по строительству материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
5.4.21. Вести исполнительную документацию в составе и в соответствии с порядком ведения исполнительной документации, утвержденными Приказом № 344/пр, а также с учетом требований проектной документации и технических регламентов.
5.4.22. Обеспечить формирование, ведение, подписание, согласование и учет исполнительной документации, предъявленной Подрядчиком Заказчику в электронном виде в программе или облачном сервисе. Подрядчик своими силами и за свой счет осуществляет приобретение программы или иного аналогичного программного обеспечения, интеграция которого возможна с Информационной системой, используемой Заказчиком, для целей их корректной работы, обмена документами, с последующей передачей данных в автоматизированную информационную систему «Мониторинг бюджетного строительства» (далее - АИС «МБС») в соответствии с информационным взаимодействием внешних систем с МБС API.
5.4.23. Обеспечить ведение исполнительной документации в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 08.04.2024 № 315-ПП «Об особенностях ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Московской области».
5.4.24. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные Работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.
5.4.25. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства Объекта предусмотренные Проектом пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается Контрактом.
5.4.26. Своевременно направлять Заказчику посредством использования ПИК ЕАСУЗ надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта, в том числе перечисленные в приложении 3 к Контракту.
5.4.27. Обеспечить представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала производства указанных в нем работ.
5.4.28. При наличии обстоятельств, требующих внесение изменений в проектную документацию (отклонение рабочей документации от проектной, изменение нормативных правовых актов и прочее), внести соответствующие изменения в проектную документацию и при необходимости обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы за свой счет.
5.4.29. Представлять Заказчику информацию обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения Подрядчиком таких обстоятельств.
5.4.30. Представлять Заказчику информацию об изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Контракте, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.
5.4.31. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика информации об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Контракту.
5.4.32. Обеспечивать фотофиксацию работ по строительству, в которой отражается ход производства работ по строительству, а также факты и обстоятельства, связанные с производством работ по строительству. Фотофиксация работ по строительству осуществляется в соответствии с Регламентом фотофиксации хода проведения и приемки работ по строительству объектов капитального строительства (приложение 15 к Контракту).
5.4.33. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта зарегистрироваться в АИС «МБС» или иной информационной системе Московской области, применяемой Заказчиком.
5.4.34. Предоставлять Заказчику еженедельный отчет (каждую пятницу) в электронном виде о ходе выполнения видов работ по строительству в физических объемах, фотоматериалы с указанием даты осуществления фотосъемки в количестве не менее 10 (десяти) фотоснимков, видеоматериалы, длительностью не более 10 (десяти) мин горизонтального формата с аудио комментариями содержащими текущую дату съемки, наименование Объекта, датой завершения работ по строительству, строительной готовности, задействованной рабочей силой и строительной техники, отражающие текущую строительную готовность Объекта, посредством АИС «МБС» или иной информационной системе Московской области, применяемой Заказчиком.
5.4.35. Обеспечить до начала производства работ по строительству установку программно-технических комплексов, обеспечивающих видеонаблюдение строительных площадок и передачу видеоданных в муниципальные центры обработки и хранения видеоданных, в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.01.2015 № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 04.09.2015 № 10-26/РВ и распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 17.07.2018 № 10-80/РВ.
5.4.36. Назначить лиц, ответственных на строящемся Объекте (ответственных представителей Подрядчика по форме согласно приложению 16 к Контракту) в порядке и сроке, установленные Контрактом, а также обеспечить постоянное нахождение на Объекте представителя Подрядчика, а также ответственных лиц от привлеченных субподрядчиков. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.
5.4.37. Контролировать исполнение договоров, заключенных с субподрядчиками, в том числе проверять наличие у субподрядчиков членства в саморегулируемых организациях на работы, выполняемые в ходе исполнения договоров, в случаях, установленных статьей 52 Градостроительного кодекса, согласовывать проекты производства работ субподрядчиков, а также контролировать сроки выполнения Работ субподрядчиками согласно Графику.
5.4.38. До начала выполнения работ по строительству за счет собственных средств приобрести, установить на Объекте камеры видеонаблюдения с возможностью трансляции в режиме реального времени посредством сети «Интернет» и предоставить Заказчику схему установки камер и адреса трансляции видеоизображений. Размещение камер должно обеспечивать обзор всей зоны производства работ по строительству до полного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту. Расходы на содержание в работоспособном состоянии камер и на передачу данных с камер несет Подрядчик.
5.4.39. Обеспечить выполнение работ по строительству и размещение строительной техники, строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка.
5.4.40. Известить Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, о завершении работ по Контракту в порядке и срок, предусмотренные Контрактом.
5.4.41. При заключении Контракта строго руководствоваться положениями статьи 55.8 Градостроительного кодекса, а именно выполнить Работы при соблюдении в совокупности следующих условий (за исключением случаев, установленных частями 2.1 и 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса):
а) лицо является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
б) наличие у саморегулируемой организации, членом которого является лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса;
в) совокупный размер обязательств по договорам не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств соответствии с частью 11 или 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса.
5.4.42. Нести расходы по содержанию Объекта до сдачи результата выполненной Работы по Контракту Подрядчиком и приемки его Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства (приложение 17 к Контракту), а также расходы на техническую инвентаризацию Объекта (получение технического и кадастрового паспортов на объект), затраты по вводу Объекта в эксплуатацию (затраты на техническую инвентаризацию вводимых строений).
5.4.43. Нести затраты по инженерному обеспечению Объекта до сдачи результата выполненной Работы по Контракту Подрядчиком и приемки его Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства (приложение 17 к Контракту).
5.4.44. Нести ответственность за случайное уничтожение и (или) повреждение результата выполненной Работы по Контракту до его приемки Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства (приложение 17 к Контракту).
5.4.45. При проведении проверок контрольными органами по вопросам их компетенции и полномочий представлять в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получении соответствующего запроса (требования) все необходимые документы и информацию.
5.4.46. В случаях выявления в ходе проверки расходования выделяемых по Контракту денежных средств, проведенной Заказчиком или контрольным органом, фактов необоснованного и (или) неверного применения расценок и (или) завышения объема Работ, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба Заказчику, вернуть Заказчику перечисленные ему денежные средства в размере выявленных переплат в течение 10 (десяти) дней (со дня получения уведомления) на счет Заказчика, указанный в разделе 16 Контракта.
5.4.47. Информировать Заказчика об изменении членства Подрядчика в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, капитальный ремонт, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в таких саморегулируемых организациях в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий.
5.4.48. Соблюдать требования Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
5.4.49. Представлять по запросу Заказчика Акт сверки расчетов, составленный по форме согласно приложению 18 к Контракту.
5.4.50. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
5.4.51. Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства» приложения 2 к Контракту.
5.4.52. В случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией:
1) привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 40 процентов от цены Контракта.
2) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций заверенную Подрядчиком.
3) в случае замены субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 2 пункта 5.4.52. Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
4) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных Работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
5) оплачивать поставленные субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (их результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
6) нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:
а) за представление документов, указанных в подпунктах 2 – 4 пункта 5.4.52. Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном Контрактом.
5.4.53. Представлять Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших с Подрядчиком договор или договоры, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов Цены Контракта, в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.
5.4.54. Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого Подрядчика к исполнению Контракта не менее 25 (двадцати пяти) процентов стоимости работ по строительству следующие виды и объемы работ: конкретные виды работ выбирает Подрядчик во время согласования Сметы контракта из перечня работ, указанных в извещении об осуществлении закупки.
6. Гарантии
  • 6.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с Заданием, Проектом и иными условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований действующего законодательством Российской Федерации, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.
  • 6.2. Гарантия качества результата Работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат Работ.
  • 6.3. Гарантийный срок на результат Работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата Работ, а в случае досрочного расторжения Контракта – со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
  • 6.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения Работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
  • 6.5. Устранение недостатков (дефектов) результата Работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
  • 6.6. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата Работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
  • 6.7. Не позднее 10 (десятого) дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.
  • 6.8. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным Сторонами Контракта надлежащим образом.
  • 6.9. Если иной срок не будет согласован Сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата Работ в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
  • 6.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата Работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата Работ в установленный Контрактом или иной согласованный Сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата Работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата Работ.
  • 6.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат Работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата Работ, допущенных Подрядчиком.
6.12. Гарантийный срок на Объект (при наличии), гарантийный срок на работы по проектированию (при наличии), требования к объему предоставления гарантий качества на выполненные работы по проектированию (при наличии) указаны в разделе «Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги» приложения 1 к Контракту.
6.13. Гарантийный срок Подрядчика на Оборудование (при наличии), гарантийный срок производителя на Оборудование (при наличии), требования к гарантийному обслуживанию Оборудования (при наличии), требования к объему предоставления гарантий качества на Оборудование (при наличии) указаны в разделе «Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги» приложения 1 к Контракту.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
Размер пени определяется в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
Размеры штрафов определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
В случае изменения условий Контракта в части изменения Цены Контракта размеры штрафов, установленные в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 и подпунктах 7.3.4, 7.3.5 пункта 7.3 Контракта, определяются в соответствии с Правилами с учетом новой Цены Контракта. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком), размер штрафа определяется с учетом Цены Контракта, действующей на момент такого неисполнения или ненадлежащего исполнения.
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 100 000 рублей1.
1 В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в соответствии
с пунктом 9 Правил в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей).
7.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
7.3. Ответственность Подрядчика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 0,4 процента цены Контракта (этапа)1.
1 В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в следующем порядке (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов):
(Вариант I)
Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил) размер штрафа, рассчитываемый как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – цена Контракта (этапа)), устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
(Вариант II)
В случае, предусмотренном пунктом 4 Правил, если Контракт заключается по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
(Вариант III)
В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил в следующем порядке:
а) в случае, если Цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если Цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере 100 000 рублей.1
1 В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в соответствии
с пунктом 6 Правил в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3.6. Если Заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ в разделе 9 Контракта установлено требование обеспечения исполнения Контракта, за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 9.11 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с подпунктом 7.3.2 пункта 7.3 Контракта.
7.3.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
7.3.8. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик в соответствии с условиями Контракта несет гражданско-правовую ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
7.3.9. За непредоставление информации о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов Цены Контракта, Подрядчик несет ответственность путем взыскания с Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соответствующим субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
7.3.10. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству Объекта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5. С даты начала выполнения Работ и до передачи Заказчику результата Работ Подрядчик несет полную ответственность за охрану объекта, в том числе всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.
7.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Задания и Проекта.
7.8. Требования Сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.
8. Порядок расторжения Контракта
  • 8.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
  • 8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Сроки и порядок принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
8.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Сроки и порядок принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Подрядчик не вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 719 Гражданского кодекса.
  • 8.4. В случае принятия решения одной из Сторон Контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
  • 8.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Подрядчику за выполненные работы.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.
  • 8.6. Подрядчик обязан возвратить Заказчику на счет, реквизиты которого указаны в Контракте, выплаченный в соответствии с Контрактом аванс в размере за вычетом учтенного в стоимости выполненных работ аванса в течение 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения настоящего Контракта (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Реквизиты Заказчика для возврата аванса: Получатель: Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства» gku.dzks@mosreg.ru Банковские реквизиты: ИНН/КПП 5024171050/502401001 БИК 004525987 МЭФ Московской области (л/с 05860D45970 ГКУ МО «ДЗКС») ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.Москва р/с 03222643460000004800 к/с 40102810845370000004.
  • 8.7. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами, которые имели место до расторжения Контракта.
  • 8.8. В случае досрочного расторжения Контракта, исключительные права на результат работ по проектированию до момента расторжения переходят к Заказчику.
  • 8.9. Ответственность за сохранность объекта до момента расторжения Контракта несет Подрядчик.
  • 8.10. Ответственность за сохранность объекта после расторжения Контракта до момента подписания Сторонами Акта приема-передачи (возврата) строительной площадки несет Подрядчик.
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 30 процент(ов,а) начальной (максимальной) цены контракта.
9.2. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений части 6.3 статьи 96 и статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере, установленном в разделе «Обеспечение исполнения контракта» приложения 2 к Контракту.
9.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта и реквизиты Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта указаны в разделе «Обеспечение исполнения контракта» приложения 2 к Контракту.
9.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
9.5. В случаях, установленных статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, в ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке, который предусмотрен частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.6. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в течение 30 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в заявлении о возврате обеспечения исполнения Контракта, либо на тот счет, с которого поступили данные денежные средства.
9.7. Независимая гарантия, представленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие, согласно которому гарант обязан уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
9.8. В случае, если Контракт расторгнут вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнение Контракта возврату не подлежат, а в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта производится удержание суммы по такой независимой гарантии, в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом и принятых Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения Контракта.
9.9. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по возврату аванса (при его наличии), уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, в том числе или просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также возмещению убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
9.10. Изменения существенных условий Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, осуществляются при условии предоставлении Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта с учетом требований статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта лицензии на осуществление банковских операций Заказчик обязан уведомить Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение в порядке, предусмотренном пунктом 15.1 Контракта.
Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее 1 (одного месяца) со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
10. Обеспечение гарантийных обязательств
10.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в разделе «Обеспечение гарантийных обязательств» приложения 1 к Контракту.
10.2. Порядок предоставления обеспечения гарантийных указан в разделе «Обеспечение гарантийных обязательств» приложения 1 к Контракту.
10.3. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в срок, установленный в приложении 3 к Контракту.
10.4. Реквизиты Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств указаны в разделе «Обеспечение гарантийных обязательств» приложения 1 к Контракту.
10.5. Независимая гарантия, представленная в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должна содержать условие, согласно которому гарант обязан уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
10.6. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
10.7. Заказчик в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты окончания срока гарантийных обязательств возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, на счет, с которого поступили данные денежные средства, за исключением случая, указанного в пункте 10.9 Контракта.
10.8. В случае изменения способа обеспечения гарантийных обязательств и предоставления Подрядчиком независимой гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств, Заказчик в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента предоставления Подрядчиком независимой гарантии возвращает ранее внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежные средства на счет, с которого поступили данные денежные средства, либо на счет, указанный Подрядчиком в заявлении о возврате обеспечения исполнения гарантийных обязательств.
10.9. В случае, если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступили денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, Подрядчик предоставляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока.
10.10. Право Заказчика удержания денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, или требования об уплате денежной суммы и (или) ее части по независимой гарантии возникает при нарушении Подрядчиком гарантийных обязательств. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, Заказчик производит удержание из обеспечения гарантийных обязательств в полном объеме.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
11.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия в письменной форме с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В случае если Сторона не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как обстоятельства непреодолимой силы.
11.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 11.1 Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе предложить расторгнуть Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
12. Порядок урегулирования споров
  • 12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
  • 12.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее – разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
  • 12.3. Претензия направляется Стороной другой Стороне в письменном виде в порядке, предусмотренном пунктом 15.1 Контракта.
Претензия должна содержать срок направления письменного ответа по существу Стороной ее получившей, а также сумму истребования и ее полный и обоснованный расчет (если претензионные требования подлежат денежной оценке).
Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) дней с даты ее получения Стороной.
12.4. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке в Арбитражном суде Московской области.
13. Срок действия, порядок изменения Контракта
  • 13.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
  • 13.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе в следующих случаях:
предусмотренных частью 62 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ. Правила изменения Цены Контракта в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, установлены Порядком изменения цены контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.08.2023 № 604/пр;
в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.
  • 13.3. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон.
  • 13.4. Если одной из Сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая Сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой Стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта.
  • 13.5. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.


14. Особые условия
14.1. Стороны при исполнении Контракта:
- составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные документы, которыми оформляются:
заявка на выполнение работы (если Контрактом предусмотрено выполнение работы по заявке);
выполнение работы, а также отдельные этапы выполнения работы (далее - отдельный этап исполнения Контракта), включая документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки выполненной работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта;
результаты такой приемки;
мотивированный отказ от подписания документа о приемке;
оплата выполненной работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта;
заключение дополнительных соглашений;
направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (за исключением направления уведомления о применении мер ответственности в случае, если Контракт заключен по результатам проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры);
соглашение о расторжении Контракта;
- осуществляют обмен электронными документами посредством использования ПИК ЕАСУЗ в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент, приложение 4 к Контракту).
14.1.1. В случае если Контракт заключен по результатам проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры (за исключением закрытой электронной процедуры, проводимой в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ), формирование документов о приемке, мотивированных отказов от подписания документов о приемке, исправлений документов о приемке, дополнительных соглашений и соглашения о расторжении Контракта осуществляется с использованием ПИК ЕАСУЗ с соблюдением требований, установленных частями 13-14 статьи 94, частями 1.7 и 8.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, с последующей гарантированной передачей для подписания и размещения указанных в настоящем подпункте документов в единую информационную систему в сфере закупок (далее – ЕИС) в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ.
14.2. Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Контракта:
- назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота в соответствии с разделом Контракта «Особые условия» (далее – уполномоченные должностные лица);
- обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при исполнении Контракта;
- обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в электронном документообороте ПИК ЕАСУЗ (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом;
- обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а в случаях, для которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрен обмен электронными документами с использованием ЕИС, в ЕИС;
- используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную квалифицированную электронную подпись.
  • 14.3. Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.
  • 14.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
  • 14.5. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Контрактом (за исключением случаев, для которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрен обмен электронными документами с использованием ЕИС).
После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием ПИК ЕАСУЗ Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.
Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица либо отказывается от его подписания в порядке, предусмотренном Регламентом.
  • 14.6. Перечень документов, которыми обмениваются Стороны при исполнении Контракта с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в приложении 3 к Контракту.
  • 14.7. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ, в том числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для Сторон осуществляется безвозмездно.
15. Прочие условия
15.1. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) Сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку или направляются Стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны Контракта, указанному в Контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку);
дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении Стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, либо дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии Стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
  • 15.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
  • 15.3. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
  • 15.4. При наличии противоречий между условиями, содержащимися в приложениях 1-3 к Контракту, и условиями иных приложений к Контракту, преимущественную силу имеют приложения 1-3 к Контракту.
  • 15.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
  • 15.6. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
  • 15.7. Неотъемлемыми частями Контракта являются (приложения прилагаются к Контракту отдельными файлами):
приложение 1 «Сведения об объектах закупки»;
приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)»;
приложение 3 «Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта»;
приложение 4 «Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области»;
приложением 5 «Описание объекта закупки (техническое задание). Задание на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирование»;
приложение 6 «Спецификация»;
приложение 7 «Технические требования»;
приложение 8 «Перечень товаров в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров»;
приложение 9 «Структура сводного сметного расчета для составления ведомостей объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ»;
приложение 10 «Макет баннера сервиса «Что здесь происходит?»;
приложение 11 «Отчет о выполненных работах по исполнению контракта (форма)»;
приложение 12 «Акт приема-передачи строительной площадки (форма)»;
приложение 13 «Акт приема-передачи документации (форма)»;
приложение 14 «Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов (форма)»;
приложение 15 «Регламент фотофиксации хода проведения и приемки работ по строительству объектов капитального строительства»;
приложение 16 «Уведомление о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте (форма)»;
приложение 17 «Акт приемки объекта капитального строительства (форма)»;
приложение 18 «Акт сверки расчетов (форма)»;
приложение 19 «Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности контракта (форма)»;
приложение 20 «Отчет о привлеченных субподрядчиках (форма)».

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Новая строительная компания ВСК»
Сокращенное наименование: ГКУ МО «ДЗКС» Сокращенное наименование: ООО «Новая строительная компания ВСК»
Почтовый адрес: Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 7
Место нахождения, адрес: Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 7
ИНН 5024171050
КПП 502401001
ОГРН 1165047063103
Почтовый адрес: 141407, Московская обл., г. о. Химки, г. Химки, ул. Бабакина, д. 5А, эт. цок., помещ. 006-2
Место нахождения, адрес: 141407, Московская обл., г. о. Химки, г. Химки, ул. Бабакина, д. 5А, эт. цок., помещ. 006-2
ИНН 5047154277
КПП КН ________________
КПП 504701001
ОГРН 1145047004574
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
МЭФ Московской области (л/с 03860D45970 ГКУ МО «ДЗКС») (л/с 03860D45970 ГКУ МО «ДЗКС»)  (л/с ________________ООО «Новая строительная компания ВСК»)
Банк:
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК 004525987
казн/сч 03221643460000004800
единый казн/сч 40102810845370000004
ОКПО ________________
ОКТМО 46744000001
ОКОПФ ________________
 Банк:
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
БИК 044525341
р/с 40702810180000007295
сч. 30101810300000000341
ОКПО 32998106
ОКТМО 46783000
ОКОПФ 12300
телефон (факс): +74986028386
адрес электронной почты: gku.dzks@mosreg.ru
телефон (факс): 7 968 860 12 56
адрес электронной почты: info@newvsk.com
Заказчик: Подрядчик:
Заместитель генерального директора __________ (А. П. Горшков) Генеральный директор __________ (А. В. Шлик)

Умный контракт_выполнение работ одновременно по проектированию, строительс___строительства _здания_ _вер_39_ 0148200005425000385 2025_07_03-11_46.docx

Тип: договор
Государственный контракт № 0148200005425000385
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» (Идентификационный код закупки № 252502417105050240100104690014120414)


«___» _____________ 20___ год

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», именуемое(ая,ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Горшкова Алексея Павловича, действующего на основании доверенности от 23.07.2024 №149/2024, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Новая строительная компания ВСК», именуемое(ая,ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Шлика Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке от 23.06.2025 № 0148200005425000385, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной и рабочей документации, выполнить работы по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» (далее – Объект), в случае, если проектной документацией предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации Объекта, осуществить поставку такого оборудования (далее – Оборудование), оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, а также обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика (далее – Услуги), (далее все перечисленные обязательства – Работы) и передать результат выполненной Работы по Контракту Заказчику в обусловленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить результат выполненной Работы по Контракту.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной и рабочей документации в соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирование, являющимся приложением 1 к приложению 5 к Контракту «Описание объекта закупки (техническое задание). Задание на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирование» (далее – работы по проектированию, Задание соответственно), в сроки, установленные Контрактом.
Результатом выполненных работ по проектированию является проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс) проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным) (далее – государственная экспертиза).
Результатом выполненных работ по разработке рабочей документации является рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения Работ и ввода в эксплуатацию Объекта, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией, разработанными в ходе исполнения Контракта в соответствии с пунктом 1.2 Контракта (далее – работы по строительству, Проект соответственно), в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является разделом 1 приложения 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» и его неотъемлемой частью (далее – График, приложение 2 к Контракту соответственно).
Объем и содержание работ по строительству, подлежащих выполнению, требования к качеству, а также требования к порядку и способу их выполнения Подрядчиком, определяются Проектом и Контрактом.
Результатом выполненных работ по строительству является построенный Объект, в отношении которого получены заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта требованиям проектной документации и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса.
1.4. Подрядчик обязуется осуществить поставку Оборудования в соответствии со Спецификацией (приложение 6 к Контракту; далее – Спецификация), Техническими требованиями (приложение 7 к Контракту; далее – Технические требования) и оказать Услуги в сроки, установленные Контрактом.
Номенклатура Оборудования и его количество определяются Спецификацией, технические показатели – Техническими требованиями.
Поставка Оборудования осуществляется Подрядчиком с разгрузкой транспортного средства по адресу получателя, указанному в приложении 2 к Контракту (далее – место доставки). Оказание Услуг осуществляется Подрядчиком в месте доставки Оборудования.
1.5. Результатом выполненной Работы по Контракту является Объект, в отношении которого получено разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость работ по строительству, стоимость Оборудования, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту. Цена Контракта составляет 658 449 181 (шестьсот пятьдесят восемь миллионов четыреста сорок девять тысяч сто восемьдесят один) рубль 32 копейки с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке, указанной в Контракте (далее – Цена Контракта), а в случае если Контракт заключается с лицом, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, Цена Контракта НДС не облагается.
2.2. Стоимость работ по проектированию включает в себя стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по проектированию в соответствии с Заданием, иными условиями Контракта и требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе:
затраты на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы, разработку рабочей документации;
стоимость всех расходов, связанных с получением технических условий, согласований, разрешений в согласующих инстанциях, государственных органах, органах местного самоуправлениям, эксплуатирующих организациях и прочие;
затраты на получение положительного заключения государственной экспертизы;
затраты на подготовку сметы контракта в соответствии с Методикой составления сметы контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, сметы такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.08.2023 № 604/пр (далее – Методика составления сметы контракта, Приказ № 604/пр соответственно);
затраты на подготовку ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ;
расходы на вознаграждение Подрядчика за отчуждение Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения работ по проектированию.
Стоимость работ по строительству включает в себя:
стоимость приобретения, поставки и монтажа материалов, изделий, конструкций и оборудования, приобретаемых Подрядчиком;
стоимость всех работ согласно Проекту;
затраты, связанные с мобилизацией (демобилизацией) строительной техники, оборудования, а также связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными, специалистами, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;
затраты на охрану Объекта;
затраты на испытание оборудования;
таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими тарифами на момент совершения таможенного оформления;
транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;
накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта;
стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также прочие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта Заказчику;
затраты, связанные с оплатой за подключение Объекта на период строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и электроснабжения включая плату за право подключения;
затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве Объекта;
затраты, связанные с действием специальных режимов и других факторов, влияющих на выполнение сроков строительства;
расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений;
расходы на техническую инвентаризацию Объекта (получение технического и кадастрового паспортов на Объект);
другие затраты, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по Контракту, а также работы, не детализированные в Контракте, но необходимые для качественного выполнения работ по строительству, за исключением затрат на услуги технического заказчика, авторский надзор (при наличии).
Стоимость Оборудования включает в себя:
затраты на Оборудование;
расходы по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования в соответствии со Спецификацией;
стоимость услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования специалистов, эксплуатирующих Оборудование;
расходы на упаковку, маркировку, вывоз упаковки и мусора.
2.3. Стоимость работ по проектированию, стоимость работ по строительству, стоимость Оборудования указаны в Сведениях об объектах закупки (приложение 1 к Контракту).
2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.1. Источник финансирования:
Бюджет \ Внебюджетные средства Тип средств Код бюджетной классификации расходов Сумма, руб. Лицевой счет Год
Областной бюджет Средства бюджета Московской области 86007011830140010414 454 597 581,13 03860D45970 2027
Областной бюджет Средства бюджета Московской области 86007011830140010414 203 851 600,19 03860D45970 2026
2.2. Стоимость отдельных видов Работ указана в разделе «Смета контракта» приложения 1 к Контракту (далее – Смета контракта). Цена этапов исполнения Контракта указана в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» приложения 2 к Контракту.
2.3. Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Контракта, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению Работ или необходимых для этого расходов.
3. Сроки, место и порядок выполнения Работ
3.1. Датой начала исполнения обязательств Сторон по Контракту является дата заключения Контракта. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение Работ.
3.2. Начальный и конечный сроки работ по проектированию, работ по строительству, поставки Оборудования и оказания Услуг, а также промежуточные сроки выполнения работ по проектированию, работ по строительству, поставки Оборудования и оказания Услуг (если они предусмотрены Контрактом), указаны в Графике.
3.3. Место (места) выполнения Работ указано (указаны) в приложении 2 к Контракту.
3.4. Подрядчик выполняет работы по проектированию, работы по строительству, поставляет Оборудование и оказывает Услуги в порядке согласно Графику, Заданию, Проекту и в соответствии с иными условиями, предусмотренными Контрактом.
3.5. Права на результаты интеллектуальной деятельности:
3.1.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по проектированию, а также имущественные права на техническую, рабочую (при наличии), проектную, программную (при наличии) и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее – сопутствующая документация), принадлежат: Московской области от имени которой(го) выступает Заказчик (далее – Правообладатель).
3.1.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами документа о приемке результата выполненных работ по проектированию, указанного в разделе «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту в соответствии с условиями Контракта.
3.1.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
3.1.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Правообладателю.
3.1.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право Правообладателя использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
3.1.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) Правообладателем выступать в защиту интересов Сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда – возместить убытки.
3.2. Подрядчик не вправе передавать сопутствующую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
3.7. В случае если Проект предусматривает при осуществлении работ по строительству Объекта поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то Проект, являющийся предметом Контракта, должен содержать отдельный перечень таких товаров. После получения Заказчиком результата выполненных работ по проектированию на основании указанного перечня Заказчик составляет перечень товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, по форме согласно приложению 8 к Контракту и направляет его Подрядчику вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.
3.8. Порядок направления результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на государственную экспертизу:
3.8.1. Срок проведения государственной экспертизы включается в срок выполнения работ по проектированию, указанный в Графике.
3.8.2. Подрядчик обеспечивает наличие положительного заключения государственной экспертизы.
3.8.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта Заказчик предоставляет Подрядчику документы, подтверждающие полномочия Подрядчика действовать от имени Заказчика при обращении с заявлением о проведении государственной экспертизы, а также полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы.
3.8.4. В целях дальнейшего согласования Заказчиком направления результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на государственную экспертизу не позднее срока, установленного Графиком, Подрядчик передает Заказчику результаты инженерных изысканий и (или) проектную документацию по акту в свободной форме, подтверждающему передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий Заказчику.
3.8.5. Подрядчик в порядке и сроке согласно Графику направляет результаты инженерных изысканий и (или) проектную документацию на государственную экспертизу.
3.8.6. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Подрядчик устраняет за свой счет недостатки (дефекты), выявленные при проведении государственной экспертизы. После устранения недостатков (дефектов), выявленных при проведении государственной экспертизы, Подрядчик обеспечивает осуществление повторной государственной экспертизы за свой счет.
3.8.7. В случае получения положительного заключения государственной экспертизы и предоставления его Заказчику посредством Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ) работы по проектированию считаются выполненными, и Подрядчик действует в порядке, указанном в подпункте 4.2.1 пункта 4.2 Контракта, при условии получения письменного подтверждения Заказчиком финансового обеспечения работ по проектированию.
3.9. Порядок внесения изменений в Проект, получивший положительное заключение государственной экспертизы:
Внесение изменений в Проект допускается по требованию Заказчика либо по предложению Подрядчика.
В случае внесения изменений в Проект по предложению Подрядчика, Подрядчик направляет Заказчику посредством ПИК ЕАСУЗ предложение о необходимости внесения изменений в Проект (далее – Предложение) с обоснованием причин, влекущих необходимость внесения таких изменений.
Заказчик в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Предложения, рассматривает Предложение, по итогам рассмотрения принимает решение о необходимости внесения изменения в Проект либо об отсутствии такой необходимости и направляет решение Подрядчику посредством ПИК ЕАСУЗ.
В случае необходимости внесения изменений в Проект Заказчик направляет Подрядчику посредством ПИК ЕАСУЗ Задание с учетом изменений. Без получения от заказчика Задания с учетом изменений Подрядчик не вправе вносить изменения в Проект.
Если при внесении изменений в Проект по предложению Подрядчика требуется повторное прохождение государственной экспертизы, Подрядчик самостоятельно и за свой счет оплачивает прохождение повторной государственной экспертизы и обеспечивает наличие положительного заключения государственной экспертизы на измененный Проект.
В случае обнаружения Заказчиком, организацией, осуществляющей строительный контроль, отступлений выполненных Работ от Проекта, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную подпунктом 7.3.4 пункта 7.3 Контракта.
3.10. Подрядчик в порядке и сроки, предусмотренные приложением 3 Контракту «Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» (далее – приложение 3 к Контракту), направляет Заказчику ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (далее – ведомости), проекты смет контракта, разработанные в соответствии приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (далее – проекты смет контракта, приказ № 841/пр соответственно).
Подрядчик составляет ведомость для каждого отдельного технологически законченного элемента (вида работ и затрат) в соответствии со структурой сводного сметного расчета (приложение 9 к Контракту) (по видам работ и затрат каждой главы, входящей в состав проектной документации). Ведомость предусматривает детализацию технологически законченного элемента (вида работ и затрат) по видам работ, определение объемов работ и единиц измерения видов работ («Комплекс», «м2», «шт» и пр., указание в качестве единицы измерения видов работ «условная единица» не допускается). Детализация видов работ осуществляется таким образом, чтобы было возможно однозначно идентифицировать содержание и объем работ для удобства их приемки и оплаты в ходе выполнения работ по строительству Объекта в соответствии с Графиком.
Подрядчик на основании каждой ведомости составляет проект сметы контракта, предусматривающий указание как цены каждого вида работ всего, так и за принятую в ведомости единицу измерения. Проект сметы контракта составляется по форме согласно приказу № 841/пр. При этом составление проекта сметы контракта осуществляется без использования предусмотренных проектной документацией в соответствии с градостроительным законодательством сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.
В целях дополнительной детализации конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ с наименованием единицы измерения «Комплекс» из этого комплекса работ могут быть выделены отдельные виды работ и затрат (произведено разукрупнение), в случае если такое решение принято Заказчиком.
При группировке и разукрупнении работ и затрат внутри комплекса работ необходимым условием является установление законченности всего объема работ, подтверждающее качество и работоспособность законченных конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, включая необходимые испытания, установленные Проектом.
Подрядчик для каждого проекта сметы контракта определяет начало и окончание срока выполнения, указанных в нем видов работ, и направляет Заказчику проект графика выполнения строительно-монтажных работ в порядке и сроки, установленные приложением 3 к Контракту. При этом общий срок начала и окончания выполнения работ по всем проектам смет контракта не должен превышать срок строительства Объекта, указанный в Задании.
Не позднее срока, указанного в приложении 2 к Контракту, после приемки Заказчиком результата выполненных работ по проектированию, Заказчик с учетом проектов смет контракта и проекта графика выполнения строительно-монтажных работ, направленных Подрядчиком, вносит изменения в Смету контракта в соответствии с Методикой составления сметы контракта, в График и направляет Подрядчику проект дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт посредством использования ПИК ЕАСУЗ.
Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика указанного в данном пункте Контракта проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт рассмотреть и подписать его посредством ПИК ЕАСУЗ.
Не позднее 1 (одного) рабочего дня после подписания Заказчиком и Подрядчиком, указанного в настоящем пункте Контракта дополнительного соглашения, Подрядчик и Заказчик подписывают посредством ПИК ЕАСУЗ Акт о начале выполнения работ на объекте с указанием в нем сведений о фактическом наличии на строительной площадке механизмов (техники), трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ по строительству. Порядок и сроки подписания Акта о начале выполнения работ на объекте установлены в приложении 3 к Контракту.

3.11. Порядок выполнения работ по строительству:
3.11.1. Подрядчик обязан до начала выполнения работ по строительству получить от Министерства строительного комплекса Московской области посредством направления запроса на адрес электронной почты minstrk@mosreg.ru или в группу https://t.me/proektqr макет для печати баннера сервиса «Что здесь происходит?» с персональным QR-кодом Объекта.
В течение 14 (четырнадцати) дней с момента начала работ по строительству напечатать и разместить в визуально доступных местах ограждения Объекта, либо на самом Объекте в случае отсутствия ограждения, на котором производятся работы по строительству, баннер сервиса «Что здесь происходит?».
Размещаемый баннер сервиса «Что здесь происходит?» должен отвечать следующим характеристикам:
размеры баннера - 2 на 1,5 метра;
материал изготовления баннера - баннерное полотно.
Макет для печати баннера сервиса «Что здесь происходит?» прилагается к Контракту (приложение 10 к Контракту).
3.11.2. Подрядчик обеспечивает наличие на строительной площадке следующей документации, необходимой для выполнения работ по строительству:
Проекта;
положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» или иной организации по проведению государственной экспертизы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
общего журнала работ (далее – журнал);
специальных журналов работ;
исполнительной документации – текстовые и графические материалы, подготовленные в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (далее – Приказ № 344/пр), пунктом 9.2 Свода правил «Организация строительства СНиП 12-01-2004» СП 48.13330.2019, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2019 № 861/пр (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы);
отчета о выполненных работах по исполнению контракта (приложение 11 к Контракту).
3.11.3. Подрядчик ежедневно ведет журнал, в котором отражается весь ход производства работ по строительству, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ по строительству, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Организация, осуществляющая строительный контроль, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале, а также включает в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ по строительству Подрядчиком. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных в журнале.
До начала приемки Заказчиком выполненных работ по строительству организация, осуществляющая строительный контроль, подписывает направленные Подрядчиком Заказчику посредством ПИК ЕАСУЗ акты о приемке выполненных работ (КС-2), а также проверяет и своей подписью подтверждает достоверность исполнительной документации.
3.11.4. Подрядчик извещает Заказчика и организации, осуществляющие строительный контроль и авторский надзор (при наличии), о готовности освидетельствования и приемки работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность Объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее – скрытые работы), конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения (далее – ответственные конструкции, участки систем соответственно), в порядке, предусмотренном пунктом 15.1 Контракта, за 3 (три) рабочих дня до начала приемки соответствующих работ по строительству.
Перечень скрытых работ, ответственных конструкций, участков систем, подлежащих освидетельствованию, определяется Проектом.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ по строительству только после подписания Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приемки ответственных конструкций, участков систем.
Если закрытие скрытых работ выполнено без подписания Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приемки ответственных конструкций, участков сетей, при условии, если Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль, не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, не прошедших освидетельствование, затем восстановить ее за свой счет. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ по строительству.
3.11.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки строительной площадки по акту приема-передачи строительной площадки (приложение 12 к Контракту; далее – акт приема-передачи) Подрядчик возводит собственными и (или) привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования и выполнения работ по строительству, согласно проекту организации строительства (далее – ПОС).
3.11.6. Представители организаций, осуществляющих строительный контроль и авторский надзор (при наличии), имеют право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ по строительству в любое время суток в течение всего срока выполнения работ по строительству. Подрядчик обеспечивает представителей таких организаций помещением для работы.
3.11.7. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки строительной площадки Подрядчик осуществляет в соответствии с СП 126.13330.2017 «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84» создание геодезической разбивочной основы строительной площадки и обеспечивает сохранность знаков геодезической разбивочной основы (строительной сетки) на весь период строительства. В случае уничтожения знаков во время производства строительно-монтажных работ Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.
Не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты завершения работ по строительству Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до окончания строительства.
Подрядчик несет ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик устраняет за свой счет.
3.11.8. В случае обнаружения Заказчиком, организацией, осуществляющей строительный контроль, недостатков в выполненных работах по строительству или некачественно выполненных работ по строительству Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения Цены Контракта, установленной в разделе 2 Контракта, устранить недостатки выполненных работ по строительству и обеспечить их надлежащее качество.
В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, в двустороннем акте делается соответствующая отметка. В случае неявки Подрядчика для составления двустороннего акта, акт составляется в отсутствии Подрядчика и считается подписанным Подрядчиком. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ по строительству, исправления некачественно выполненных работ по строительству привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.
3.11.9. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки Объекта и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта требованиям проектной документации и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом на выдачу разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
3.12. Обеспечение строительства Объекта материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием осуществляется Подрядчиком.
Все используемые при выполнении работ по строительству материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль, а при необходимости, установленный требованиями к организации работ, а также проектной документацией и рабочей документацией, входной лабораторный контроль. Поставщики (производители) материалов, изделий, конструкций и оборудования должны иметь соответствующие лицензии на осуществление деятельности по производству строительных изделий, конструкций и оборудования, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством Российской Федерации данный вид деятельности подлежит лицензированию).
Копии указанных в данном пункте Контракта документов на поставляемые для выполнения работ по строительству материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику за 3 (три) рабочих дня до начала производства работ по строительству, выполняемых с использованием этих материалов, изделий, конструкций и оборудования.
Подрядчик обеспечивает приемку, разгрузку, складирование и сохранность поступивших на Объект материалов, изделий, конструкций и оборудования в период выполнения работ по строительству за свой счет.
Подрядчик несет риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, изделий, конструкций и оборудования до передачи результата выполненной Работы по Контракту Заказчику.
3.13. Порядок поставки Оборудования и оказания Услуг:
3.13.1. Подрядчик обеспечивает подготовку помещения (места) эксплуатации, в котором будет осуществляться сборка, установка, монтаж, ввод в эксплуатацию Оборудования, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.13.2. Поставка Оборудования осуществляется Подрядчиком на Объект на условиях, предусмотренных подпунктом 3.13.1 пункта 3.13 Контракта. Подрядчик в срок, установленный в приложении 3 к Контракту, до осуществления поставки Оборудования направляет в адрес Заказчика уведомление о дате и времени доставки Оборудования на Объект.
Подрядчик обеспечивает упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Объекту и разгрузки. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к соответствующему Оборудованию.
3.13.3. Фактической датой поставки Оборудования на объект считается дата, указанная в документе, подтверждающем факт передачи Оборудования (указано в разделе «Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара» приложения 3 к Контракту).
3.13.4. При поставке Оборудования Подрядчик по месту доставки представляет Заказчику документы, указанные в приложении 3 к Контракту, в том числе вместе с Оборудованием Подрядчик предоставляет:
техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;
гарантию производителя на Оборудование, срок действия которой соответствует сроку, указанному в Контракте, оформленную в виде отдельного документа;
гарантию Подрядчика на Оборудование, срок действия которой соответствует сроку, указанному в Контракте, оформленную в виде отдельного документа;
3.13.5. После поставки Оборудования на Объект Подрядчик в порядке и сроки, установленные Графиком, оказывает Услуги.
Подрядчик обеспечивает привлечение квалифицированного персонала для оказания Услуг в количестве, необходимом для оказания Услуг надлежащего качества.
3.13.6. Сборка, установка и монтаж Оборудования осуществляются Подрядчиком в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования при наличии подготовленного в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации помещения (места) эксплуатации Оборудования.
3.13.7. Ввод в эксплуатацию Оборудования включает в себя пусконаладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Оборудования.
3.13.8. В состав монтажных и пусконаладочных работ Оборудования входят:
распаковка Оборудования;
проверка наличия всех компонентов согласно номенклатуре поставки;
сборка и монтаж Оборудования;
расстановка Оборудования из комплекта поставки на соответствующих рабочих местах;
соединение компонентов Оборудования из комплекта поставки между собой соединительными кабелями;
подключение Оборудования из комплекта поставки к имеющимся информационным и силовым розеткам на Объекте сетевыми и силовыми кабелями, входящими в комплект поставки;
проверка прохождения сигналов связи между компонентами;
включение Оборудования, инициализация предустановленной операционной системы;
первоначальная инициализация Оборудования – основных рабочих параметров согласно инструкции производителя;
проверка функционирования каждой единицы Оборудования из комплекта поставки согласно базовым режимам эксплуатации, указанным в инструкции производителя;
иные мероприятия, необходимые для эксплуатации Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования.
По результатам пусконаладочных работ Подрядчик предоставляет Заказчику протоколы испытаний Оборудования, акты технической готовности Оборудования для комплексного опробования, акты приемки пусконаладочных работ в срок, установленный в подпункте 4.2.4 пункта 4.2 Контракта.
Подрядчик производит индивидуальные испытания монтируемого Оборудования и принимает участие в его комплексной апробации в присутствии представителей Заказчика.
3.13.9. Подрядчик разрабатывает программу обучения правилам эксплуатации Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и проводит инструктаж и обучение правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования специалистов, эксплуатирующих Оборудование, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования.
Обучение правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования специалистов, эксплуатирующих Оборудование, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, включает в себя обучение правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования, оформление учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию Оборудования, применение средств измерений, предусмотренных технической (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и соответствующих требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», необходимых для технического обслуживания и эксплуатации Оборудования, в объеме и порядке, предусмотренном технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.
3.13.10. Результат поставки и монтажа Оборудования, а также оказания Услуг оформляется Актом ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов (приложение 14 к Контракту) в порядке и сроки, указанные в приложении 3 к Контракту.
4. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных Работ и оформления ее результатов, порядок и сроки оплаты выполненных Работ
4.1. Приемка выполненных Работ, в том числе отдельных этапов Работ, осуществляется на основании документов о приемке Работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта. Документ о приемке, указанный в приложении 2 к Контракту, составляется на основании Сметы контракта в соответствии с Проектом, условиями Контракта и подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Сторон Контракта в соответствии с положениями Федерального закона «Об электронной подписи» (далее – документ о приемке).
4.2. Приемка выполненных Работ:
4.2.1. При приемке выполненных Работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных Работ технологиям, принятым при разработке сметных нормативов, а также не выделяется стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций) и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика. Также при приемке выполненных Работ не требуется обоснование размера понесенных Подрядчиком расходов на выполнение указанных работ и затрат, учтенных и не подлежащих выделению в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы контракта.
4.2.2. При приемке выполненных работ по проектированию для подтверждения объемов и качества фактически выполненных работ по проектированию по видам работ по проектированию, включенным в Смету контракта, Подрядчик представляет комплект документов, перечень, порядок и сроки направления Подрядчиком которых определяются Заданием и приложением 3 к Контракту.
4.2.3. При приемке выполненных работ по строительству для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету контракта, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом, а также исполнительную документацию (далее – комплект документов).
Перечень, порядок и сроки направления Подрядчиком комплектов документов, в том числе сдачи Подрядчиком результата выполненной работы по Контракту, указаны в приложении 3 к Контракту и разделе 14 Контракта.
4.2.4. При приемке поставленного Оборудования и оказанных Услуг для подтверждения соответствия качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик фактически поставленного Оборудования и оказанных Услуг Спецификации, Техническим требованиям, Проекту Подрядчик представляет комплект документов, перечень, порядок и сроки направления которых определяются приложением 3 к Контракту и иными условиями Контракта.
Непосредственно перед осуществлением приема-передачи Оборудования Заказчиком выполняется входной контроль Оборудования в объеме 100 (ста) процентов от общего объема поставки (проверка соответствия качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Оборудования в соответствии со Спецификацией и Техническими требованиями, проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование, предоставление которых предусмотрено Контрактом и законодательством Российской Федерации).
Приемка Оборудования осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных Работ:
4.3.1. Заказчик осуществляет приемку выполненных Работ, в том числе приемку результата выполненной Работы по Контракту, после получения от Подрядчика соответствующего комплекта документов. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных Работ, в том числе приемки результата выполненной Работы по Контракту, а также порядок и сроки оформления ее результатов установлены разделом «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту.
4.3.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.
Порядок и сроки проведения экспертизы установлены разделом «Порядок и сроки проведения экспертизы» приложения 3 к Контракту.
4.3.3. Заказчик в порядке и сроки, установленные разделом «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту, осуществляет приемку выполненных Работ и подписывает или утверждает подписанный всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документ о приемке, либо в те же сроки направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа о приемке, содержащий перечень выявленных недостатков (далее – мотивированный отказ).
В случае, если Контрактом предусмотрено предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненной Работы осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в порядке и в сроки, которые установлены в приложении 3 к Контракту.
4.3.4. В случае получения мотивированного отказа Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет и направить Заказчику отчет об устранении недостатков, подписанный Подрядчиком, а также документы, указанные в приложении 3 к Контракту.
Со дня получения от Подрядчика указанных в настоящем пункте документов Заказчик действует в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, при этом срок исполнения обязательств Заказчика, установленный настоящим разделом Контракта, исчисляется со дня получения таких документов.
4.3.5. В случае, если выявленные недостатки, указанные в мотивированном отказе, не устранены Подрядчиком Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с условиями Контракта.
4.3.6. Подписание Заказчиком документов о приемке не лишает его права ссылаться на недостатки выполненных Работ, в том числе по объему Работ (включая обнаруженные по результатам проведенных контрольными органами проверок).
4.4. Порядок и сроки оплаты выполненных Работ:
4.4.1. Оплата выполненных Работ осуществляется в рублях Российской Федерации.
4.4.2. Порядок и сроки оплаты выполненных Работ установлены в разделе «Порядок и сроки оплаты» приложения 2 к Контракту.
4.4.3. Оплата выполненных Работ Заказчиком осуществляется в пределах Цены Контракта на основании Сметы контракта в сроки и в размерах, которые установлены Контрактом, с учетом Графика и фактически выполненных Подрядчиком Работ путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, реквизиты которого приведены в Контракте, за вычетом суммы выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).
4.4.4. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком Работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта.
4.4.5. Обязательства Заказчика по оплате выполненных Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счетов Заказчика.
4.4.6. Условие об удержании Заказчиком суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, содержится в разделе «Порядок и сроки оплаты» приложения 2 к Контракту. Заказчик перечисляет за Подрядчика удержанную сумму неустоек (штрафов, пеней) в установленном порядке в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
4.4.7. Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере, указанном в разделе «Размер аванса» приложения 2 к Контракту, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, в порядке и в сроки, указанные в приложении 2 к Контракту, на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 16 Контракта.
Заказчик вправе увеличить размер аванса до 50 (пятидесяти) процентов от Цены Контракта, что оформляется соответствующим дополнительным соглашением к Контракту, с соблюдением положений законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов Московской области.
Последующие после выплаты аванса платежи, причитающиеся Подрядчику за фактически выполненные Работы согласно документу о приемке, производятся за вычетом пропорциональных сумм выплаченного аванса, рассчитываемых как произведение размера предусмотренного Контрактом аванса в процентном выражении и стоимости фактически выполненных Работ.
Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в частях 1 и 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не допускается.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.1.2. Требовать своевременного устранения недостатков (дефектов), выявленных в процессе выполнения Работ, при передаче результата выполненной Работы по Контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, требовать возмещения убытков в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.1.3. Требовать от Подрядчика представления (направления) надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Заданием, Проектом и условиями Контракта, в том числе предусмотренных законодательством Российской Федерации и необходимых для проведения государственной экспертизы.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении им обязательств по Контракту. Заказчик в запросе указывает форму, объем и сроки предоставления информации.
5.1.5. Провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
5.1.6. Неоднократно использовать сопутствующую документацию для строительства иных объектов капитального строительства.
5.1.7. Требовать от Подрядчика возмещения понесенных Заказчиком необходимых расходов и других убытков в соответствии со статьей 397 Гражданского кодекса.
5.1.8. Запрашивать у Подрядчика образцы материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также его комплектующих, приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства работ по строительству, включая сопровождающие их документы, подтверждающие соответствие качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.9. Ссылаться на обнаруженные им недостатки в ходе выполнения Работ и при их приемке, которые не были оговорены в документе о приемке, но фактически отражены в документе, оформленном по результатам экспертизы.
5.1.10. Давать Подрядчику обязательные для него письменные и устные указания о способе выполнения Работ в процессе их выполнения, а также иные указания, предусмотренные Контрактом, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.11. Давать Подрядчику предписание о приостановлении Подрядчиком Работ в следующих случаях:
а) дальнейшее выполнение Работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении Работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи Объекта;
б) дальнейшее выполнение Работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, изделий, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления сроков выполнения Работ, установленных Графиком.
5.1.12. Давать Подрядчику письменное предписание:
а) об удалении со строительной площадки и (или) Объекта в установленные сроки материалов, изделий, конструкций и оборудования, не соответствующих Проекту и (или) условиям Контракта и приостановлении Работ с использованием таких материалов, изделий, конструкций и оборудования;
б) о замене таких материалов, изделий, конструкций и оборудования на новые материалы, изделия, конструкции и оборудование, удовлетворяющие требованиям Проекта и условиям Контракта.
5.1.13. Принимать участие в организуемых и (или) инициированных Подрядчиком производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам, связанным с выполнением Работ.
5.1.14. При выявлении в период выполнения Работ нарушений Подрядчиком положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил:
а) выдавать Подрядчику письменное распоряжение на устранение нарушений, требовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений;
б) в случае игнорирования распоряжения, грубого нарушения положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил приостановить производство Работ (с фиксацией в общем журнале работ) до устранения выявленных замечаний.
Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления сроков выполнения Работ, установленных Графиком.
5.1.15. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с процессом выполнения Работ и недостатками, выявленными при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.1.16. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению Работ и своевременно выполнить Работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
5.2.2. В течение сроков, установленных в приложениях 2 и 3 к Контракту для передачи строительной площадки и подписания акта приема-передачи, передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложениями 2 и 3 к Контракту, являющимися его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложениями 2 и 3 к Контракту, являющимися его неотъемлемой частью;
согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложениями 2 и 3 к Контракту, являющимися его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
5.2.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.
5.2.4. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
5.2.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.2.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных Работ в части его соответствия условиям Контракта.
5.2.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.2.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.2.9. Осуществлять приемку результата выполненных работ по проектированию в соответствии с Графиком, который является разделом приложения 2 к Контракту и его неотъемлемой частью, после получения положительного заключения государственной экспертизы, а также результата выполненных работ по разработке рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.
5.2.10. Оплачивать выполненные и принятые Работы не позднее срока, указанного в разделе «Порядок и сроки оплаты» приложения 2 к Контракту, с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
5.2.11. Если иное не предусмотрено Контрактом сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков.
5.2.12. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, соответствием условиям Контракта, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, изделий, конструкций и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.13. Представлять Подрядчику информацию об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Контракте, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.
5.2.14. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика информации об изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Контракту.
5.2.15. В срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика предупреждения об обстоятельствах, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 716 Гражданского кодекса, направить ответ с указанием о дальнейших действиях Подрядчика.
5.2.16. Передать Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ, предусмотренных Контрактом. Перечень, порядок и сроки передачи таких данных установлены Контрактом.
5.2.17. Обеспечить строительный контроль и авторский надзор (при наличии) за выполнением Работ на Объекте (объемом Работ, качеством выполненных Работ, стоимостью и сроками выполнения Работ) в соответствии с Проектом, условиями Контракта и требованиями нормативных документов.
5.2.18. Подготовить строительную площадку для начала строительства надлежащим образом, в том числе освободить от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением Работ по Контракту, и мусора.
5.2.19. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к приемке организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного строительством Объекта и ввод в эксплуатацию в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.20. Контролировать создание и сохранность Подрядчиком геодезической разбивочной основы в соответствии с СП 126.13330.2017 «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84».
5.2.21. Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства» Графика.
5.2.22. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.
5.3.2. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., для выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет изменения Цены Контракта и (или) объемов работ по Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в исполнительной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном Контрактом.
5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с учетом подпункта 4.4.4 пункта 4.4 Контракта.
5.3.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.3.7. В случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Контрактом Работы.
5.4.2. Выполнить работы по проектированию в соответствии с Заданием и требованиями законодательства Российской Федерации в полном объеме, надлежащего качества и в сроки, установленные Контрактом, а также передать Заказчику результат выполненных работ по проектированию, в том числе по разработке рабочей документации в порядке и сроки, установленные Графиком, приложением 3 к Контракту и Заданием.
5.4.3. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения Работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.
5.4.4. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по проектированию, при передаче результатов работ по проектированию, предусмотренных Контрактом, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ по проектированию Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ по проектированию, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
5.4.5. Передать Заказчику результаты инженерных изысканий и (или) проектную документацию в целях обеспечения их направления Подрядчиком на государственную экспертизу.
5.4.6. Получать технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, а также информацию о плате за такое подключение (технологическое присоединение) (при необходимости и если иное не предусмотрено приложением 5 к Контракту).
5.4.7. Если иное не установлено Контрактом подавать заявления, документы и осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и необходимые для проведения государственной экспертизы.
5.4.8. Выполнить работы по строительству, поставить Оборудование и оказать Услуги, в соответствии c Проектом, условиями Контракта, определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которые является неотъемлемой частью Контракта.
5.4.9. В течение срока, установленного в приложениях 2 и 3 к Контракту для передачи строительной площадки и подписания акта приема-передачи, подписать проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
5.4.10. Выполнить работы по строительству, поставить Оборудование и оказать Услуги в сроки, установленные Контрактом.
5.4.11. Выполнить работы по строительству в соответствии с требованиями к строительству Объекта, установленными на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов.
5.4.12. Обеспечить безопасность работ по строительству для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия, выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных ПОС, использование земельного участка по целевому назначению, выполнение работ по строительству и размещение строительной техники, строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ по строительству в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН.
5.4.13. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта, в том числе за ходом выполнения Работ, качеством применяемых при выполнении Работ материалов, изделий, конструкций и оборудования.
5.4.14. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, о несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
5.4.15. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению Работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
5.4.16. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, нарушения, выявленные таким органом.
5.4.17. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных Работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат Работ недостатки (дефекты) Работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4.18. Не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня завершения Работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов. Факт передачи Подрядчиком строительной площадки отражается в Акте приемки объекта капитального строительства (приложение 17 к Контракту).
5.4.19. При расторжении Контракта до завершения Работ передать Заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, в течение 10 (десяти) дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику.
5.4.20. Обеспечить поставку необходимых для выполнения работ по строительству материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
5.4.21. Вести исполнительную документацию в составе и в соответствии с порядком ведения исполнительной документации, утвержденными Приказом № 344/пр, а также с учетом требований проектной документации и технических регламентов.
5.4.22. Обеспечить формирование, ведение, подписание, согласование и учет исполнительной документации, предъявленной Подрядчиком Заказчику в электронном виде в программе или облачном сервисе. Подрядчик своими силами и за свой счет осуществляет приобретение программы или иного аналогичного программного обеспечения, интеграция которого возможна с Информационной системой, используемой Заказчиком, для целей их корректной работы, обмена документами, с последующей передачей данных в автоматизированную информационную систему «Мониторинг бюджетного строительства» (далее - АИС «МБС») в соответствии с информационным взаимодействием внешних систем с МБС API.
5.4.23. Обеспечить ведение исполнительной документации в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 08.04.2024 № 315-ПП «Об особенностях ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Московской области».
5.4.24. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные Работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.
5.4.25. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства Объекта предусмотренные Проектом пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается Контрактом.
5.4.26. Своевременно направлять Заказчику посредством использования ПИК ЕАСУЗ надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта, в том числе перечисленные в приложении 3 к Контракту.
5.4.27. Обеспечить представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала производства указанных в нем работ.
5.4.28. При наличии обстоятельств, требующих внесение изменений в проектную документацию (отклонение рабочей документации от проектной, изменение нормативных правовых актов и прочее), внести соответствующие изменения в проектную документацию и при необходимости обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы за свой счет.
5.4.29. Представлять Заказчику информацию обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения Подрядчиком таких обстоятельств.
5.4.30. Представлять Заказчику информацию об изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Контракте, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.
5.4.31. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика информации об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Контракту.
5.4.32. Обеспечивать фотофиксацию работ по строительству, в которой отражается ход производства работ по строительству, а также факты и обстоятельства, связанные с производством работ по строительству. Фотофиксация работ по строительству осуществляется в соответствии с Регламентом фотофиксации хода проведения и приемки работ по строительству объектов капитального строительства (приложение 15 к Контракту).
5.4.33. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта зарегистрироваться в АИС «МБС» или иной информационной системе Московской области, применяемой Заказчиком.
5.4.34. Предоставлять Заказчику еженедельный отчет (каждую пятницу) в электронном виде о ходе выполнения видов работ по строительству в физических объемах, фотоматериалы с указанием даты осуществления фотосъемки в количестве не менее 10 (десяти) фотоснимков, видеоматериалы, длительностью не более 10 (десяти) мин горизонтального формата с аудио комментариями содержащими текущую дату съемки, наименование Объекта, датой завершения работ по строительству, строительной готовности, задействованной рабочей силой и строительной техники, отражающие текущую строительную готовность Объекта, посредством АИС «МБС» или иной информационной системе Московской области, применяемой Заказчиком.
5.4.35. Обеспечить до начала производства работ по строительству установку программно-технических комплексов, обеспечивающих видеонаблюдение строительных площадок и передачу видеоданных в муниципальные центры обработки и хранения видеоданных, в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.01.2015 № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 04.09.2015 № 10-26/РВ и распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 17.07.2018 № 10-80/РВ.
5.4.36. Назначить лиц, ответственных на строящемся Объекте (ответственных представителей Подрядчика по форме согласно приложению 16 к Контракту) в порядке и сроке, установленные Контрактом, а также обеспечить постоянное нахождение на Объекте представителя Подрядчика, а также ответственных лиц от привлеченных субподрядчиков. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.
5.4.37. Контролировать исполнение договоров, заключенных с субподрядчиками, в том числе проверять наличие у субподрядчиков членства в саморегулируемых организациях на работы, выполняемые в ходе исполнения договоров, в случаях, установленных статьей 52 Градостроительного кодекса, согласовывать проекты производства работ субподрядчиков, а также контролировать сроки выполнения Работ субподрядчиками согласно Графику.
5.4.38. До начала выполнения работ по строительству за счет собственных средств приобрести, установить на Объекте камеры видеонаблюдения с возможностью трансляции в режиме реального времени посредством сети «Интернет» и предоставить Заказчику схему установки камер и адреса трансляции видеоизображений. Размещение камер должно обеспечивать обзор всей зоны производства работ по строительству до полного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту. Расходы на содержание в работоспособном состоянии камер и на передачу данных с камер несет Подрядчик.
5.4.39. Обеспечить выполнение работ по строительству и размещение строительной техники, строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка.
5.4.40. Известить Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, о завершении работ по Контракту в порядке и срок, предусмотренные Контрактом.
5.4.41. При заключении Контракта строго руководствоваться положениями статьи 55.8 Градостроительного кодекса, а именно выполнить Работы при соблюдении в совокупности следующих условий (за исключением случаев, установленных частями 2.1 и 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса):
а) лицо является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
б) наличие у саморегулируемой организации, членом которого является лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса;
в) совокупный размер обязательств по договорам не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств соответствии с частью 11 или 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса.
5.4.42. Нести расходы по содержанию Объекта до сдачи результата выполненной Работы по Контракту Подрядчиком и приемки его Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства (приложение 17 к Контракту), а также расходы на техническую инвентаризацию Объекта (получение технического и кадастрового паспортов на объект), затраты по вводу Объекта в эксплуатацию (затраты на техническую инвентаризацию вводимых строений).
5.4.43. Нести затраты по инженерному обеспечению Объекта до сдачи результата выполненной Работы по Контракту Подрядчиком и приемки его Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства (приложение 17 к Контракту).
5.4.44. Нести ответственность за случайное уничтожение и (или) повреждение результата выполненной Работы по Контракту до его приемки Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства (приложение 17 к Контракту).
5.4.45. При проведении проверок контрольными органами по вопросам их компетенции и полномочий представлять в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получении соответствующего запроса (требования) все необходимые документы и информацию.
5.4.46. В случаях выявления в ходе проверки расходования выделяемых по Контракту денежных средств, проведенной Заказчиком или контрольным органом, фактов необоснованного и (или) неверного применения расценок и (или) завышения объема Работ, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба Заказчику, вернуть Заказчику перечисленные ему денежные средства в размере выявленных переплат в течение 10 (десяти) дней (со дня получения уведомления) на счет Заказчика, указанный в разделе 16 Контракта.
5.4.47. Информировать Заказчика об изменении членства Подрядчика в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, капитальный ремонт, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в таких саморегулируемых организациях в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий.
5.4.48. Соблюдать требования Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
5.4.49. Представлять по запросу Заказчика Акт сверки расчетов, составленный по форме согласно приложению 18 к Контракту.
5.4.50. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
5.4.51. Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства» приложения 2 к Контракту.
5.4.52. В случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией:
1) привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 40 процентов от цены Контракта.
2) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций заверенную Подрядчиком.
3) в случае замены субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 2 пункта 5.4.52. Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
4) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных Работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
5) оплачивать поставленные субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (их результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
6) нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:
а) за представление документов, указанных в подпунктах 2 – 4 пункта 5.4.52. Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном Контрактом.
5.4.53. Представлять Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших с Подрядчиком договор или договоры, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов Цены Контракта, в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.
5.4.54. Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого Подрядчика к исполнению Контракта не менее 25 (двадцати пяти) процентов стоимости работ по строительству следующие виды и объемы работ: конкретные виды работ выбирает Подрядчик во время согласования Сметы контракта из перечня работ, указанных в извещении об осуществлении закупки.
6. Гарантии
  • 6.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с Заданием, Проектом и иными условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований действующего законодательством Российской Федерации, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.
  • 6.2. Гарантия качества результата Работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат Работ.
  • 6.3. Гарантийный срок на результат Работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата Работ, а в случае досрочного расторжения Контракта – со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
  • 6.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения Работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
  • 6.5. Устранение недостатков (дефектов) результата Работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
  • 6.6. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата Работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
  • 6.7. Не позднее 10 (десятого) дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.
  • 6.8. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным Сторонами Контракта надлежащим образом.
  • 6.9. Если иной срок не будет согласован Сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата Работ в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
  • 6.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата Работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата Работ в установленный Контрактом или иной согласованный Сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата Работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата Работ.
  • 6.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат Работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата Работ, допущенных Подрядчиком.
6.12. Гарантийный срок на Объект (при наличии), гарантийный срок на работы по проектированию (при наличии), требования к объему предоставления гарантий качества на выполненные работы по проектированию (при наличии) указаны в разделе «Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги» приложения 1 к Контракту.
6.13. Гарантийный срок Подрядчика на Оборудование (при наличии), гарантийный срок производителя на Оборудование (при наличии), требования к гарантийному обслуживанию Оборудования (при наличии), требования к объему предоставления гарантий качества на Оборудование (при наличии) указаны в разделе «Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги» приложения 1 к Контракту.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
Размер пени определяется в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
Размеры штрафов определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
В случае изменения условий Контракта в части изменения Цены Контракта размеры штрафов, установленные в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 и подпунктах 7.3.4, 7.3.5 пункта 7.3 Контракта, определяются в соответствии с Правилами с учетом новой Цены Контракта. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком), размер штрафа определяется с учетом Цены Контракта, действующей на момент такого неисполнения или ненадлежащего исполнения.
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 100 000 рублей1.
1 В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в соответствии
с пунктом 9 Правил в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей).
7.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
7.3. Ответственность Подрядчика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 0,4 процента цены Контракта (этапа)1.
1 В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в следующем порядке (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов):
(Вариант I)
Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил) размер штрафа, рассчитываемый как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – цена Контракта (этапа)), устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
(Вариант II)
В случае, предусмотренном пунктом 4 Правил, если Контракт заключается по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
(Вариант III)
В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил в следующем порядке:
а) в случае, если Цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если Цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере 100 000 рублей.1
1 В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в соответствии
с пунктом 6 Правил в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3.6. Если Заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ в разделе 9 Контракта установлено требование обеспечения исполнения Контракта, за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 9.11 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с подпунктом 7.3.2 пункта 7.3 Контракта.
7.3.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
7.3.8. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик в соответствии с условиями Контракта несет гражданско-правовую ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
7.3.9. За непредоставление информации о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов Цены Контракта, Подрядчик несет ответственность путем взыскания с Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соответствующим субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
7.3.10. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству Объекта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5. С даты начала выполнения Работ и до передачи Заказчику результата Работ Подрядчик несет полную ответственность за охрану объекта, в том числе всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.
7.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Задания и Проекта.
7.8. Требования Сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.
8. Порядок расторжения Контракта
  • 8.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
  • 8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Сроки и порядок принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
8.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Сроки и порядок принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Подрядчик не вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 719 Гражданского кодекса.
  • 8.4. В случае принятия решения одной из Сторон Контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
  • 8.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Подрядчику за выполненные работы.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.
  • 8.6. Подрядчик обязан возвратить Заказчику на счет, реквизиты которого указаны в Контракте, выплаченный в соответствии с Контрактом аванс в размере за вычетом учтенного в стоимости выполненных работ аванса в течение 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения настоящего Контракта (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Реквизиты Заказчика для возврата аванса: Получатель: Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства» gku.dzks@mosreg.ru Банковские реквизиты: ИНН/КПП 5024171050/502401001 БИК 004525987 МЭФ Московской области (л/с 05860D45970 ГКУ МО «ДЗКС») ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.Москва р/с 03222643460000004800 к/с 40102810845370000004.
  • 8.7. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами, которые имели место до расторжения Контракта.
  • 8.8. В случае досрочного расторжения Контракта, исключительные права на результат работ по проектированию до момента расторжения переходят к Заказчику.
  • 8.9. Ответственность за сохранность объекта до момента расторжения Контракта несет Подрядчик.
  • 8.10. Ответственность за сохранность объекта после расторжения Контракта до момента подписания Сторонами Акта приема-передачи (возврата) строительной площадки несет Подрядчик.
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 30 процент(ов,а) начальной (максимальной) цены контракта.
9.2. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений части 6.3 статьи 96 и статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере, установленном в разделе «Обеспечение исполнения контракта» приложения 2 к Контракту.
9.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта и реквизиты Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта указаны в разделе «Обеспечение исполнения контракта» приложения 2 к Контракту.
9.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
9.5. В случаях, установленных статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, в ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке, который предусмотрен частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.6. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в течение 30 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в заявлении о возврате обеспечения исполнения Контракта, либо на тот счет, с которого поступили данные денежные средства.
9.7. Независимая гарантия, представленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие, согласно которому гарант обязан уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
9.8. В случае, если Контракт расторгнут вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнение Контракта возврату не подлежат, а в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта производится удержание суммы по такой независимой гарантии, в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом и принятых Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения Контракта.
9.9. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по возврату аванса (при его наличии), уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, в том числе или просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также возмещению убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
9.10. Изменения существенных условий Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, осуществляются при условии предоставлении Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта с учетом требований статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта лицензии на осуществление банковских операций Заказчик обязан уведомить Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение в порядке, предусмотренном пунктом 15.1 Контракта.
Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее 1 (одного месяца) со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
10. Обеспечение гарантийных обязательств
10.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в разделе «Обеспечение гарантийных обязательств» приложения 1 к Контракту.
10.2. Порядок предоставления обеспечения гарантийных указан в разделе «Обеспечение гарантийных обязательств» приложения 1 к Контракту.
10.3. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в срок, установленный в приложении 3 к Контракту.
10.4. Реквизиты Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств указаны в разделе «Обеспечение гарантийных обязательств» приложения 1 к Контракту.
10.5. Независимая гарантия, представленная в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должна содержать условие, согласно которому гарант обязан уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
10.6. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
10.7. Заказчик в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты окончания срока гарантийных обязательств возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, на счет, с которого поступили данные денежные средства, за исключением случая, указанного в пункте 10.9 Контракта.
10.8. В случае изменения способа обеспечения гарантийных обязательств и предоставления Подрядчиком независимой гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств, Заказчик в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента предоставления Подрядчиком независимой гарантии возвращает ранее внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежные средства на счет, с которого поступили данные денежные средства, либо на счет, указанный Подрядчиком в заявлении о возврате обеспечения исполнения гарантийных обязательств.
10.9. В случае, если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступили денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, Подрядчик предоставляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока.
10.10. Право Заказчика удержания денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, или требования об уплате денежной суммы и (или) ее части по независимой гарантии возникает при нарушении Подрядчиком гарантийных обязательств. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, Заказчик производит удержание из обеспечения гарантийных обязательств в полном объеме.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
11.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия в письменной форме с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В случае если Сторона не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как обстоятельства непреодолимой силы.
11.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 11.1 Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе предложить расторгнуть Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
12. Порядок урегулирования споров
  • 12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
  • 12.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее – разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
  • 12.3. Претензия направляется Стороной другой Стороне в письменном виде в порядке, предусмотренном пунктом 15.1 Контракта.
Претензия должна содержать срок направления письменного ответа по существу Стороной ее получившей, а также сумму истребования и ее полный и обоснованный расчет (если претензионные требования подлежат денежной оценке).
Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) дней с даты ее получения Стороной.
12.4. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке в Арбитражном суде Московской области.
13. Срок действия, порядок изменения Контракта
  • 13.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
  • 13.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе в следующих случаях:
предусмотренных частью 62 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ. Правила изменения Цены Контракта в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, установлены Порядком изменения цены контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.08.2023 № 604/пр;
в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.
  • 13.3. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон.
  • 13.4. Если одной из Сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая Сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой Стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта.
  • 13.5. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.


14. Особые условия
14.1. Стороны при исполнении Контракта:
- составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные документы, которыми оформляются:
заявка на выполнение работы (если Контрактом предусмотрено выполнение работы по заявке);
выполнение работы, а также отдельные этапы выполнения работы (далее - отдельный этап исполнения Контракта), включая документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки выполненной работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта;
результаты такой приемки;
мотивированный отказ от подписания документа о приемке;
оплата выполненной работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта;
заключение дополнительных соглашений;
направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (за исключением направления уведомления о применении мер ответственности в случае, если Контракт заключен по результатам проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры);
соглашение о расторжении Контракта;
- осуществляют обмен электронными документами посредством использования ПИК ЕАСУЗ в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент, приложение 4 к Контракту).
14.1.1. В случае если Контракт заключен по результатам проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры (за исключением закрытой электронной процедуры, проводимой в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ), формирование документов о приемке, мотивированных отказов от подписания документов о приемке, исправлений документов о приемке, дополнительных соглашений и соглашения о расторжении Контракта осуществляется с использованием ПИК ЕАСУЗ с соблюдением требований, установленных частями 13-14 статьи 94, частями 1.7 и 8.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, с последующей гарантированной передачей для подписания и размещения указанных в настоящем подпункте документов в единую информационную систему в сфере закупок (далее – ЕИС) в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ.
14.2. Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Контракта:
- назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота в соответствии с разделом Контракта «Особые условия» (далее – уполномоченные должностные лица);
- обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при исполнении Контракта;
- обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в электронном документообороте ПИК ЕАСУЗ (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом;
- обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а в случаях, для которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрен обмен электронными документами с использованием ЕИС, в ЕИС;
- используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную квалифицированную электронную подпись.
  • 14.3. Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.
  • 14.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
  • 14.5. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Контрактом (за исключением случаев, для которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрен обмен электронными документами с использованием ЕИС).
После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием ПИК ЕАСУЗ Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.
Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица либо отказывается от его подписания в порядке, предусмотренном Регламентом.
  • 14.6. Перечень документов, которыми обмениваются Стороны при исполнении Контракта с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в приложении 3 к Контракту.
  • 14.7. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ, в том числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для Сторон осуществляется безвозмездно.
15. Прочие условия
15.1. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) Сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку или направляются Стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны Контракта, указанному в Контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку);
дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении Стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, либо дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии Стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
  • 15.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
  • 15.3. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
  • 15.4. При наличии противоречий между условиями, содержащимися в приложениях 1-3 к Контракту, и условиями иных приложений к Контракту, преимущественную силу имеют приложения 1-3 к Контракту.
  • 15.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
  • 15.6. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
  • 15.7. Неотъемлемыми частями Контракта являются (приложения прилагаются к Контракту отдельными файлами):
приложение 1 «Сведения об объектах закупки»;
приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)»;
приложение 3 «Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта»;
приложение 4 «Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области»;
приложением 5 «Описание объекта закупки (техническое задание). Задание на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирование»;
приложение 6 «Спецификация»;
приложение 7 «Технические требования»;
приложение 8 «Перечень товаров в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров»;
приложение 9 «Структура сводного сметного расчета для составления ведомостей объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ»;
приложение 10 «Макет баннера сервиса «Что здесь происходит?»;
приложение 11 «Отчет о выполненных работах по исполнению контракта (форма)»;
приложение 12 «Акт приема-передачи строительной площадки (форма)»;
приложение 13 «Акт приема-передачи документации (форма)»;
приложение 14 «Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов (форма)»;
приложение 15 «Регламент фотофиксации хода проведения и приемки работ по строительству объектов капитального строительства»;
приложение 16 «Уведомление о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте (форма)»;
приложение 17 «Акт приемки объекта капитального строительства (форма)»;
приложение 18 «Акт сверки расчетов (форма)»;
приложение 19 «Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности контракта (форма)»;
приложение 20 «Отчет о привлеченных субподрядчиках (форма)».

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»		 Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Новая строительная компания ВСК»
Сокращенное наименование: ГКУ МО «ДЗКС» Сокращенное наименование: ООО «Новая строительная компания ВСК»
Почтовый адрес: Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 7
Место нахождения, адрес: Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 7
ИНН 5024171050
КПП 502401001
ОГРН 1165047063103		 Почтовый адрес: 141407, Московская обл., г. о. Химки, г. Химки, ул. Бабакина, д. 5А, эт. цок., помещ. 006-2
Место нахождения, адрес: 141407, Московская обл., г. о. Химки, г. Химки, ул. Бабакина, д. 5А, эт. цок., помещ. 006-2
ИНН 5047154277
КПП КН ________________
КПП 504701001
ОГРН 1145047004574
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
МЭФ Московской области (л/с 03860D45970 ГКУ МО «ДЗКС») (л/с 03860D45970 ГКУ МО «ДЗКС») (л/с ________________ООО «Новая строительная компания ВСК»)
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК 004525987
казн/сч 03221643460000004800
единый казн/сч 40102810845370000004
ОКПО ________________
ОКТМО 46744000001
ОКОПФ ________________		 Банк: АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
БИК 044525341
р/с 40702810180000007295
сч. 30101810300000000341
ОКПО 32998106
ОКТМО 46783000
ОКОПФ 12300
телефон (факс): +74986028386
адрес электронной почты: gku.dzks@mosreg.ru		 телефон (факс): 7 968 860 12 56
адрес электронной почты: info@newvsk.com
Заказчик: Подрядчик:
Заместитель генерального директора __________ (А. П. Горшков) Генеральный директор __________ (А. В. Шлик)

Печатная_форма_электронного_контракта.html

Тип: договор
Электронный контракт, сформированный с использованием ЕИС

Версия 2 ревизия 1

1. Общая информация о контракте

1.1 Реквизиты контракта
Контракт заключен для выполнения государственного оборонного заказа Нет
Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу  
Номер контракта 0148200005425000385



1.2. Основание заключения контракта
Идентификационный код закупки 252502417105050240100104690014120414
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Открытый конкурс в электронной форме
Номер извещения об осуществлении закупки (приглашения) 0148200005425000385
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭОК1 от 23.06.2025



2. Стороны контракта

2.1. Информация о заказчике
Организационно-правовая форма 75204: Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации
Полное наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Сокращенное наименование ГКУ МО «ДЗКС»
ИНН 5024171050
КПП 502401001
Место нахождения 143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. КРАСНОГОРСК, Г КРАСНОГОРСК, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 7
Почтовый адрес Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 7.
Ответственное должностное лицо заказчика Горшков Алексей Павлович
Адрес электронной почты gku.dzks@mosreg.ru
Номер контактного телефона 7-498-6028386



2.2. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе)
Вид Юридическое лицо РФ
Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВСК»
Сокращенное наименование ООО «НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВСК»
ИНН 5047154277
КПП 504701001
Статус Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
Место нахождения (место жительства) 141407, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ХИМКИ, Г ХИМКИ, УЛ БАБАКИНА, СТР. 5А, ЭТАЖ ЦОК, ПОМЕЩ. 006-2
Почтовый адрес 141406, Московская область, г. Химки, ул. Бабакина, д. 5А, этаж ЦОК, помещ. 006-2
Адрес электронной почты info@newvsk.com
Номер контактного телефона 7 4957929331
Руководитель (лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица) ШЛИК АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
ИНН 505015898541
Должность ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



3. Предмет контракта
Предмет контракта Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»
Специализация Предмет контракта относится к работам по строительству
Контракт заключен в соответствии с частью 56 статьи 112 44-ФЗ (одновременное выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 55 статьи 112 44-ФЗ)
Контракт жизненного цикла (в соответствии с частью 16 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ) Нет



3.1. Объект закупки
Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг - Нет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» Работа Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) 1 Условная единица (усл. ед) 658 449 181.32 20%   658 449 181.32
Итого: 658 449 181.32



4. Условия контракта

4.1. Сроки исполнения контракта
Дата начала исполнения контракта 0 календарных дней с даты заключения контракта
Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) 623 календарных дней с даты начала исполнения контракта



4.2. Этапы исполнения контракта
Дата начала исполнения этапа Дата окончания исполнения этапа Срок исполнения этапа с даты начала исполнения контракта Цена этапа Размер аванса по этапу
0 календарных дней с даты начала исполнения контракта   329 календарных дней 22 925 440.19 6 877 632.06
30.00 %
0 календарных дней с даты начала исполнения контракта   416 календарных дней 14 307 821.41 4 292 346.42
30.00 %
0 календарных дней с даты начала исполнения контракта   599 календарных дней 80 714 903.22 24 214 470.97
30.00 %
0 календарных дней с даты начала исполнения контракта   623 календарных дней 540 501 016.50 162 150 304.95
30.00 %



4.3. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
Страна Адрес Дополнительная информация об адресе
Российская Федерация обл Московская Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная



4.4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги Да
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара Требования к гарантийному обслуживанию поставленного Оборудования: в полном объеме и с выездом на объект
Требования к гарантии производителя товара Гарантийный срок Подрядчика на поставленное Оборудование: не менее 12 (двенадцать) месяцев, но не менее срока гарантии производителя
Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на 5 года (лет). Гарантийный срок на работы по проектированию составляет: 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Акта приемки объекта капитального строительства. Требования к объему предоставления гарантий качества на выполненные работы по проектированию: в полном объеме
Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг Да



4.5. Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)
Вид обеспечения Размер обеспечения исполнения контракта в % Размер обеспечения исполнения контракта, который должен предоставить поставщик (подрядчик, исполнитель) Порядок предоставления, требования к обеспечению
1 2 3 4
Обеспечение исполнения контракта 30.00 197534754.40 Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.
Обеспечение исполнения контракта по поставке товара или выполнению работы      
Обеспечение исполнения контракта по последующему обслуживанию, эксплуатации (при наличии) в течение срока службы, ремонту и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара      
Обеспечение исполнения гарантийных обязательств 3.00 19753475.44 Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) перед оформлением документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, либо предоставлением независимой гарантии. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005.Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Независимая гарантия должна в том числе содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Срок действия независимой гарантии устанавливается с учетом требований пп. 5 ч. 2 ст. 45 и ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.



4.6. Условия привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО
Предъявляется требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44 ФЗ
Если поставщик (подрядчик, исполнитель) является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, то требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНО к такому поставщику (подрядчику, исполнителю) не предъявляется		 Да
Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО (%) 40.00
За неисполнение условий по привлечению к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНО предусмотрена гражданско-правовая ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя)  



4.7. Прочие условия
Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да
Предусмотрено уменьшение суммы, подлежащей уплате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей Нет
Предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) Да



5. Финансирование контракта

5.1. Источник финансирования
Наименование бюджета Московская область
Вид бюджета Бюджет субъекта Российской Федерации
Закупка за счет собственных средств организации  



5.2. Цена контракта
Способ указания цены контракта Цена контракта
Цена контракта 658449181.32
Цена за право заключения контракта  
Валюта контракта РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Формула цены контракта  
Предусмотрена выплата аванса Да
Размер аванса (%) 30.00
Размер аванса в валюте контракта 197 534 754.40



5.3. Информация о казначейском, банковском сопровождении
Казначейское или банковское сопровождение контракта не требуется.

5.4. График платежейФинансирование за счет бюджетных средств
Код бюджетной классификации Российской Федерации Код объекта капитального строительства/недвижимого имущества Сумма контракта (в валюте контракта) Аванс
на 2026 год на 2027 год
1 2 3 4 5
86007011830140010414   177 788 317.07 19 746 437.33 Да
86007011830140010414   26 063 283.12 434 851 143.80 Нет
Итого 203 851 600.19 454 597 581.13  



5.5. Платежные реквизиты заказчика
Наименование организации, ИНН, КПП Тип счета Номер лицевого счета Номер банковского (казначейского) счета Реквизиты банка, ТОФК Наименование контрагента для п/п
1 2 3 4 5 6
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
ИНН: 5024171050 КПП: 502401001		 Лицевой счет в ФО 03860D45970 03221643460000004800 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО // УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Москва
БИК: 004525987, к/с: 40102810845370000004		  



5.6. Реквизиты для осуществления оплаты
Наименование организации / ФИО, ИНН, КПП Тип счета Номер лицевого счета/код поступления Номер банковского (казначейского) счета Реквизиты банка, ТОФК Наименование контрагента для п/п, ОКТМО, КБК
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВСК»
ИНН: 5047154277 КПП: 504701001
Поставщик (подрядчик, исполнитель)		 Расчетный счет в банке   40702810180000007295 АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), г. Москва
БИК: 044525341, к/с: 30101810300000000341		 ООО «НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВСК»



6. Документы, сформированные без использования ЕИС

Наименование файла
1 Приложения к проекту контракта
2 Проект контракта

Подпись поставщика

Владелец сертификата:
ШЛИК АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВСК»

Сертификат:
02c7768f00c1b247ba46741ae0e9fde687
Действителен с 16.04.2025 по 16.07.2026

Дата и время подписания:
07.07.2025
18:18:47 ((МСК))		 Подпись заказчика

Владелец сертификата:
Горшков Алексей Павлович
Заместитель генерального директора
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Сертификат:
6cd461e4554ce92c3aed3a45562e9e39
Действителен с 20.09.2024 по 14.12.2025

Дата и время подписания:
09.07.2025
14:30:56 ((МСК))

Приложения ПИК к государственному (муниципальному) контракту 0148200005425000385 2025_07_03-11_46 (МСК).docx

Тип: приложение к договору
 
Приложение 1 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № 0148200005425000385


Сведения об объектах закупки
1. Объекты закупки

Таблица 1.1
























№ п/п Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ КОЗ2 / КОЗ Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом Цена единицы, руб * Количество Единицы измерения Размер НДС Общая стоимость без НДС, руб. Размер НДС, руб. Общая стоимость, руб.
1 41.20.40.900 - Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки 31.204.04.12.01.01.001 / 03.24.01.01.02.06.01.01.01 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» 658 449 181,32000000000 1,00000000000 Условная единица 20/120 548 707 651,10000000000 109 741 530,22000000000 658 449 181,32
Наименование видов работ Наименование файла сметы Общая стоимость по смете, руб.
Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации   22 925 440,19
Разработка проектной документации «ПД смр» 9 170 176,07
Разработка рабочей документации «РД смр» 13 755 264,12
Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)   554 808 837,91
Основной объект «СМР смр» 540 501 016,50
Снос объекта «СМР снос» 14 307 821,41
Поставка оборудования   80 714 903,22
Поставка и монтаж оборудования «ТХ» 80 714 903,22



Цена контракта без НДС:
НДС:
Цена контракта с НДС:		 548 707 651,10
109 741 530,22
658 449 181,32



Таблица 1.2
Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом УИН (код объекта) УИН (код потребности) Тип объекта Вид работ
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» 1000009464 5327941121 07.15.033 Детский сад 010100 Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)



 
2. Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги


Таблица 1.2
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги Да
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара Требования к гарантийному обслуживанию поставленного Оборудования: в полном объеме и с выездом на объект
Требования к гарантии производителя товара Гарантийный срок Подрядчика на поставленное Оборудование: не менее 12 (двенадцать) месяцев, но не менее срока гарантии производителя
Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на 5 года (лет). Гарантийный срок на работы по проектированию составляет: 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Акта приемки объекта капитального строительства. Требования к объему предоставления гарантий качества на выполненные работы по проектированию: в полном объеме
Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг Да

2.1 Обеспечение гарантийных обязательств


Таблица 1.3
Размер обеспечения гарантийных обязательств, % от НМЦК Сумма обеспечения гарантийных обязательств, руб. Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств Реквизиты для перечисления обеспечения гарантийных обязательств
3,00 19 753 475,44 Гарантийные обязательства обеспечиваются независимой гарантией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к предоставлению обеспечения гарантийных обязательств не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК: 004525987
Расчетный/казначейский счёт: 03222643460000004800

Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004

Лицевой счёт:05860D45970



3. Смета контракта

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»
Вид работ: Разработка проектной документации (Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации)
Наименование файла сметы: ПД смр
Таблица 1.2
Номер строки Наименование работ и затрат Единица измерения Количество
(объем работ)		 Цена на единицу измерения,
руб.		 Цена всего, руб.
1 Разработка проектной документации стадии П Комплекс 1 9 170 176,07 9 170 176,07

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»
Вид работ: Разработка рабочей документации (Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации)
Наименование файла сметы: РД смр
Таблица 1.3
Номер строки Наименование работ и затрат Единица измерения Количество
(объем работ)		 Цена на единицу измерения,
руб.		 Цена всего, руб.
1 Разработка проектной документации стадии Д Комплекс 1 13 755 264,12 13 755 264,12

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))
Наименование файла сметы: СМР смр
Таблица 1.4
Номер строки Наименование работ и затрат Единица измерения Количество
(объем работ)		 Цена на единицу измерения,
руб.		 Цена всего, руб.
1 Строительно-монтажные работы Комплекс 1 540 501 016,5 540 501 016,50

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»
Вид работ: Снос объекта (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))
Наименование файла сметы: СМР снос
Таблица 1.5
Номер строки Наименование работ и затрат Единица измерения Количество
(объем работ)		 Цена на единицу измерения,
руб.		 Цена всего, руб.
1 Строительно-монтажные работы снос Комплекс 1 14 307 821,41 14 307 821,41

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»
Вид работ: Поставка и монтаж оборудования (Поставка оборудования)
Наименование файла сметы: ТХ
Таблица 1.6
Номер строки Наименование работ и затрат Единица измерения Количество
(объем работ)		 Цена на единицу измерения,
руб.		 Цена всего, руб.
1 Технологические решения Комплекс 1 80 714 903,22 80 714 903,22

Приложение 2 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № 0148200005425000385

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)
1. График выполнения строительно-монтажных работ
1.1.  Обязательства по выполнению работ
Таблица 2.1
Порядковый номер Наименование вида работ Условия предоставления результатов Сторона, исполняющая обязательство Сторона, получающая исполнение
7. Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации Разово Подрядчик Заказчик
Объект закупки
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» (Разработка рабочей документации)
Физический объем работ: согласно смете «РД смр»
Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» (Разработка проектной документации)
Физический объем работ: согласно смете «ПД смр»
Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 265 дн. от даты заключения контракта;
16. Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» каждый календ.мес. Подрядчик Заказчик
Объект закупки
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» (Основной объект)
Физический объем работ: согласно смете «СМР смр»
Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 283 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 571 дн. от даты заключения контракта;
17. Снос объекта / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» каждый календ.мес. Подрядчик Заказчик
Объект закупки
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» (Снос объекта)
Физический объем работ: согласно смете «СМР снос»
Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 283 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 374 дн. от даты заключения контракта;
18. Поставка и монтаж оборудования Разово Подрядчик Заказчик
Объект закупки
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» (Поставка и монтаж оборудования)
Физический объем работ: согласно смете «ТХ»
Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 283 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 571 дн. от даты заключения контракта;

*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
1.2.  Иные обязательства
Таблица 2.2
№ Наименование Условия предоставления результатов Сторона, исполняющая обязательство Сторона, получающая исполнение
1. Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. По событию Подрядчик Заказчик
Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 623 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты наступления события;
2. Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта Разово Заказчик Подрядчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте»;
3. Передача строительной площадки Разово Заказчик Подрядчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте»;
4. Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений) Разово Заказчик Подрядчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;
5. Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор Разово Заказчик Подрядчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений)»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений)»;
6. Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 20 раб. дн. от даты заключения контракта;
8. Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: -65 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;
9. Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);
Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);
10. Государственная экспертиза проектно-сметной документации Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника «Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);
Срок окончания исполнения обязательства: 45 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);
11. Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации Разово Заказчик Подрядчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;
12. Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы Разово Заказчик Подрядчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты предоставления документа «Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты предоставления документа «Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);
13. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;
Срок окончания исполнения обязательства: 20 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;
14. Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;
Срок окончания исполнения обязательства: 20 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;
15. Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;
Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;
19. Сдача объекта Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 572 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 582 дн. от даты заключения контракта;
20. Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 283 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
21. Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
22. Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 283 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
23. Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 283 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
24. Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО По событию Подрядчик Заказчик
Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 571 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события;
25. Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО По событию Подрядчик Заказчик
Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 571 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события;
26. Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию По событию Подрядчик Заказчик
Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 571 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 1 дн. от даты наступления события;
27. Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации Разово Заказчик  
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
28. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Разово Заказчик  
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»;
29. Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР) Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 31.01.2026 (МСК);
30. Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект) Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 30.10.2026 (МСК);
31. Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект/Снос) Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 30.04.2026 (МСК);
32. Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Поставка и монтаж оборудования) Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 30.10.2026 (МСК);
2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов
Таблица 2.3


* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок
** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3. Порядок и сроки оплаты
3.1.  Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.4
№ Наименование Аванс/Оплата Учёт неустойки Сумма, руб./%
1. Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);
2. Оплата выполненных работ по строительству Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная», Снос объекта / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»);
3. Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка и монтаж оборудования);
4. Авансовый платёж №01 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР));
5. Авансовый платёж №02 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект));
6. Авансовый платёж №03 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект/Снос));
7. Авансовый платёж №04 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Поставка и монтаж оборудования));

* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
*** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.


3.2.  Размер аванса
Размер аванса от цены контракта: 30,00 % (197 534 754,40 руб.).
Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

4. Место выполнения работ
Таблица 2.5
Получатель Место выполнения работ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная


5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)
5.1. Срок исполнения контракта
Таблица 2. 6
Начало исполнения контракта 0 дн. от даты заключения контракта
Срок окончания исполнения контракта 623 дн. от даты заключения контракта
5.2. Срок исполнения отдельных этапов
Таблица 2. 7
№ этапа Наименование обязательства Начало этапа Срок окончания этапа Цена этапа % аванса от цены этапа Размер аванса, руб.
1 Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации 0 дн. от даты заключения контракта 329 дн. от даты заключения контракта 22 925 440,19 30,00% 6 877 632,06
2 Снос объекта / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» 0 дн. от даты заключения контракта 416 дн. от даты заключения контракта 14 307 821,41 30,00% 4 292 346,42
3 Поставка и монтаж оборудования 0 дн. от даты заключения контракта 599 дн. от даты заключения контракта 80 714 903,22 30,00% 24 214 470,97
4 Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» 0 дн. от даты заключения контракта 623 дн. от даты заключения контракта 540 501 016,50 30,00% 162 150 304,95



6. Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК Сумма обеспечения исполнения контракта, руб. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.
30 197 534 754,40 Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК: 004525987
Расчетный/казначейский счёт: 03222643460000004800
Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004
Лицевой счёт: 05860D45970

В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//»		 30

Приложение 3 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № 0148200005425000385

Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта
1. Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств
Таблица 3.1
Обязательство по контракту Наименование документа Способ предоставления документа Действие сторон Срок направления и подписания документов Ответственная сторона
Авансовый платёж №01 Платежное поручение Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Авансовый платёж №02 Платежное поручение Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Авансовый платёж №03 Платежное поручение Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Авансовый платёж №04 Платежное поручение Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта Отчет о выполнении самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта видов и объемов работ, указанных в Контракте Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 15 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Государственная экспертиза проектно-сметной документации Уведомление о результатах экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте Уведомление о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 3 дн. от даты получения документа Заказчик
Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО Копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и субподрядчиком из числа СМП, СОНКО Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Решение о необходимости внесения изменений в проектную документацию или ее отсутствии и задание на проектирование (в случае принятия решения о внесении изменений) Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию» Заказчик
Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования Платёжное поручение с отметкой банка Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации Платёжное поручение с отметкой банка Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Оплата выполненных работ по строительству Платёжное поручение с отметкой банка Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Третья сторона
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) Заказчик
Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России Посредством ПИК ЕАСУЗ ** Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 20 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 10 раб. дн. от даты получения документа Третья сторона
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) Заказчик
Материалы фотофиксации Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 20 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Проект производства работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Заказчик
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 20 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России * Посредством ПИК ЕАСУЗ *** Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 20 дн. от даты получения документа Заказчик
Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор за строительством объекта Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации Копии документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Согласование (без подписания) 3 дн. от даты получения документа Подрядчик
Передача строительной площадки Акт приема-передачи строительной площадки Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Подписание 0 дн. от даты получения документа Подрядчик
Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений) Акт приема-передачи документации по исполнению контракта Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Подписание 0 дн. от даты получения документа Подрядчик
Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией Копия акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объект Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» Отчет о выполнении обязательства Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте Акт о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 0 дн. от даты получения документа Заказчик
Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) Акт о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта Акт о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Подписание 0 дн. от даты получения документа Подрядчик
Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Поставка и монтаж оборудования Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России Посредством ПИК ЕАСУЗ ** Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копии документов, подтверждающих соответствие оборудования, выданных уполномоченными органами (организациями) Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копии регистрационных удостоверений на оборудование Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Обеспечение гарантийных обязательств Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Протоколы испытаний оборудования, акты технической готовности оборудования для комплексного опробования, акты приемки пусконаладочных работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Заказчик
Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России * Посредством ПИК ЕАСУЗ *** Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 10 дн. от даты получения документа Заказчик
Товарная накладная Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Уведомление о дате и времени поставки оборудования Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание -15 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 3 дн. от даты получения документа Заказчик
Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. Информация о договоре, заключенном с субподрядчиком/соисполнителем Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 дн. от даты начала исполнения обязательства Подрядчик
Подписание 10 дн. от даты получения документа Заказчик
Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект) Счёт на оплату аванса Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект/Снос) Счёт на оплату аванса Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР) Счёт на оплату аванса Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Поставка и монтаж оборудования) Счёт на оплату аванса Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России Посредством ПИК ЕАСУЗ ** Подписание 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Информационная модель объекта капитального строительства Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копии всех необходимых согласований, разрешений и заключений, полученных подрядчиком в отношении рабочей документации во всех службах, ведомствах и организациях Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Проект графика выполнения строительно-монтажных работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Проекты смет контракта, разработанные в соответствии с Приказом № 841/пр Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения работ и ввода в эксплуатацию, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Заказчик
Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России * Посредством ПИК ЕАСУЗ *** Подписание 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 5 дн. от даты получения документа Заказчик
Сдача объекта Акт приёмки объекта капитального строительства Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Третья сторона
Подписание 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) Заказчик
Исполнительная документация в объеме, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 10 раб. дн. от даты получения документа Третья сторона
Подписание 15 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) Заказчик
Отчет о привлеченных субподрядчиках Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 25 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание -7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 0 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Снос объекта / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Третья сторона
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) Заказчик
Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России Посредством ПИК ЕАСУЗ ** Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 20 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 10 раб. дн. от даты получения документа Третья сторона
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) Заказчик
Материалы фотофиксации Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 20 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Проект производства работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Заказчик
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 20 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России * Посредством ПИК ЕАСУЗ *** Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 20 дн. от даты получения документа Заказчик
Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от плановой даты начала исполнения обязательства Заказчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Подрядчик
Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации Уведомление об установке приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик



* Предоставляется в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС
** Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок
*** Подрядчик формирует документ с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.02.2021 № 14н подписывает документ в единой информационной системе в сфере закупок

2. Порядок и сроки оформления иных документов при исполнении обязательств
Отсутствуют


3. Порядок и сроки проведения экспертизы
Таблица 3.3
Наименование обязательства Порядок проведения экспертизы Документ, оформляемый по результатам экспертизы Срок проведения экспертизы и оформления результатов
Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» Силами заказчика Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России»
Поставка и монтаж оборудования Силами заказчика Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России»
Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации Силами заказчика Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России»
Снос объекта / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» Силами заказчика Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России»
4. Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара

Таблица 3.4
Наименование обязательства Наименование документа
Поставка и монтаж оборудования Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов

Приложение 4 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № 0148200005425000385
Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области
1.1. Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент) определяет общие правила осуществления информационного взаимодействия между Сторонами Контракта посредством обмена электронными документами при исполнении Контракта через Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ).
1.2. Настоящий Регламент является приложением к государственному контракту (муниципальному контракту, контракту), заключенному в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Контракт).
1.3.  В настоящем Регламенте используются следующие понятия и термины:
Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области - подсистема Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области, обеспечивающая осуществление обмена электронными документами в ходе исполнения контрактов, а также контроля текущего исполнения сторонами обязательств по контракту.
Структурированный электронный документ – электронный документ, сформированный/импортированный в ПИК ЕАСУЗ при помощи соответствующих интерфейсов ПИК ЕАСУЗ.
Неструктурированный электронный документ – электронный документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и не имеет заранее определенной структуры данных в ПИК ЕАСУЗ (в том числе сканированные версии документов, ранее составленные на бумажных носителях информации).
Личный кабинет – рабочая область Стороны Контракта в ПИК ЕАСУЗ, доступная только зарегистрированным в ПИК ЕАСУЗ пользователям - сотрудникам заказчика, подрядчика.
Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Регламенте, соответствуют понятиям и терминам, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.
1.4. Обмен электронными документами между Сторонами Контракта в ПИК ЕАСУЗ осуществляется посредством системы электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ), интегрированной с ПИК ЕАСУЗ.
1.5. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также использование функционала ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ в целях осуществления электронного документооборота для Сторон Контракта осуществляется безвозмездно.
1.6. Обеспечение эксплуатации ПИК ЕАСУЗ, а также техническую поддержку Сторонам Контракта при использовании ПИК ЕАСУЗ, в том числе в части функционирования ЭДО ПИК ЕАСУЗ, осуществляет Государственное казенное учреждение Московской области «Центр развития цифровых технологий».
1.7. При формировании и обмене электронными документами Стороны Контракта должны руководствоваться положениями настоящего Регламента, а также информационными материалами, размещенными в открытом доступе на сайте http://pik.mosreg.ru.
2.  Обязательными требованиями к Сторонам Контракта для осуществления работы с электронным документооборотом в ПИК ЕАСУЗ являются:
- наличие у Стороны Контракта сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП), полученного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в одном из аккредитованных Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации удостоверяющих центров;
- наличие автоматизированного рабочего места (АРМ);
- наличие регистрации в ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ПИК ЕАСУЗ описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);
- наличие регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ также описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);
- использование для подписания электронных документов КЭП средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), сертифицированных в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации к СКЗИ и полученного Стороной Контракта с соблюдением требований законодательства.
Согласно аттестату соответствия Государственной информационной системы Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) ЕАСУЗ соответствует требованиям нормативной документации по безопасности информации по 2 классу защищенности и не предназначена для обработки информации ограниченного доступа.
В этой связи в ПИК ЕАСУЗ обрабатываются исключительно общедоступные персональные данные. Ответственность за внесение персональных данных третьих лиц несет сторона, внесшая сведения.
3. При осуществлении электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ каждая из Сторон Контракта несёт следующие обязанности:
3.1. После осуществления регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ произвести регистрацию своей организации (индивидуального предпринимателя) в ПИК ЕАСУЗ.
3.2. Направлять при осуществлении электронного документооборота документы и сведения, предусмотренные условиями Контракта.
3.3. Нести ответственность за содержание, достоверность и целостность отправляемых Стороной Контракта документов и сведений через ПИК ЕАСУЗ, ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений.
3.4. Обеспечить режим хранения сертификата КЭП и закрытого ключа КЭП, исключающий неавторизованный доступ к ним третьих лиц.
4. Основными правилами организации электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ являются:
4.1. Все документы и сведения, предусмотренные условиями контракта , направляемые Сторонами Контракта между собой в ПИК ЕАСУЗ, должны быть в форме электронных документов.
4.2. Электронные документы, передаваемые в системе ПИК ЕАСУЗ между Сторонами Контракта, должны быть подписаны в ЭДО ПИК ЕАСУЗ КЭП лиц, имеющих право действовать от имени соответствующей Стороны Контракта.
4.3. Электронный документ, подписанный КЭП и переданный между Сторонами Контракта через ЭДО ПИК ЕАСУЗ, имеет такую же юридическую силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия. Электронные документы, подписанные КЭП в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
4.4. После подписания электронного документа КЭП у Оператора ЭДО ПИК ЕАСУЗ такой электронный документ получает статус «Подписан» в ПИК ЕАСУЗ, с указанием кем и когда подписан.
4.5.  Факт и дата доставки любого электронного документа, направленного посредством ПИК ЕАСУЗ, а также факт и дата получения надлежащего уведомления о доставке такого электронного документа, подтверждаются поступлением в раздел «Уведомления» Личного кабинета Стороны по контракту соответствующего уведомления, содержащего дату его поступления.
Фактом и датой начала работы в Личном кабинете ПИК ЕАСУЗ Стороны признается момент регистрации Стороны в ПИК ЕАСУЗ. Сведения о регистрации Стороны формируются в ПИК ЕАСУЗ автоматизировано после прохождения регистрации и фиксируются в разделе «Зарегистрированные заказчики и исполнители».
4.6. Через систему ЭДО ПИК ЕАСУЗ передаются следующие типы электронных документов:
4.6.1. Структурированные электронные документы в формате XML, формируемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ и подписываемые КЭП.
4.6.2. Неструктурированные электронные документы, подписываемые (заверяемые) КЭП и загружаемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ.
4.6.3. Электронные документы, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой.
4.7. Правила формирования для подписания структурированных электронных документов:
4.7.1. Структурированный электронный документ формируется Стороной Контракта в ПИК ЕАСУЗ посредством:
4.7.1.1. Функционала ПИК ЕАСУЗ по созданию структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При формировании электронного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность внесенных данных. Документы, сформированные с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.7.1.2. Функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При импорте в ПИК ЕАСУЗ структурированного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность импортируемых данных, соответствие формату. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.7.1 .3. Для направления на подписание структурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать XML документ соответствующего формата и его печатную форму. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ не должен превышать 40 Мб. Структурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.
4.8. Правила формирования для подписания неструктурированных электронных документов:
4.8.1. Неструктурированный электронный документ формируется Стороной Контракта с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту неструктурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. В ПИК ЕАСУЗ могут быть загружены файлы следующих типов: .7z, .doc, .docx, .gif, .jpg,. jpeg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rar, .rtf, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xps, .zip. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.8.2. Для направления на подписание неструктурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать печатную форму данного электронного документа. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ должен не превышать 40 Мб. Неструктурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.
4.9.  Правила передачи файлов:
4.9.1. В случае передачи неструктурированного файла Сторона Контракта самостоятельно несет ответственность за содержание такого документа.
4.9.2. В случае передачи Стороной Контракта структурированного файла ПИК ЕАСУЗ предоставляет средства для формирования такого документа. При этом Сторона Контракта обязана подписать и приложить к направляемому электронному документу именно тот файл, который был сформирован ей средствами ПИК ЕАСУЗ.
4.9.3. Направляемые файлы между Сторонами Контракта должны быть подписаны КЭП с помощью интерфейса ЭДО ПИК ЕАСУЗ.
4.10. Правила передачи электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой:
- для передачи в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой, используется программное обеспечение ПИК ЕАСУЗ.
5.  Сторона, подписавшая электронный документ, может отозвать данный электронный документ до его подписания Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, в следующем порядке:
- Сторона, подписавшая электронный документ, посредством интерфейса ПИК ЕАСУЗ направляет уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве электронного документа;
- в случае если отзываемый электронный документ подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то направить уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве невозможно;
- в случае если отзываемый документ не подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то при направлении уведомления в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве происходит автоматизированный отзыв данного документа.
Для документов с односторонней подписью возможность отзыва подписанного электронного документа не предусмотрена.
6.  В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажном носителе информации в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.
Сбоем признается нарушение работы ПИК ЕАСУЗ либо ЭДО ПИК ЕАСУЗ, при котором невозможно обеспечить электронный документооборот в течение срока, указанного в таблице «Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ» (далее – Таблица) и при этом выполнены следующие условия:
а) сбой в работе возник в период с 07 00 до 21 00 московского времени в рабочие дни;
б) Стороной, направляющей документ, направлена заявка в службу Технической поддержки с приложением принт-скрина страницы Портала исполнения контракта, либо портала Оператора ЭДО, содержащего сведения о характере сбоя;
в) по результатам рассмотрения заявки службой Технической поддержки сбой не устранен в течение 240 мин. с момента получения заявки. При этом:
- если заявка подана не в рабочий день, то время ее рассмотрения начинается с 09 00 первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявки;
- если заявка подана в рабочий день до 09 00, то ее рассмотрение начинается в этот рабочий день с 09 00;
- если заявка подана в рабочий день после 18 00, то ее рассмотрение начинается с 09 00 следующего рабочего дня;
- если заявка подана в промежуток с 16 00 до 18 00 рабочего дня, то ее рассмотрение переносится на следующий рабочий день в той части времени, которая является разницей между 240 минутами, предоставляемыми на ее рассмотрение и количеством минут, исчисляемым с момента подачи заявки до 18 00 рабочего дня.

Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ
Таблица 4
№ п/п Описание ситуации/проблемы Продолжительность
1 Недоступность Системы ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
2 Недоступность ЭДО ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
3 Невозможность выполнения процедуры входа в личный кабинет ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
4 Невозможность формирования электронного документа, либо прикрепления электронного документа (файла) 240 мин.
5 Невозможность передачи электронного документа для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
6 Невозможность подписания электронного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
7 Невозможность передачи сведений из ЕИС в ПИК ЕАСУЗ о заключении контракта либо об изменении статуса контракта 240 мин.

Приложения 5 - 20 к Умному контракту_выполнение работ одновременно по прое___ поставке оборудования _вер_39_ 0148200005425000385 2025_07_03-11_43.docx

Тип: приложение к договору
Приложение 5
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Описание объекта закупки (техническое задание).
Задание на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирование1
1 Приложение прилагается к Контракту отдельным файлом.


Приложение 6
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Спецификация1
1 Приложение заполняется на этапе исполнения контракта после получения Заказчиком результатов выполнения работ по проектированию.



Приложение 7
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Технические требования1
1 Приложение заполняется на этапе исполнения контракта после получения Заказчиком результатов выполнения работ по проектированию.



Приложение 8
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Форма Перечень товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров

№ п/п Код в соответствии с Общероссийским
классификатором
продукции по видам
экономической
деятельности ОК
034-2014 (КПЕС 2008)|		 Наименование товаров


Приложение 9
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385
Структура сводного сметного расчета для составления ведомостей объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
№ п/п Наименование главы Наименование видов работ и затрат
Глава 1 Подготовка территории Демонтажные работы
Планировка участка
Вынос инженерных сетей из пятна застройки
Водопонижение участка
Разбивка осей здания, и т.д.
Организация дорожного движения на период строительства
Глава 2 Основной объект Монтаж основных несущих конструкций подземной части здания
Монтаж основных несущих конструкций надземной части здания
Общестроительные и отделочные работы
Устройство внутренних инженерных систем
Монтаж технологического оборудования
Мероприятия для обеспечения доступа инвалидов
Автомобильная дорога
Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы)
Глава 3 Объекты подсобного и обслуживающего назначения Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Глава 4 Объекты энергетического хозяйства Объекты энергетического хозяйства (здания электроподстанций, трансформаторных подстанций и киосков, линий электроснабжения (наружные))
Глава 5 Объекты транспортного хозяйства и связи Объекты транспортного хозяйства и связи
Глава 6 Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения Система газоснабжения
Система теплоснабжения
Система электроснабжения и электроосвещения
Система водоснабжения и канализации
Система дренажа
Слаботочные сети
Внеплощадочные инженерные сети (газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации, сети связи)
Здание котельной
Насосная станция
Центральный тепловой пункт
Очистные сооружения
Глава 7 Благоустройство и озеленение территории Благоустройство
Озеленение
МАФ и ограждения
Вертикальная планировка
Дороги и покрытия
Наружное освещение
Спортивное ядро
Устройство спортивных площадок
Глава 8 Временные здания и сооружения Временные здания и сооружения
Глава 9 Прочие работы и затраты Пуско-наладочные работы
Приложение 10
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Макет баннера сервиса «Что здесь происходит?»




Приложение 11
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Форма Отчет о выполненных работах по исполнению контракта от __.__.20__ № ___________ по состоянию на __.__.20__

№ п/п Наименование и местонахождение Объекта Сметная стоимость строительства* Остаток сметной стоимости на начало года* Объем финансирования, предусмотренный контрактом на текущий год Выполнено с начала года * Перечислены средства по состоянию на отчетную дату с начала года Задолженность перед Подрядчиком за выполненные работы Причины неисполнения графика выполнения строительно-монтажных работ
в базисных ценах в текущих ценах в базисных ценах в текущих ценах в базисных ценах в текущих ценах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

* указывается в базисных и текущих ценах
Подрядчик Ф.И.О.
Главный бухгалтер Ф.И.О.
МП


Приложение 12
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Форма Акт приема-передачи строительной площадки

Для строительства объекта: ___________________ (далее – объект).

«____»_________20__года

____________________________1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________2, действующего на основании ___________________3, с одной стороны, и _________________________4, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________5, действующего на основании ____________________6, с другой стороны, с участием __________________________7, в лице _________________8, действующего на основании ____________________9, именуемый в дальнейшем «Учреждение», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1 Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку.
2 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика.
3 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика.
4 Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы).
5 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика.
6 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика.
7 При необходимости указывается полное наименование учреждения, в пользовании которого находится объект (с указанием его организационно-правовой формы).
8 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица учреждения.
9 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель учреждения.
А) Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял под строительную площадку (земельный участок) расположенный по адресу: Московская область, ___________________________________________________, со следующими характеристиками:
1. Участок принадлежит Заказчику на праве_______________________________.
2. Строительная площадка размещена на земельных участках с кадастровыми номерами: ____________________________________________________________________________________.
3. Общая площадь земельных участков___________м²/__________Га.
4. Зарегистрированные обременения имуществом земельного участка: _______________________________________________________________________.
5. Ограничения использования:____________________________________________.
6. Вид разрешенного использования: _______________________________________.
7. Иные сведения о земельном участке:_____________________________________.
Территория, выделенная под строительство частично/полностью/не ограждена по периметру____________________________________________________________, установленным по наружным границам земельных участков.
Необходимо дополнительно смонтировать _____м/пог. ограждения и перенести _____м/пог. существующего забора. Общая длина ограждения составит/ляет__________м/пог.
Строительная площадка (земельный участок) передана на время строительства объекта до «_____»_____________20__года. На строительной площадке на момент передачи имеются капитальные здания и сооружения в следующем составе:
-_________________________________________________________________;
-_________________________________________________________________;
-_________________________________________________________________;
-_________________________________________________________________. Вышеперечисленные здания и сооружения подлежат/не подлежат выводу из эксплуатации и сносу.
На строительной площадке имеются/не имеются инженерные сети теплоснабжения, водопровода, бытовой канализации и электроснабжения.
- сети теплоснабжения, проложенные ______________________________________, выполненные из ____________________, длиной ___________________. - сети водопровода, проложенные в______________________, выполненные из_______________________________;
- сети бытовой канализации, проложенные в__________________________________;
- сети электроснабжения, проложенные в____________________, осветительных опор___________.
Участки вышеперечисленных инженерных сетей, проходящие по территории объекта подлежат/не подлежат демонтажу.

Б) Строительная площадка (земельный участок) подлежит возврату по Акту в указанный выше срок одновременно с передачей завершенного строительством объекта.

Строительная площадка (земельный участок) готова к строительству.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

Передал: Заказчик__________________/____________________/

Принял: Подрядчик____________________/________________/

Учреждение____________________/________________/




Приложение 1
Приложение 13
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Форма Акт приема-передачи документации

«____»_________20__года

____________________________1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________2, действующего на основании ___________________3, с одной стороны, передал, а _________________________4, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________5, действующего на основании ____________________6, с другой стороны, принял следующие документы:

1 Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку.
2 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика.
3 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика.
4 Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы).
5 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика.
6 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика.
№
п/п		 Наименование документа Номер и дата документа Кол-во листов

Подписи сторон:
Заказчик:
____________________(Ф.И.О.)
МП		 Подрядчик:
_________________(Ф.И.О.)
МП


Приложение 14
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Форма Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов1 от __.__.20__ № ___________

1 Приложение применяется в случае, если Контрактом предусмотрена поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта.
«___» _________ 20__ года

____________________________1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________2, действующего на основании ___________________3, с одной стороны, и _________________________4, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________5, действующего на основании ____________________6, с другой стороны, составили настоящий Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов от __.__.20__ № ____ (далее – Контракт) о нижеследующем.

1 Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку.
2 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика.
3 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика.
4 Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы).
5 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика.
6 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика.
1. Подрядчик осуществил сборку, установку, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта капитального строительства «___________» (далее – Объект), согласно Спецификации (приложение 6 к Контракту) (далее – Оборудование):

№ п/п Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска, заводской/серийный номер) Количество Ед. измерения Цена за единицу, рублей Сумма без учета НДС, рублей НДС Сумма с учетом НДС, рублей
Ставка, % Сумма, рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Подрядчик фактически поставил Оборудование на Объект «___» __________ 20__ г.
Подрядчиком представлены следующие документы, подтверждающие поставку Оборудования:
_________________________ (перечислить документы).

3. Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает Техническим требованиям (приложение 7 к Контракту).
4. Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.
Результаты испытаний Оборудования: Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.

5. Заказчик к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет. По результатам экспертизы, проведенной силами Заказчика, результаты исполнения Контракта соответствуют условиям Контракта.

6. Инструктаж и обучение правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования специалистов проведен в соответствии с порядком обучения и инструктажа, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования. В результате проведенного инструктажа и обучения правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования (далее – Услуги) специалисты могут самостоятельно эксплуатировать Оборудование, проводить его техническое обслуживание в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

7. Обязательства по поставке и монтажу Оборудования, а также оказанию Услуг согласно Контракту должны быть выполнены в срок до «___» __________ 20__ г. включительно, фактически выполнены «___» __________ 20__ г.
Количество дней просрочки составляет ___ календарных дня.

8. В соответствии с разделом 7 Контракта сумма неустойки (штрафов, пени) составляет:
- поставки Оборудования ___________ (___________) рублей ____ копеек.
- оказания Услуг ___________ (___________) рублей ____ копеек.
Общая сумма неустойки (штрафов, пени) по Контракту составляет: ____________ (___________) рублей ____ копеек

9. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику, за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф/ пени), составляет ___________ (___________) рублей ____ копеек. (НДС не облагается/ облагается).

10. К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию Оборудования, проведение инструктажа и обучения правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования специалистов:
_______________________________ (перечислить документы).

Подписи сторон:
Заказчик:

____________________(Ф.И.О.)
(подпись)		 Подрядчик:

__________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
МП МП


Приложение 15
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385
Регламент фотофиксации хода проведения и приемки работ по строительству объектов капитального строительства (далее – Регламент)
1. Понятия и определения
  • 1.1. Фотофиксация – процесс создания цифровых фотоизображений (фотоснимков).
  • 1.2. Фотоснимок – изображение, полученное и сохраненное при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы в фотоаппарате.
  • 1.3. Слайд (приложение 2 к Регламенту) – электронный/бумажный документ формата «А-4», содержащий фотоснимок и поле с дополнительной информацией.
  • 1.4. Материалы фотофиксации – комплект слайдов, отражающий ход выполнения работ.
  • 1.5. Объект производства работ - объект капитального строительства и прилегающее к нему место (территория) по строительству данного объекта капитального строительства (далее – Объект).
  • 1.6. Справка по Объекту (приложение 1 к Регламенту) (далее - Справка) - описательная часть основных характеристик, отражающая состояние Объекта или процесс производства работ (объект, субъект, предмет (вид работ или событие), временные параметры, участники события и т.п.).
  • 1.7. Заказчик строительства (Заказчик) – ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА».
  • 1.8. Подрядчик функции (Подрядчик):
должностное лицо организации, осуществляющей работы по строительству Объекта;
в случае осуществления строительства Объекта на основании договора – должностное лицо застройщика или технического заказчика, либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое лицо или должностное лицо привлекаемого ими юридического лица, которые проводят строительный контроль на объекте производства работ.
2. Общие положения
  • 2.1. Обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на Подрядчика.
  • 2.2. В случае проведения строительного контроля без привлечения на основании договора физических или юридических лиц, обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на должностное лицо организации, осуществляющей работы по строительству объекта капитального строительства.
  • 2.3. Фотофиксация осуществляется с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать фотоснимки, которые подробно отражают характерные параметры Объекта и факт выполнения соответствующих работ.
  • 2.4. Материалы фотофиксации в рамках проведения строительного контроля оформляются приложением к Справке по Объекту и предоставляются Заказчику представителем организации, проводящей строительный контроль, еженедельно в первый рабочий день в электронном виде.
  • 2.5. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем получения материалов фотофиксации, рассматривает полученные материалы фотофиксации на предмет возможности применения их в качестве подтверждения выполненных работ.
В случае принятия решения Заказчиком, что материалы фотофиксации являются некачественными, в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет Подрядчика о необходимости устранения выявленных замечаний.
Подрядчик в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления Заказчиком обязан устранить выявленные замечания и повторно представить исправленные материалы фотофиксации Заказчику.
3. Требования к фотофиксации
  • 3.1. Формат фотоснимка должен быть: *.jpeg, *.raw, *.tiff, соотношение сторон 4:3 или 16:9, цветное изображение, разрешение (размер изображения в пикселах) не менее 1920*1080, без использования цифрового увеличения (зума).
  • 3.2. Масштаб фотоснимка должен быть выбран таким образом, чтобы возможно было подробно просмотреть характерные параметры, подтверждающие объем и (или) качество выполненных работ, а также используемые при выполнении работ материалы.
  • 3.3. На объекте производства работ производится:
    • 3.3.1. обзорный фотоснимок объекта производства работ (1-2 фотографии с привязкой к стационарным ориентирам);
    • 3.3.2. общий вид объекта производства работ с иллюстрацией основных этапов строительства:
при строительстве зданий, строений, сооружений по 3-4 фотоснимка на стыке фронтальных и боковых фасадов;
при строительстве линейных объектов по 2-3 фотоснимка участков трассы, конечных сооружений, камер, колодцев и т.д.
3.3.3. фотоснимки процесса производства работ по каждому виду работ, производимых на объекте производства работ (до начала выполнения работ, ход выполнения работ, результат выполнения работ);
3.3.4. фотоснимки выявленных нарушений технологического процесса, аварий, разрушений, чрезвычайных происшествий.
3.4. При выполнении работ с помощью строительной техники и средств малой механизации фотоснимок должно содержать в кадре изображение указанной техники.
3.5. В случае, если в кадре фотоснимка присутствует изображение рабочего персонала строительных организаций, такой персонал должен быть в спецодежде.
3.6. Лицо, осуществившее фотофиксацию, обязано оценить качество сделанного фотоснимка. В случае некачественной съемки, данное лицо должно произвести повторную съемку с изменением параметров фотоаппарата, применением дополнительного освещения, изменением ракурса или масштаба съемки.
3.7. Фотоснимки на всех стадиях «до начала выполнения работ», «ход выполнения работ» и «результат выполнения работ» должны быть выполнены с одной точки, с одного ракурса. При этом должна быть идентифицирована окружающая обстановка фотографируемой точки с наличием видимых ориентиров, привязка к местности.
4. Оформление материалов фотофиксации
4.1.  Все фотоснимки систематизируются и упорядочиваются Подрядчиком путем создания слайдов с указанием дополнительной информации. Поле с дополнительной информацией должно занимать не более 20 (двадцати) процентов от общей площади страницы, на которой представляется фотоснимок.
Слайд должен содержать поле с дополнительной информацией, размещенное под фотоснимком, в котором указывается: наименование Объекта и адрес производства работ, полное наименование Подрядчика, номер и дата заключения контракта, дата и время, когда было сделано фотоизображение (кроме случаев наличия «штампа даты и времени» на снимке), наименование стадии работ («до начала выполнения работ», «ход выполнения работ», «результат выполненных работ»), вид производимых работ.
4.2.  На основании слайдов формируются материалы фотофиксации.
Материалы фотофиксации должны быть систематизированы и упорядочены таким образом, чтобы обеспечивать возможность оперативного сопоставления Справки и слайдов.
Титульный лист материалов фотофиксации должен содержать следующую информацию: наименование Объекта и адрес производства работ, полное наименование Подрядчика, номер и дату заключения контракта, реквизиты соответствующей Справки.
5. Требования к хранению и использованию документов
5.1. Материалы фотофиксации хранятся Заказчиком в течение 5 (пяти) лет вместе с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) в составе документации по объекту.
5.2. Материалы фотофиксации по письменному запросу контрольных органов выдаются Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней в электронном или бумажном виде.
Приложение 1 к Регламенту

Форма СПРАВКА по объекту: ______________________________________________ по адресу: _______________________________________________

Площадь земельного участка = га.
Общая площадь здания = м².
Этажность = этажей
Цена Контракта = руб.
Срок завершения работ по Контракту = ___________.
1. Подрядчик  
2. Разрешение на производство работ / срок действия  
3. Количество рабочих и строительной техники Работает = ______чел.
Работает техники:
- наименование техники__________ед.
Среднее к-во рабочих за неделю = ___чел.
4. Исполнение графика выполнения строительно-монтажных работ Отставание от графика = _____ месяца.
5. Выполненные объемы с начала работ Общее выполнение объемов = __________%
- перечень работ = %;
6. Выполненные объемы работ за неделю - перечень работ = куб. м
7. Выполняемые виды работ - перечень работ = %;
8. Выполнение по форме «КС-2» Выполнение с начала строительства настоящее время = ___ млн. руб.
Не отработано = ______млн. руб.
Согласовано выполнение за _________месяц 20__г. = _____ млн. руб.
9. Вопросы, требующие решения 1. Подрядчик:
– Поручение - в срок до _______20__
10. Адрес камеры видеонаблюдения https://www.________.__

Должность представителя строительного контроля И.О. Фамилия


Приложение 2 к Регламенту


Фотоснимок










1) наименование объекта и адрес производства работ;
2) полное наименование Подрядчика;
3) номер и дата контракта;
4) дата и время, когда было сделано фотоизображение (кроме случаев наличия «штампа даты и времени» на снимке);
5) наименование стадии работ («до начала выполнения работ», «ход выполнения работ», «результат выполненных работ»);
6) вид производимых работ.
Приложение 16
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Форма Уведомление о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте

ФИО ответственного представителя Подрядчика* Должность, занимаемая у Подрядчика Полномочия** Срок полномочий Номер и дата распорядительного документа (приказа)/доверенности о назначении представителя*** Контактные телефоны (стационарный и мобильный), электронный адрес

* Ответственные представители Подрядчика:
- вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, которые обязан выполнить Подрядчик в соответствии с Контрактом;
- обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Контракта;
- должны владеть языком общения (русский).
** Полномочия лиц должны включать в себя права и обязанности, указанные в сноске «*» к графе «ФИО ответственного представителя Подрядчика» в форме Уведомления о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте, а также ответственность за:
- предоставление отчетов в объеме и порядке, определенными положениями Контракта;
- ведение исполнительной документации;
- производство строительно-монтажных работ;
- поставку материалов и оборудования, и иных материально-технических ресурсов;
- поддержание безопасности Объекта, пропускного и внутри объектного режимов, соблюдение специального контроля;
- охрану труда;
- пожарную безопасность;
- электрохозяйство, о чем направляет в тот же срок Заказчику официальное уведомление.
Кроме того, Подрядчик назначает ответственного представителя (представителей), обеспечивающего (обеспечивающих) постоянное нахождение на объекте.
*** Надлежащим образом заверенные копии распорядительных документов (приказов)/доверенностей направляются Заказчику одновременно с направлением Уведомления о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте.




Приложение 2
Приложение 17
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Форма Акт приемки объекта капитального строительства


«___» _________ 20__ года
____________________________1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________2, действующего на основании ___________________3, с одной стороны, и _________________________4, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________5, действующего на основании ____________________6, с другой стороны, с участием ____________________________7, в лице _________________8, действующего на основании ____________________9, составили настоящий акт о нижеследующем:

1 Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку.
2 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика.
3 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика.
4 Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы).
5 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика.
6 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика.
7 Указывается наименование организации, осуществляющей строительный контроль.
8 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица организации, осуществляющей строительный контроль.
9 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель организации, осуществляющей строительный контроль.
1. Подрядчик по состоянию на «__» ______________ 20__ г. выполнил работы, предусмотренные контрактом от «___» ________20__ №______ (далее - Контракт).
2. Стоимость выполненных работ составляет ___________ (__________) рублей, включая НДС ___% -_______ рублей __ копеек.
3. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: ___________________________________________________________________________
4. Вышеуказанные работы в соответствии с Контрактом должны быть выполнены
«___» __________ 20__ г., фактически выполнены «___» __________ 20__ г.
5. Подрядчик по состоянию на «__» ______________ 20__ г. передал строительную площадку, которая размещена на земельных участках с кадастровыми номерами:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
На строительной площадке на момент передачи имеются капитальные здания и сооружения в следующем составе:
-__________________________________________________________________
-__________________________________________________________________
-__________________________________________________________________
-__________________________________________________________________
На строительной площадке имеются инженерные сети теплоснабжения, водопровода, бытовой канализации и электроснабжения.
- сети теплоснабжения, проложенные _____________________________________, выполненные из ____________________, длиной ___________________.
- сети водопровода, проложенные в ____________, выполненные из_____________.
- сети бытовой канализации, проложенные в__________________________________.
- сети электроснабжения, проложенные в______________, осветительных опор___________.
6. Подрядчик по состоянию на «__» ______________ 20__ г. передал Заказчику земельные участки. Общая площадь земельных участков___________м²/__________Га.
6.1. Вид разрешенного использования: _______________________________________.
6.2 Иные сведения о земельном участке: ____________________________________.
Территория, выделенная под строительство частично / полностью ограждена / не ограждена по периметру_________________________________________________________, установленным по наружным границам земельных участков. Общая длина ограждения составляет __________м/пог.
6.3. Благоустройство и озеленение земельного участка проведено в соответствии с требованиями проектной документации.
Земельный участок готов к использованию по назначению.
7. Недостатки выполненных работ выявлены (не выявлены) ____________________________
_____________________________________________________________________________________
8. В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма неустойки (штрафа/ пени) составляет _______________ (указывается порядок расчета неустойки (штраф/пени) ______________________
____________________________________________________________________________________.
Общая сумма неустойки (штрафа/ пени) составит: ________________.
9. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф/ пени), составляет _______________________ (в случае оплаты части работ делается соответствующее указание).
10. Результаты выполненных работ по Контракту _____________________:

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
___________________(Ф.И.О.)
М.П.		 СДАЛ:
Подрядчик:
__________________ (Ф.И.О.)
М.П.
Организация, осуществляющая строительный контроль:
__________________ (Ф.И.О.)
М.П.


Приложение 18
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Форма Акт сверки расчетов _______________________________________________________________________ и _____________________________________________________________________ ( от __________ № ___________)

Сальдо на ______________ ______________ Раздел _______________
(дата) (сумма)

Наименование Заказчика Наименование Подрядчика
№ платежных поручений Сумма, руб. № акта, дата Сумма, руб.
Итого:      

Сальдо на ______________ ______________
(дата) (сумма)

В пользу ___________________

Подписи сторон:

Заказчик:

____________________(Ф.И.О.)
(подпись)		 Подрядчик:

__________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер:

____________________(Ф.И.О.)
(подпись)		 Главный бухгалтер:

__________________ (Ф.И.О.)
(подпись)


Приложение 19
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Форма Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности контракта от __.__.20__ № ___________


«___» _________ 20__ года

____________________________1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________2, действующего на основании ___________________3, с одной стороны, и _________________________4, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________5, действующего на основании ____________________6, с другой стороны, составили настоящий Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности контракта от __.__.20__ № ____ (далее – Контракт) о нижеследующем.

1 Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку.
2 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика.
3 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика.
4 Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы).
5 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика.
6 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика.
1. В соответствии с условиями Контракта Подрядчик передал Заказчику, а Заказчик принял:
1.1. Документацию на следующий результат интеллектуальной деятельности:

N п/п Результат интеллектуальной деятельности Документация
наименование наименование количество листов
1      

2. Документация на результаты интеллектуальной деятельности передана Заказчику в полном объеме и в сроки, установленные Контрактом.
3. Настоящим Актом Заказчику передаются исключительные права на отчуждаемые Подрядчиком (Правообладателем) перечисленные в пункте 1.1 настоящего Акта результаты интеллектуальной деятельности в полном объеме согласно условиям Контракта.
4. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Подписи сторон:

Заказчик:

____________________(Ф.И.О.)
(подпись)		 Подрядчик:

__________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
МП МП


Приложение 20
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Форма Отчет о привлеченных субподрядчиках* (из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
Информация о Контракте с Подрядчиком Информация о контракте с субподрядчиком*
Наименование организации Предмет Контракта № Контракта Дата заключения Контракта Дата исполнения Контракта Сумма по Контракту, руб. Наименование организации Предмет контракта,
№ контракта		 Дата заключения контракта Дата исполнения
контракта		 Сумма по контракту, руб. Процент от суммы Контракта Подрядчика, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого процент привлеченных субподрядчиков по отношению к цене Контракта Подрядчика          
*субподрядчик - лицо, заключившее Контракт с Подрядчиком              
              Подрядчик:

______________ (________________)
М.П.		    

Приложения 5 - 20 к Умному контракту_выполнение работ одновременно по прое___ поставке оборудования _вер_39_ 0148200005425000385 2025_07_03-11_43.docx

Тип: приложение к договору
Приложение 5
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Описание объекта закупки (техническое задание).
Задание на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирование1
1 Приложение прилагается к Контракту отдельным файлом.


Приложение 6
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Спецификация1
1 Приложение заполняется на этапе исполнения контракта после получения Заказчиком результатов выполнения работ по проектированию.



Приложение 7
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Технические требования1
1 Приложение заполняется на этапе исполнения контракта после получения Заказчиком результатов выполнения работ по проектированию.



Приложение 8
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Форма Перечень товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров

№ п/п Код в соответствии с Общероссийским
классификатором
продукции по видам
экономической
деятельности ОК
034-2014 (КПЕС 2008)|		 Наименование товаров


Приложение 9
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385
Структура сводного сметного расчета для составления ведомостей объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
№ п/п Наименование главы Наименование видов работ и затрат
Глава 1 Подготовка территории Демонтажные работы
Планировка участка
Вынос инженерных сетей из пятна застройки
Водопонижение участка
Разбивка осей здания, и т.д.
Организация дорожного движения на период строительства
Глава 2 Основной объект Монтаж основных несущих конструкций подземной части здания
Монтаж основных несущих конструкций надземной части здания
Общестроительные и отделочные работы
Устройство внутренних инженерных систем
Монтаж технологического оборудования
Мероприятия для обеспечения доступа инвалидов
Автомобильная дорога
Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы)
Глава 3 Объекты подсобного и обслуживающего назначения Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Глава 4 Объекты энергетического хозяйства Объекты энергетического хозяйства (здания электроподстанций, трансформаторных подстанций и киосков, линий электроснабжения (наружные))
Глава 5 Объекты транспортного хозяйства и связи Объекты транспортного хозяйства и связи
Глава 6 Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения Система газоснабжения
Система теплоснабжения
Система электроснабжения и электроосвещения
Система водоснабжения и канализации
Система дренажа
Слаботочные сети
Внеплощадочные инженерные сети (газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации, сети связи)
Здание котельной
Насосная станция
Центральный тепловой пункт
Очистные сооружения
Глава 7 Благоустройство и озеленение территории Благоустройство
Озеленение
МАФ и ограждения
Вертикальная планировка
Дороги и покрытия
Наружное освещение
Спортивное ядро
Устройство спортивных площадок
Глава 8 Временные здания и сооружения Временные здания и сооружения
Глава 9 Прочие работы и затраты Пуско-наладочные работы
Приложение 10
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Макет баннера сервиса «Что здесь происходит?»




Приложение 11
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Форма Отчет о выполненных работах по исполнению контракта от __.__.20__ № ___________ по состоянию на __.__.20__

№ п/п Наименование и местонахождение Объекта Сметная стоимость строительства* Остаток сметной стоимости на начало года* Объем финансирования, предусмотренный контрактом на текущий год Выполнено с начала года * Перечислены средства по состоянию на отчетную дату с начала года Задолженность перед Подрядчиком за выполненные работы Причины неисполнения графика выполнения строительно-монтажных работ
в базисных ценах в текущих ценах в базисных ценах в текущих ценах в базисных ценах в текущих ценах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

* указывается в базисных и текущих ценах
Подрядчик Ф.И.О.
Главный бухгалтер Ф.И.О.
МП


Приложение 12
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Форма Акт приема-передачи строительной площадки

Для строительства объекта: ___________________ (далее – объект).

«____»_________20__года

____________________________1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________2, действующего на основании ___________________3, с одной стороны, и _________________________4, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________5, действующего на основании ____________________6, с другой стороны, с участием __________________________7, в лице _________________8, действующего на основании ____________________9, именуемый в дальнейшем «Учреждение», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1 Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку.
2 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика.
3 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика.
4 Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы).
5 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика.
6 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика.
7 При необходимости указывается полное наименование учреждения, в пользовании которого находится объект (с указанием его организационно-правовой формы).
8 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица учреждения.
9 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель учреждения.
А) Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял под строительную площадку (земельный участок) расположенный по адресу: Московская область, ___________________________________________________, со следующими характеристиками:
1. Участок принадлежит Заказчику на праве_______________________________.
2. Строительная площадка размещена на земельных участках с кадастровыми номерами: ____________________________________________________________________________________.
3. Общая площадь земельных участков___________м²/__________Га.
4. Зарегистрированные обременения имуществом земельного участка: _______________________________________________________________________.
5. Ограничения использования:____________________________________________.
6. Вид разрешенного использования: _______________________________________.
7. Иные сведения о земельном участке:_____________________________________.
Территория, выделенная под строительство частично/полностью/не ограждена по периметру____________________________________________________________, установленным по наружным границам земельных участков.
Необходимо дополнительно смонтировать _____м/пог. ограждения и перенести _____м/пог. существующего забора. Общая длина ограждения составит/ляет__________м/пог.
Строительная площадка (земельный участок) передана на время строительства объекта до «_____»_____________20__года. На строительной площадке на момент передачи имеются капитальные здания и сооружения в следующем составе:
-_________________________________________________________________;
-_________________________________________________________________;
-_________________________________________________________________;
-_________________________________________________________________. Вышеперечисленные здания и сооружения подлежат/не подлежат выводу из эксплуатации и сносу.
На строительной площадке имеются/не имеются инженерные сети теплоснабжения, водопровода, бытовой канализации и электроснабжения.
- сети теплоснабжения, проложенные ______________________________________, выполненные из ____________________, длиной ___________________. - сети водопровода, проложенные в______________________, выполненные из_______________________________;
- сети бытовой канализации, проложенные в__________________________________;
- сети электроснабжения, проложенные в____________________, осветительных опор___________.
Участки вышеперечисленных инженерных сетей, проходящие по территории объекта подлежат/не подлежат демонтажу.

Б) Строительная площадка (земельный участок) подлежит возврату по Акту в указанный выше срок одновременно с передачей завершенного строительством объекта.

Строительная площадка (земельный участок) готова к строительству.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

Передал: Заказчик__________________/____________________/

Принял: Подрядчик____________________/________________/

Учреждение____________________/________________/




Приложение 1
Приложение 13
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Форма Акт приема-передачи документации

«____»_________20__года

____________________________1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________2, действующего на основании ___________________3, с одной стороны, передал, а _________________________4, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________5, действующего на основании ____________________6, с другой стороны, принял следующие документы:

1 Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку.
2 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика.
3 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика.
4 Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы).
5 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика.
6 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика.
№
п/п		 Наименование документа Номер и дата документа Кол-во листов

Подписи сторон:
Заказчик:
____________________(Ф.И.О.)
МП		 Подрядчик:
_________________(Ф.И.О.)
МП


Приложение 14
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Форма Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов1 от __.__.20__ № ___________

1 Приложение применяется в случае, если Контрактом предусмотрена поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта.
«___» _________ 20__ года

____________________________1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________2, действующего на основании ___________________3, с одной стороны, и _________________________4, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________5, действующего на основании ____________________6, с другой стороны, составили настоящий Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов от __.__.20__ № ____ (далее – Контракт) о нижеследующем.

1 Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку.
2 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика.
3 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика.
4 Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы).
5 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика.
6 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика.
1. Подрядчик осуществил сборку, установку, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта капитального строительства «___________» (далее – Объект), согласно Спецификации (приложение 6 к Контракту) (далее – Оборудование):

№ п/п Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска, заводской/серийный номер) Количество Ед. измерения Цена за единицу, рублей Сумма без учета НДС, рублей НДС Сумма с учетом НДС, рублей
Ставка, % Сумма, рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Подрядчик фактически поставил Оборудование на Объект «___» __________ 20__ г.
Подрядчиком представлены следующие документы, подтверждающие поставку Оборудования:
_________________________ (перечислить документы).

3. Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает Техническим требованиям (приложение 7 к Контракту).
4. Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.
Результаты испытаний Оборудования: Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.

5. Заказчик к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет. По результатам экспертизы, проведенной силами Заказчика, результаты исполнения Контракта соответствуют условиям Контракта.

6. Инструктаж и обучение правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования специалистов проведен в соответствии с порядком обучения и инструктажа, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования. В результате проведенного инструктажа и обучения правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования (далее – Услуги) специалисты могут самостоятельно эксплуатировать Оборудование, проводить его техническое обслуживание в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

7. Обязательства по поставке и монтажу Оборудования, а также оказанию Услуг согласно Контракту должны быть выполнены в срок до «___» __________ 20__ г. включительно, фактически выполнены «___» __________ 20__ г.
Количество дней просрочки составляет ___ календарных дня.

8. В соответствии с разделом 7 Контракта сумма неустойки (штрафов, пени) составляет:
- поставки Оборудования ___________ (___________) рублей ____ копеек.
- оказания Услуг ___________ (___________) рублей ____ копеек.
Общая сумма неустойки (штрафов, пени) по Контракту составляет: ____________ (___________) рублей ____ копеек

9. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику, за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф/ пени), составляет ___________ (___________) рублей ____ копеек. (НДС не облагается/ облагается).

10. К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию Оборудования, проведение инструктажа и обучения правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования специалистов:
_______________________________ (перечислить документы).

Подписи сторон:
Заказчик:

____________________(Ф.И.О.)
(подпись)		 Подрядчик:

__________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
МП МП


Приложение 15
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385
Регламент фотофиксации хода проведения и приемки работ по строительству объектов капитального строительства (далее – Регламент)
1. Понятия и определения
  • 1.1. Фотофиксация – процесс создания цифровых фотоизображений (фотоснимков).
  • 1.2. Фотоснимок – изображение, полученное и сохраненное при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы в фотоаппарате.
  • 1.3. Слайд (приложение 2 к Регламенту) – электронный/бумажный документ формата «А-4», содержащий фотоснимок и поле с дополнительной информацией.
  • 1.4. Материалы фотофиксации – комплект слайдов, отражающий ход выполнения работ.
  • 1.5. Объект производства работ - объект капитального строительства и прилегающее к нему место (территория) по строительству данного объекта капитального строительства (далее – Объект).
  • 1.6. Справка по Объекту (приложение 1 к Регламенту) (далее - Справка) - описательная часть основных характеристик, отражающая состояние Объекта или процесс производства работ (объект, субъект, предмет (вид работ или событие), временные параметры, участники события и т.п.).
  • 1.7. Заказчик строительства (Заказчик) – ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА».
  • 1.8. Подрядчик функции (Подрядчик):
должностное лицо организации, осуществляющей работы по строительству Объекта;
в случае осуществления строительства Объекта на основании договора – должностное лицо застройщика или технического заказчика, либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое лицо или должностное лицо привлекаемого ими юридического лица, которые проводят строительный контроль на объекте производства работ.
2. Общие положения
  • 2.1. Обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на Подрядчика.
  • 2.2. В случае проведения строительного контроля без привлечения на основании договора физических или юридических лиц, обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на должностное лицо организации, осуществляющей работы по строительству объекта капитального строительства.
  • 2.3. Фотофиксация осуществляется с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать фотоснимки, которые подробно отражают характерные параметры Объекта и факт выполнения соответствующих работ.
  • 2.4. Материалы фотофиксации в рамках проведения строительного контроля оформляются приложением к Справке по Объекту и предоставляются Заказчику представителем организации, проводящей строительный контроль, еженедельно в первый рабочий день в электронном виде.
  • 2.5. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем получения материалов фотофиксации, рассматривает полученные материалы фотофиксации на предмет возможности применения их в качестве подтверждения выполненных работ.
В случае принятия решения Заказчиком, что материалы фотофиксации являются некачественными, в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет Подрядчика о необходимости устранения выявленных замечаний.
Подрядчик в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления Заказчиком обязан устранить выявленные замечания и повторно представить исправленные материалы фотофиксации Заказчику.
3. Требования к фотофиксации
  • 3.1. Формат фотоснимка должен быть: *.jpeg, *.raw, *.tiff, соотношение сторон 4:3 или 16:9, цветное изображение, разрешение (размер изображения в пикселах) не менее 1920*1080, без использования цифрового увеличения (зума).
  • 3.2. Масштаб фотоснимка должен быть выбран таким образом, чтобы возможно было подробно просмотреть характерные параметры, подтверждающие объем и (или) качество выполненных работ, а также используемые при выполнении работ материалы.
  • 3.3. На объекте производства работ производится:
    • 3.3.1. обзорный фотоснимок объекта производства работ (1-2 фотографии с привязкой к стационарным ориентирам);
    • 3.3.2. общий вид объекта производства работ с иллюстрацией основных этапов строительства:
при строительстве зданий, строений, сооружений по 3-4 фотоснимка на стыке фронтальных и боковых фасадов;
при строительстве линейных объектов по 2-3 фотоснимка участков трассы, конечных сооружений, камер, колодцев и т.д.
3.3.3. фотоснимки процесса производства работ по каждому виду работ, производимых на объекте производства работ (до начала выполнения работ, ход выполнения работ, результат выполнения работ);
3.3.4. фотоснимки выявленных нарушений технологического процесса, аварий, разрушений, чрезвычайных происшествий.
3.4. При выполнении работ с помощью строительной техники и средств малой механизации фотоснимок должно содержать в кадре изображение указанной техники.
3.5. В случае, если в кадре фотоснимка присутствует изображение рабочего персонала строительных организаций, такой персонал должен быть в спецодежде.
3.6. Лицо, осуществившее фотофиксацию, обязано оценить качество сделанного фотоснимка. В случае некачественной съемки, данное лицо должно произвести повторную съемку с изменением параметров фотоаппарата, применением дополнительного освещения, изменением ракурса или масштаба съемки.
3.7. Фотоснимки на всех стадиях «до начала выполнения работ», «ход выполнения работ» и «результат выполнения работ» должны быть выполнены с одной точки, с одного ракурса. При этом должна быть идентифицирована окружающая обстановка фотографируемой точки с наличием видимых ориентиров, привязка к местности.
4. Оформление материалов фотофиксации
4.1.  Все фотоснимки систематизируются и упорядочиваются Подрядчиком путем создания слайдов с указанием дополнительной информации. Поле с дополнительной информацией должно занимать не более 20 (двадцати) процентов от общей площади страницы, на которой представляется фотоснимок.
Слайд должен содержать поле с дополнительной информацией, размещенное под фотоснимком, в котором указывается: наименование Объекта и адрес производства работ, полное наименование Подрядчика, номер и дата заключения контракта, дата и время, когда было сделано фотоизображение (кроме случаев наличия «штампа даты и времени» на снимке), наименование стадии работ («до начала выполнения работ», «ход выполнения работ», «результат выполненных работ»), вид производимых работ.
4.2.  На основании слайдов формируются материалы фотофиксации.
Материалы фотофиксации должны быть систематизированы и упорядочены таким образом, чтобы обеспечивать возможность оперативного сопоставления Справки и слайдов.
Титульный лист материалов фотофиксации должен содержать следующую информацию: наименование Объекта и адрес производства работ, полное наименование Подрядчика, номер и дату заключения контракта, реквизиты соответствующей Справки.
5. Требования к хранению и использованию документов
5.1. Материалы фотофиксации хранятся Заказчиком в течение 5 (пяти) лет вместе с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) в составе документации по объекту.
5.2. Материалы фотофиксации по письменному запросу контрольных органов выдаются Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней в электронном или бумажном виде.
Приложение 1 к Регламенту

Форма СПРАВКА по объекту: ______________________________________________ по адресу: _______________________________________________

Площадь земельного участка = га.
Общая площадь здания = м².
Этажность = этажей
Цена Контракта = руб.
Срок завершения работ по Контракту = ___________.
1. Подрядчик  
2. Разрешение на производство работ / срок действия  
3. Количество рабочих и строительной техники Работает = ______чел.
Работает техники:
- наименование техники__________ед.
Среднее к-во рабочих за неделю = ___чел.
4. Исполнение графика выполнения строительно-монтажных работ Отставание от графика = _____ месяца.
5. Выполненные объемы с начала работ Общее выполнение объемов = __________%
- перечень работ = %;
6. Выполненные объемы работ за неделю - перечень работ = куб. м
7. Выполняемые виды работ - перечень работ = %;
8. Выполнение по форме «КС-2» Выполнение с начала строительства настоящее время = ___ млн. руб.
Не отработано = ______млн. руб.
Согласовано выполнение за _________месяц 20__г. = _____ млн. руб.
9. Вопросы, требующие решения 1. Подрядчик:
– Поручение - в срок до _______20__
10. Адрес камеры видеонаблюдения https://www.________.__

Должность представителя строительного контроля И.О. Фамилия


Приложение 2 к Регламенту


Фотоснимок










1) наименование объекта и адрес производства работ;
2) полное наименование Подрядчика;
3) номер и дата контракта;
4) дата и время, когда было сделано фотоизображение (кроме случаев наличия «штампа даты и времени» на снимке);
5) наименование стадии работ («до начала выполнения работ», «ход выполнения работ», «результат выполненных работ»);
6) вид производимых работ.
Приложение 16
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Форма Уведомление о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте

ФИО ответственного представителя Подрядчика* Должность, занимаемая у Подрядчика Полномочия** Срок полномочий Номер и дата распорядительного документа (приказа)/доверенности о назначении представителя*** Контактные телефоны (стационарный и мобильный), электронный адрес

* Ответственные представители Подрядчика:
- вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, которые обязан выполнить Подрядчик в соответствии с Контрактом;
- обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Контракта;
- должны владеть языком общения (русский).
** Полномочия лиц должны включать в себя права и обязанности, указанные в сноске «*» к графе «ФИО ответственного представителя Подрядчика» в форме Уведомления о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте, а также ответственность за:
- предоставление отчетов в объеме и порядке, определенными положениями Контракта;
- ведение исполнительной документации;
- производство строительно-монтажных работ;
- поставку материалов и оборудования, и иных материально-технических ресурсов;
- поддержание безопасности Объекта, пропускного и внутри объектного режимов, соблюдение специального контроля;
- охрану труда;
- пожарную безопасность;
- электрохозяйство, о чем направляет в тот же срок Заказчику официальное уведомление.
Кроме того, Подрядчик назначает ответственного представителя (представителей), обеспечивающего (обеспечивающих) постоянное нахождение на объекте.
*** Надлежащим образом заверенные копии распорядительных документов (приказов)/доверенностей направляются Заказчику одновременно с направлением Уведомления о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте.




Приложение 2
Приложение 17
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Форма Акт приемки объекта капитального строительства


«___» _________ 20__ года
____________________________1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________2, действующего на основании ___________________3, с одной стороны, и _________________________4, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________5, действующего на основании ____________________6, с другой стороны, с участием ____________________________7, в лице _________________8, действующего на основании ____________________9, составили настоящий акт о нижеследующем:

1 Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку.
2 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика.
3 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика.
4 Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы).
5 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика.
6 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика.
7 Указывается наименование организации, осуществляющей строительный контроль.
8 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица организации, осуществляющей строительный контроль.
9 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель организации, осуществляющей строительный контроль.
1. Подрядчик по состоянию на «__» ______________ 20__ г. выполнил работы, предусмотренные контрактом от «___» ________20__ №______ (далее - Контракт).
2. Стоимость выполненных работ составляет ___________ (__________) рублей, включая НДС ___% -_______ рублей __ копеек.
3. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: ___________________________________________________________________________
4. Вышеуказанные работы в соответствии с Контрактом должны быть выполнены
«___» __________ 20__ г., фактически выполнены «___» __________ 20__ г.
5. Подрядчик по состоянию на «__» ______________ 20__ г. передал строительную площадку, которая размещена на земельных участках с кадастровыми номерами:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
На строительной площадке на момент передачи имеются капитальные здания и сооружения в следующем составе:
-__________________________________________________________________
-__________________________________________________________________
-__________________________________________________________________
-__________________________________________________________________
На строительной площадке имеются инженерные сети теплоснабжения, водопровода, бытовой канализации и электроснабжения.
- сети теплоснабжения, проложенные _____________________________________, выполненные из ____________________, длиной ___________________.
- сети водопровода, проложенные в ____________, выполненные из_____________.
- сети бытовой канализации, проложенные в__________________________________.
- сети электроснабжения, проложенные в______________, осветительных опор___________.
6. Подрядчик по состоянию на «__» ______________ 20__ г. передал Заказчику земельные участки. Общая площадь земельных участков___________м²/__________Га.
6.1. Вид разрешенного использования: _______________________________________.
6.2 Иные сведения о земельном участке: ____________________________________.
Территория, выделенная под строительство частично / полностью ограждена / не ограждена по периметру_________________________________________________________, установленным по наружным границам земельных участков. Общая длина ограждения составляет __________м/пог.
6.3. Благоустройство и озеленение земельного участка проведено в соответствии с требованиями проектной документации.
Земельный участок готов к использованию по назначению.
7. Недостатки выполненных работ выявлены (не выявлены) ____________________________
_____________________________________________________________________________________
8. В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма неустойки (штрафа/ пени) составляет _______________ (указывается порядок расчета неустойки (штраф/пени) ______________________
____________________________________________________________________________________.
Общая сумма неустойки (штрафа/ пени) составит: ________________.
9. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф/ пени), составляет _______________________ (в случае оплаты части работ делается соответствующее указание).
10. Результаты выполненных работ по Контракту _____________________:

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
___________________(Ф.И.О.)
М.П.		 СДАЛ:
Подрядчик:
__________________ (Ф.И.О.)
М.П.
Организация, осуществляющая строительный контроль:
__________________ (Ф.И.О.)
М.П.


Приложение 18
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Форма Акт сверки расчетов _______________________________________________________________________ и _____________________________________________________________________ ( от __________ № ___________)

Сальдо на ______________ ______________ Раздел _______________
(дата) (сумма)

Наименование Заказчика Наименование Подрядчика
№ платежных поручений Сумма, руб. № акта, дата Сумма, руб.
Итого:      

Сальдо на ______________ ______________
(дата) (сумма)

В пользу ___________________

Подписи сторон:

Заказчик:

____________________(Ф.И.О.)
(подпись)		 Подрядчик:

__________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер:

____________________(Ф.И.О.)
(подпись)		 Главный бухгалтер:

__________________ (Ф.И.О.)
(подпись)


Приложение 19
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Форма Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности контракта от __.__.20__ № ___________


«___» _________ 20__ года

____________________________1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________2, действующего на основании ___________________3, с одной стороны, и _________________________4, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________5, действующего на основании ____________________6, с другой стороны, составили настоящий Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности контракта от __.__.20__ № ____ (далее – Контракт) о нижеследующем.

1 Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку.
2 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика.
3 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика.
4 Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы).
5 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика.
6 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика.
1. В соответствии с условиями Контракта Подрядчик передал Заказчику, а Заказчик принял:
1.1. Документацию на следующий результат интеллектуальной деятельности:

N п/п Результат интеллектуальной деятельности Документация
наименование наименование количество листов
1      

2. Документация на результаты интеллектуальной деятельности передана Заказчику в полном объеме и в сроки, установленные Контрактом.
3. Настоящим Актом Заказчику передаются исключительные права на отчуждаемые Подрядчиком (Правообладателем) перечисленные в пункте 1.1 настоящего Акта результаты интеллектуальной деятельности в полном объеме согласно условиям Контракта.
4. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Подписи сторон:

Заказчик:

____________________(Ф.И.О.)
(подпись)		 Подрядчик:

__________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
МП МП


Приложение 20
к Контракту от _______
№ 0148200005425000385

Форма Отчет о привлеченных субподрядчиках* (из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
Информация о Контракте с Подрядчиком Информация о контракте с субподрядчиком*
Наименование организации Предмет Контракта № Контракта Дата заключения Контракта Дата исполнения Контракта Сумма по Контракту, руб. Наименование организации Предмет контракта,
№ контракта		 Дата заключения контракта Дата исполнения
контракта		 Сумма по контракту, руб. Процент от суммы Контракта Подрядчика, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого процент привлеченных субподрядчиков по отношению к цене Контракта Подрядчика          
*субподрядчик - лицо, заключившее Контракт с Подрядчиком              
              Подрядчик:

______________ (________________)
М.П.		    

Приложения ПИК к государственному (муниципальному) контракту 0148200005425000385 2025_07_03-11_46 (МСК).docx

Тип: приложение к договору
 
Приложение 1 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № 0148200005425000385


Сведения об объектах закупки
1. Объекты закупки

Таблица 1.1
























№ п/п Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ КОЗ2 / КОЗ Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом Цена единицы, руб * Количество Единицы измерения Размер НДС Общая стоимость без НДС, руб. Размер НДС, руб. Общая стоимость, руб.
1 41.20.40.900 - Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки 31.204.04.12.01.01.001 / 03.24.01.01.02.06.01.01.01 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» 658 449 181,32000000000 1,00000000000 Условная единица 20/120 548 707 651,10000000000 109 741 530,22000000000 658 449 181,32
Наименование видов работ Наименование файла сметы Общая стоимость по смете, руб.
Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации   22 925 440,19
Разработка проектной документации «ПД смр» 9 170 176,07
Разработка рабочей документации «РД смр» 13 755 264,12
Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)   554 808 837,91
Основной объект «СМР смр» 540 501 016,50
Снос объекта «СМР снос» 14 307 821,41
Поставка оборудования   80 714 903,22
Поставка и монтаж оборудования «ТХ» 80 714 903,22



Цена контракта без НДС:
НДС:
Цена контракта с НДС:		 548 707 651,10
109 741 530,22
658 449 181,32



Таблица 1.2
Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом УИН (код объекта) УИН (код потребности) Тип объекта Вид работ
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» 1000009464 5327941121 07.15.033 Детский сад 010100 Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)



 
2. Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги


Таблица 1.2
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги Да
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара Требования к гарантийному обслуживанию поставленного Оборудования: в полном объеме и с выездом на объект
Требования к гарантии производителя товара Гарантийный срок Подрядчика на поставленное Оборудование: не менее 12 (двенадцать) месяцев, но не менее срока гарантии производителя
Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на 5 года (лет). Гарантийный срок на работы по проектированию составляет: 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Акта приемки объекта капитального строительства. Требования к объему предоставления гарантий качества на выполненные работы по проектированию: в полном объеме
Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг Да

2.1 Обеспечение гарантийных обязательств


Таблица 1.3
Размер обеспечения гарантийных обязательств, % от НМЦК Сумма обеспечения гарантийных обязательств, руб. Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств Реквизиты для перечисления обеспечения гарантийных обязательств
3,00 19 753 475,44 Гарантийные обязательства обеспечиваются независимой гарантией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к предоставлению обеспечения гарантийных обязательств не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК: 004525987
Расчетный/казначейский счёт: 03222643460000004800

Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004

Лицевой счёт:05860D45970



3. Смета контракта

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»
Вид работ: Разработка проектной документации (Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации)
Наименование файла сметы: ПД смр
Таблица 1.2
Номер строки Наименование работ и затрат Единица измерения Количество
(объем работ)		 Цена на единицу измерения,
руб.		 Цена всего, руб.
1 Разработка проектной документации стадии П Комплекс 1 9 170 176,07 9 170 176,07

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»
Вид работ: Разработка рабочей документации (Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации)
Наименование файла сметы: РД смр
Таблица 1.3
Номер строки Наименование работ и затрат Единица измерения Количество
(объем работ)		 Цена на единицу измерения,
руб.		 Цена всего, руб.
1 Разработка проектной документации стадии Д Комплекс 1 13 755 264,12 13 755 264,12

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))
Наименование файла сметы: СМР смр
Таблица 1.4
Номер строки Наименование работ и затрат Единица измерения Количество
(объем работ)		 Цена на единицу измерения,
руб.		 Цена всего, руб.
1 Строительно-монтажные работы Комплекс 1 540 501 016,5 540 501 016,50

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»
Вид работ: Снос объекта (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))
Наименование файла сметы: СМР снос
Таблица 1.5
Номер строки Наименование работ и затрат Единица измерения Количество
(объем работ)		 Цена на единицу измерения,
руб.		 Цена всего, руб.
1 Строительно-монтажные работы снос Комплекс 1 14 307 821,41 14 307 821,41

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»
Вид работ: Поставка и монтаж оборудования (Поставка оборудования)
Наименование файла сметы: ТХ
Таблица 1.6
Номер строки Наименование работ и затрат Единица измерения Количество
(объем работ)		 Цена на единицу измерения,
руб.		 Цена всего, руб.
1 Технологические решения Комплекс 1 80 714 903,22 80 714 903,22

Приложение 2 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № 0148200005425000385

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)
1. График выполнения строительно-монтажных работ
1.1.  Обязательства по выполнению работ
Таблица 2.1
Порядковый номер Наименование вида работ Условия предоставления результатов Сторона, исполняющая обязательство Сторона, получающая исполнение
7. Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации Разово Подрядчик Заказчик
Объект закупки
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» (Разработка рабочей документации)
Физический объем работ: согласно смете «РД смр»
Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» (Разработка проектной документации)
Физический объем работ: согласно смете «ПД смр»
Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 265 дн. от даты заключения контракта;
16. Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» каждый календ.мес. Подрядчик Заказчик
Объект закупки
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» (Основной объект)
Физический объем работ: согласно смете «СМР смр»
Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 283 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 571 дн. от даты заключения контракта;
17. Снос объекта / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» каждый календ.мес. Подрядчик Заказчик
Объект закупки
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» (Снос объекта)
Физический объем работ: согласно смете «СМР снос»
Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 283 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 374 дн. от даты заключения контракта;
18. Поставка и монтаж оборудования Разово Подрядчик Заказчик
Объект закупки
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» (Поставка и монтаж оборудования)
Физический объем работ: согласно смете «ТХ»
Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 283 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 571 дн. от даты заключения контракта;

*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
1.2.  Иные обязательства
Таблица 2.2
№ Наименование Условия предоставления результатов Сторона, исполняющая обязательство Сторона, получающая исполнение
1. Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. По событию Подрядчик Заказчик
Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 623 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты наступления события;
2. Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта Разово Заказчик Подрядчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте»;
3. Передача строительной площадки Разово Заказчик Подрядчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте»;
4. Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений) Разово Заказчик Подрядчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;
5. Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор Разово Заказчик Подрядчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений)»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений)»;
6. Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 20 раб. дн. от даты заключения контракта;
8. Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: -65 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;
9. Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);
Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);
10. Государственная экспертиза проектно-сметной документации Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника «Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);
Срок окончания исполнения обязательства: 45 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);
11. Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации Разово Заказчик Подрядчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;
12. Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы Разово Заказчик Подрядчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты предоставления документа «Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты предоставления документа «Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);
13. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;
Срок окончания исполнения обязательства: 20 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;
14. Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;
Срок окончания исполнения обязательства: 20 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;
15. Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;
Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;
19. Сдача объекта Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 572 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 582 дн. от даты заключения контракта;
20. Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 283 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
21. Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
22. Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 283 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
23. Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 283 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
24. Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО По событию Подрядчик Заказчик
Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 571 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события;
25. Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО По событию Подрядчик Заказчик
Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 571 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события;
26. Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию По событию Подрядчик Заказчик
Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 571 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 1 дн. от даты наступления события;
27. Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации Разово Заказчик  
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
28. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Разово Заказчик  
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»;
29. Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР) Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 31.01.2026 (МСК);
30. Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект) Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 30.10.2026 (МСК);
31. Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект/Снос) Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 30.04.2026 (МСК);
32. Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Поставка и монтаж оборудования) Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 30.10.2026 (МСК);
2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов
Таблица 2.3

Наименование обязательства Порядок проведения приемки Документ о приемке Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком** Действие Ответственная сторона
Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» приёмку осуществляет заказчик Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подписание Подрядчик
20 раб. дн. от даты получения документа Подписание Заказчик
Поставка и монтаж оборудования приёмку осуществляет заказчик Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подписание Подрядчик
10 раб. дн. от даты получения документа Подписание Заказчик
Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации приёмку осуществляет заказчик Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подписание Подрядчик
5 раб. дн. от даты получения документа Подписание Заказчик
Снос объекта / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» приёмку осуществляет заказчик Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подписание Подрядчик
20 раб. дн. от даты получения документа Подписание Заказчик

* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок
** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3. Порядок и сроки оплаты
3.1.  Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.4
№ Наименование Аванс/Оплата Учёт неустойки Сумма, руб./%
1. Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);
2. Оплата выполненных работ по строительству Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная», Снос объекта / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»);
3. Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка и монтаж оборудования);
4. Авансовый платёж №01 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР));
5. Авансовый платёж №02 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект));
6. Авансовый платёж №03 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект/Снос));
7. Авансовый платёж №04 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Поставка и монтаж оборудования));

* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
*** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.


3.2.  Размер аванса
Размер аванса от цены контракта: 30,00 % (197 534 754,40 руб.).
Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

4. Место выполнения работ
Таблица 2.5
Получатель Место выполнения работ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная


5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)
5.1. Срок исполнения контракта
Таблица 2. 6
Начало исполнения контракта 0 дн. от даты заключения контракта
Срок окончания исполнения контракта 623 дн. от даты заключения контракта
5.2. Срок исполнения отдельных этапов
Таблица 2. 7
№ этапа Наименование обязательства Начало этапа Срок окончания этапа Цена этапа % аванса от цены этапа Размер аванса, руб.
1 Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации 0 дн. от даты заключения контракта 329 дн. от даты заключения контракта 22 925 440,19 30,00% 6 877 632,06
2 Снос объекта / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» 0 дн. от даты заключения контракта 416 дн. от даты заключения контракта 14 307 821,41 30,00% 4 292 346,42
3 Поставка и монтаж оборудования 0 дн. от даты заключения контракта 599 дн. от даты заключения контракта 80 714 903,22 30,00% 24 214 470,97
4 Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» 0 дн. от даты заключения контракта 623 дн. от даты заключения контракта 540 501 016,50 30,00% 162 150 304,95



6. Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК Сумма обеспечения исполнения контракта, руб. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.
30 197 534 754,40 Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК: 004525987
Расчетный/казначейский счёт: 03222643460000004800
Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004
Лицевой счёт: 05860D45970

В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//»		 30

Приложение 3 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № 0148200005425000385

Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта
1. Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств
Таблица 3.1
Обязательство по контракту Наименование документа Способ предоставления документа Действие сторон Срок направления и подписания документов Ответственная сторона
Авансовый платёж №01 Платежное поручение Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Авансовый платёж №02 Платежное поручение Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Авансовый платёж №03 Платежное поручение Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Авансовый платёж №04 Платежное поручение Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта Отчет о выполнении самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта видов и объемов работ, указанных в Контракте Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 15 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Государственная экспертиза проектно-сметной документации Уведомление о результатах экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте Уведомление о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 3 дн. от даты получения документа Заказчик
Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО Копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и субподрядчиком из числа СМП, СОНКО Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Решение о необходимости внесения изменений в проектную документацию или ее отсутствии и задание на проектирование (в случае принятия решения о внесении изменений) Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию» Заказчик
Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования Платёжное поручение с отметкой банка Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации Платёжное поручение с отметкой банка Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Оплата выполненных работ по строительству Платёжное поручение с отметкой банка Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Третья сторона
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) Заказчик
Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России Посредством ПИК ЕАСУЗ ** Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 20 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 10 раб. дн. от даты получения документа Третья сторона
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) Заказчик
Материалы фотофиксации Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 20 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Проект производства работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Заказчик
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 20 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России * Посредством ПИК ЕАСУЗ *** Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 20 дн. от даты получения документа Заказчик
Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор за строительством объекта Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации Копии документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Согласование (без подписания) 3 дн. от даты получения документа Подрядчик
Передача строительной площадки Акт приема-передачи строительной площадки Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Подписание 0 дн. от даты получения документа Подрядчик
Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений) Акт приема-передачи документации по исполнению контракта Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Подписание 0 дн. от даты получения документа Подрядчик
Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией Копия акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объект Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» Отчет о выполнении обязательства Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте Акт о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 0 дн. от даты получения документа Заказчик
Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) Акт о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта Акт о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Подписание 0 дн. от даты получения документа Подрядчик
Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Поставка и монтаж оборудования Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России Посредством ПИК ЕАСУЗ ** Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копии документов, подтверждающих соответствие оборудования, выданных уполномоченными органами (организациями) Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копии регистрационных удостоверений на оборудование Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Обеспечение гарантийных обязательств Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Протоколы испытаний оборудования, акты технической готовности оборудования для комплексного опробования, акты приемки пусконаладочных работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Заказчик
Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России * Посредством ПИК ЕАСУЗ *** Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 10 дн. от даты получения документа Заказчик
Товарная накладная Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Уведомление о дате и времени поставки оборудования Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание -15 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 3 дн. от даты получения документа Заказчик
Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. Информация о договоре, заключенном с субподрядчиком/соисполнителем Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 дн. от даты начала исполнения обязательства Подрядчик
Подписание 10 дн. от даты получения документа Заказчик
Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект) Счёт на оплату аванса Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект/Снос) Счёт на оплату аванса Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР) Счёт на оплату аванса Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Поставка и монтаж оборудования) Счёт на оплату аванса Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России Посредством ПИК ЕАСУЗ ** Подписание 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Информационная модель объекта капитального строительства Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копии всех необходимых согласований, разрешений и заключений, полученных подрядчиком в отношении рабочей документации во всех службах, ведомствах и организациях Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Проект графика выполнения строительно-монтажных работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Проекты смет контракта, разработанные в соответствии с Приказом № 841/пр Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения работ и ввода в эксплуатацию, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Заказчик
Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России * Посредством ПИК ЕАСУЗ *** Подписание 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 5 дн. от даты получения документа Заказчик
Сдача объекта Акт приёмки объекта капитального строительства Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Третья сторона
Подписание 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) Заказчик
Исполнительная документация в объеме, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 10 раб. дн. от даты получения документа Третья сторона
Подписание 15 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) Заказчик
Отчет о привлеченных субподрядчиках Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 25 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание -7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 0 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Снос объекта / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Третья сторона
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) Заказчик
Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России Посредством ПИК ЕАСУЗ ** Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 20 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 10 раб. дн. от даты получения документа Третья сторона
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) Заказчик
Материалы фотофиксации Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 20 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Проект производства работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Заказчик
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 20 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России * Посредством ПИК ЕАСУЗ *** Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 20 дн. от даты получения документа Заказчик
Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от плановой даты начала исполнения обязательства Заказчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Подрядчик
Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации Уведомление об установке приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик



* Предоставляется в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС
** Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок
*** Подрядчик формирует документ с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.02.2021 № 14н подписывает документ в единой информационной системе в сфере закупок

2. Порядок и сроки оформления иных документов при исполнении обязательств
Отсутствуют


3. Порядок и сроки проведения экспертизы
Таблица 3.3
Наименование обязательства Порядок проведения экспертизы Документ, оформляемый по результатам экспертизы Срок проведения экспертизы и оформления результатов
Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» Силами заказчика Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России»
Поставка и монтаж оборудования Силами заказчика Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России»
Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации Силами заказчика Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России»
Снос объекта / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная» Силами заказчика Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России»
4. Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара

Таблица 3.4
Наименование обязательства Наименование документа
Поставка и монтаж оборудования Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов

Приложение 4 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № 0148200005425000385
Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области
1.1. Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент) определяет общие правила осуществления информационного взаимодействия между Сторонами Контракта посредством обмена электронными документами при исполнении Контракта через Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ).
1.2. Настоящий Регламент является приложением к государственному контракту (муниципальному контракту, контракту), заключенному в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Контракт).
1.3.  В настоящем Регламенте используются следующие понятия и термины:
Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области - подсистема Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области, обеспечивающая осуществление обмена электронными документами в ходе исполнения контрактов, а также контроля текущего исполнения сторонами обязательств по контракту.
Структурированный электронный документ – электронный документ, сформированный/импортированный в ПИК ЕАСУЗ при помощи соответствующих интерфейсов ПИК ЕАСУЗ.
Неструктурированный электронный документ – электронный документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и не имеет заранее определенной структуры данных в ПИК ЕАСУЗ (в том числе сканированные версии документов, ранее составленные на бумажных носителях информации).
Личный кабинет – рабочая область Стороны Контракта в ПИК ЕАСУЗ, доступная только зарегистрированным в ПИК ЕАСУЗ пользователям - сотрудникам заказчика, подрядчика.
Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Регламенте, соответствуют понятиям и терминам, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.
1.4. Обмен электронными документами между Сторонами Контракта в ПИК ЕАСУЗ осуществляется посредством системы электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ), интегрированной с ПИК ЕАСУЗ.
1.5. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также использование функционала ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ в целях осуществления электронного документооборота для Сторон Контракта осуществляется безвозмездно.
1.6. Обеспечение эксплуатации ПИК ЕАСУЗ, а также техническую поддержку Сторонам Контракта при использовании ПИК ЕАСУЗ, в том числе в части функционирования ЭДО ПИК ЕАСУЗ, осуществляет Государственное казенное учреждение Московской области «Центр развития цифровых технологий».
1.7. При формировании и обмене электронными документами Стороны Контракта должны руководствоваться положениями настоящего Регламента, а также информационными материалами, размещенными в открытом доступе на сайте http://pik.mosreg.ru.
2.  Обязательными требованиями к Сторонам Контракта для осуществления работы с электронным документооборотом в ПИК ЕАСУЗ являются:
- наличие у Стороны Контракта сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП), полученного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в одном из аккредитованных Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации удостоверяющих центров;
- наличие автоматизированного рабочего места (АРМ);
- наличие регистрации в ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ПИК ЕАСУЗ описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);
- наличие регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ также описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);
- использование для подписания электронных документов КЭП средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), сертифицированных в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации к СКЗИ и полученного Стороной Контракта с соблюдением требований законодательства.
Согласно аттестату соответствия Государственной информационной системы Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) ЕАСУЗ соответствует требованиям нормативной документации по безопасности информации по 2 классу защищенности и не предназначена для обработки информации ограниченного доступа.
В этой связи в ПИК ЕАСУЗ обрабатываются исключительно общедоступные персональные данные. Ответственность за внесение персональных данных третьих лиц несет сторона, внесшая сведения.
3. При осуществлении электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ каждая из Сторон Контракта несёт следующие обязанности:
3.1. После осуществления регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ произвести регистрацию своей организации (индивидуального предпринимателя) в ПИК ЕАСУЗ.
3.2. Направлять при осуществлении электронного документооборота документы и сведения, предусмотренные условиями Контракта.
3.3. Нести ответственность за содержание, достоверность и целостность отправляемых Стороной Контракта документов и сведений через ПИК ЕАСУЗ, ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений.
3.4. Обеспечить режим хранения сертификата КЭП и закрытого ключа КЭП, исключающий неавторизованный доступ к ним третьих лиц.
4. Основными правилами организации электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ являются:
4.1. Все документы и сведения, предусмотренные условиями контракта , направляемые Сторонами Контракта между собой в ПИК ЕАСУЗ, должны быть в форме электронных документов.
4.2. Электронные документы, передаваемые в системе ПИК ЕАСУЗ между Сторонами Контракта, должны быть подписаны в ЭДО ПИК ЕАСУЗ КЭП лиц, имеющих право действовать от имени соответствующей Стороны Контракта.
4.3. Электронный документ, подписанный КЭП и переданный между Сторонами Контракта через ЭДО ПИК ЕАСУЗ, имеет такую же юридическую силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия. Электронные документы, подписанные КЭП в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
4.4. После подписания электронного документа КЭП у Оператора ЭДО ПИК ЕАСУЗ такой электронный документ получает статус «Подписан» в ПИК ЕАСУЗ, с указанием кем и когда подписан.
4.5.  Факт и дата доставки любого электронного документа, направленного посредством ПИК ЕАСУЗ, а также факт и дата получения надлежащего уведомления о доставке такого электронного документа, подтверждаются поступлением в раздел «Уведомления» Личного кабинета Стороны по контракту соответствующего уведомления, содержащего дату его поступления.
Фактом и датой начала работы в Личном кабинете ПИК ЕАСУЗ Стороны признается момент регистрации Стороны в ПИК ЕАСУЗ. Сведения о регистрации Стороны формируются в ПИК ЕАСУЗ автоматизировано после прохождения регистрации и фиксируются в разделе «Зарегистрированные заказчики и исполнители».
4.6. Через систему ЭДО ПИК ЕАСУЗ передаются следующие типы электронных документов:
4.6.1. Структурированные электронные документы в формате XML, формируемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ и подписываемые КЭП.
4.6.2. Неструктурированные электронные документы, подписываемые (заверяемые) КЭП и загружаемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ.
4.6.3. Электронные документы, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой.
4.7. Правила формирования для подписания структурированных электронных документов:
4.7.1. Структурированный электронный документ формируется Стороной Контракта в ПИК ЕАСУЗ посредством:
4.7.1.1. Функционала ПИК ЕАСУЗ по созданию структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При формировании электронного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность внесенных данных. Документы, сформированные с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.7.1.2. Функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При импорте в ПИК ЕАСУЗ структурированного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность импортируемых данных, соответствие формату. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.7.1 .3. Для направления на подписание структурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать XML документ соответствующего формата и его печатную форму. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ не должен превышать 40 Мб. Структурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.
4.8. Правила формирования для подписания неструктурированных электронных документов:
4.8.1. Неструктурированный электронный документ формируется Стороной Контракта с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту неструктурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. В ПИК ЕАСУЗ могут быть загружены файлы следующих типов: .7z, .doc, .docx, .gif, .jpg,. jpeg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rar, .rtf, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xps, .zip. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.8.2. Для направления на подписание неструктурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать печатную форму данного электронного документа. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ должен не превышать 40 Мб. Неструктурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.
4.9.  Правила передачи файлов:
4.9.1. В случае передачи неструктурированного файла Сторона Контракта самостоятельно несет ответственность за содержание такого документа.
4.9.2. В случае передачи Стороной Контракта структурированного файла ПИК ЕАСУЗ предоставляет средства для формирования такого документа. При этом Сторона Контракта обязана подписать и приложить к направляемому электронному документу именно тот файл, который был сформирован ей средствами ПИК ЕАСУЗ.
4.9.3. Направляемые файлы между Сторонами Контракта должны быть подписаны КЭП с помощью интерфейса ЭДО ПИК ЕАСУЗ.
4.10. Правила передачи электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой:
- для передачи в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой, используется программное обеспечение ПИК ЕАСУЗ.
5.  Сторона, подписавшая электронный документ, может отозвать данный электронный документ до его подписания Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, в следующем порядке:
- Сторона, подписавшая электронный документ, посредством интерфейса ПИК ЕАСУЗ направляет уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве электронного документа;
- в случае если отзываемый электронный документ подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то направить уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве невозможно;
- в случае если отзываемый документ не подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то при направлении уведомления в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве происходит автоматизированный отзыв данного документа.
Для документов с односторонней подписью возможность отзыва подписанного электронного документа не предусмотрена.
6.  В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажном носителе информации в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.
Сбоем признается нарушение работы ПИК ЕАСУЗ либо ЭДО ПИК ЕАСУЗ, при котором невозможно обеспечить электронный документооборот в течение срока, указанного в таблице «Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ» (далее – Таблица) и при этом выполнены следующие условия:
а) сбой в работе возник в период с 07 00 до 21 00 московского времени в рабочие дни;
б) Стороной, направляющей документ, направлена заявка в службу Технической поддержки с приложением принт-скрина страницы Портала исполнения контракта, либо портала Оператора ЭДО, содержащего сведения о характере сбоя;
в) по результатам рассмотрения заявки службой Технической поддержки сбой не устранен в течение 240 мин. с момента получения заявки. При этом:
- если заявка подана не в рабочий день, то время ее рассмотрения начинается с 09 00 первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявки;
- если заявка подана в рабочий день до 09 00, то ее рассмотрение начинается в этот рабочий день с 09 00;
- если заявка подана в рабочий день после 18 00, то ее рассмотрение начинается с 09 00 следующего рабочего дня;
- если заявка подана в промежуток с 16 00 до 18 00 рабочего дня, то ее рассмотрение переносится на следующий рабочий день в той части времени, которая является разницей между 240 минутами, предоставляемыми на ее рассмотрение и количеством минут, исчисляемым с момента подачи заявки до 18 00 рабочего дня.

Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ
Таблица 4
№ п/п Описание ситуации/проблемы Продолжительность
1 Недоступность Системы ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
2 Недоступность ЭДО ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
3 Невозможность выполнения процедуры входа в личный кабинет ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
4 Невозможность формирования электронного документа, либо прикрепления электронного документа (файла) 240 мин.
5 Невозможность передачи электронного документа для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
6 Невозможность подписания электронного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
7 Невозможность передачи сведений из ЕИС в ПИК ЕАСУЗ о заключении контракта либо об изменении статуса контракта 240 мин.

Условия оплаты 2025_07_03-11_46 (МСК)_5024171050_Сулиманова_НС.sign

Текст из документа не выделен
Unsupported format

Приложения ПИК к государственному (муниципально..._5024171050_Сулиманова_НС.sign

Текст из документа не выделен
Unsupported format

Условия оплаты 2025_07_03-11_46 (МСК).docx

Порядок и сроки оплаты
1. Порядок и сроки оплаты
Таблица 1
№ Наименование Аванс/Оплата Учёт неустойки Сумма, руб./%
1. Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);
2. Оплата выполненных работ по строительству Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная», Снос объекта / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»);
3. Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка и монтаж оборудования);
4. Авансовый платёж №01 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР));
5. Авансовый платёж №02 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект));
6. Авансовый платёж №03 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект/Снос));
7. Авансовый платёж №04 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Поставка и монтаж оборудования));

* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
*** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

2. Размер аванса
Размер аванса от цены контракта: 30,00 % (197 534 754,40 руб.).
Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.


Подрядчик: Заказчик:
Генеральный директор Заместитель генерального директора
ООО "Новая строительная компания ВСК" __________ /А. В. Шлик/
« » __________ 20  г.		 ГКУ МО "ДЗКС"__________/А. П. Горшков/
« » __________ 20  г

ТЗ_ДОУ-200 Подольск, Литейная_ 385.docx

1.1.1. Приложение № 5
к Государственному контракту
№ 0148200005425000385
от_______________











Техническое задание

на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»

















2025 г.

№
п/п		 Наименование
требований		 Содержание требований
1 2 3
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 Основные термины и определения В настоящем Техническом задании используются следующие термины и определения (в тексте выделены курсивом):
1. Проектная документация – представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и в форме информационной модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта (включая смету на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства).
2. Рабочая документация – представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и в форме информационной модели, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, их частей. Рабочая документация разрабатывается на основании проектной документации.
3. Территория проектирования – территория, в отношении которой выполняются работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием.
4. Элементы благоустройства – существующие и создаваемые конструктивные и функциональные составляющие благоустраиваемой территории.
5. М/м – машино-места для размещения транспортных средств посетителей и сотрудников.
6. Объект – объект капитального строительства, в том числе некапитальные строения, сооружения и неотделимые улучшения территории проектирования.
7. Требования к благоустройству – указаны в п. 3.7 настоящего Технического задания.
8. Требования к интерьерам – указаны в п. 3.8 настоящего Технического задания.
9. Техническое задание – задание на выполнение работ по объекту.
10. Технологическое задание – документ, содержащий характеристики и параметры объекта.
11. ЦИМ – Цифровая информационная модель объекта: Совокупность взаимосвязанных инженерно-технических и инженерно-технологических данных об объекте, представленных в цифровом объектно-пространственном виде.
12. Регламент – Регламент взаимодействия центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных учреждения Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области при планировании и реализации мероприятий по строительству, реконструкции, сносу объектов капитального строительства и оформлению прав на объекты областной собственности в составе государственных программ (подпрограмм) Московской области, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 21.12.2022 №1435/47.
13. Система «Безопасный регион» – система технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления.
14. ОССиГ – отходы строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунты.
15. РПГУ – портал государственных и муниципальных услуг Московской области.
16. ЦБС – Центр бюджетного строительства Московской области;
17. ОМСУ – орган местного самоуправления Московской области.
18.  НТС Минстроя МО – Научно-технический совет Министерства строительного комплекса Московской области, утвержденный распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 19.12.2023 № 207.
2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
2.1 Основание для выполнения работы Государственная программа Московской области «Строительство
и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»
на 2023 – 2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1071/35
2.2 УИН 1000009464.5327941121 - Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы). Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная
2.3 Адрес М   Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул.Литейная.
2.4 Наименование объекта «   Детский сад на 200 мест
2.5 Заказчик работ
(Заказчик)		 Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства» (ГКУ МО «ДЗКС»)
2.6 Исполнитель работ
(Исполнитель)		 Определяется по итогам проведения открытого конкурса в электронном виде на право выполнения работ
2.7 Источник финансирования Бюджет Московской области
2.8 Вид строительства Строительство.
2.9 Вид работ 1. Выполнение инженерных изысканий, (в т.ч. комплексное инженерно-техническое обследование существующих конструкций, для разработки проектной документации в полном объеме (далее – Комплексное обследование);
2. Разработка проектной документации;
3. Разработка 3D-визуализации объекта;
4. Разработка ЦИМ;
5. Разработка раздела «Система «Безопасный регион»»;
6. Подготовка паспорта отходов I-IV классов опасности на каждый вид ОССиГ (в случае образования ОССиГ I-IV классов опасности) или материалы отнесения отходов к V классу опасности (в случае образования отходов V класса опасности);
7. Подготовка ведомости образования отходов с разделением по видам или группам однородных ОССиГ и классам их опасности, на основании соответствующих разделов проектной документации;
8. Разработка проекта благоустройства;
9. Разработка проекта интерьеров с 3-d визуализацией интерьеров помещений объекта с доступом посетителей/воспитанников/ обучающихся: входная группа, в том числе входной тамбур, вестибюль, коридоры каждого этажа, лестничные клетки, санитарные узлы, включая санитарные для маломобильный групп населения,
а также основные помещения с учетом функционального назначения объекта;
10. Получение положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации, включая проверку достоверности сметной стоимости;
11. Разработка проекта сметы контракта.
12. Разработка рабочей документации.
13. Строительство объекта.
14. Поставка и установка технологического оборудования.

Примечание:
Исполнитель, своими силами и за свой счет, для выполнения работы, предусмотренной Техническим заданием, обеспечивает получение исходных данных, технических условий и согласований, необходимых для получения положительного заключения государственной экспертизы, разрешения на строительство, заключения о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, разрешения на ввод в эксплуатацию объекта.
2.10 Начальная максимальная цена контракта 658 449 181,32 руб.
2.11 Исходные данные Для проведения инженерных изысканий, разработки проектной документации, и иных работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, подлежит передаче от Заказчика Исполнителю комплект необходимой исходно-разрешительной документации:
  • 1) Правоустанавливающие документы на территорию проектирования;
  • 2) Градостроительный план земельного участка.
2.12 Границы и площадь выполнения работ Ориентировочная территория проектирования:
1. Земельный участок с кадастровым номером: 50:55:0030521:30
- площадь земельного участка – 0,64 га.
- категория земель – земли населенных пунктов
- вид разрешённого использования земельного участка: дошкольное, начальное и среднее образование.
На земельном участке расположены:
1). дошкольное отделение-3 МОУ СОШ № 16 (бывший МДОУ детский сад комбинированного вида № 5) по адресу: г. Подольск, ул. Литейная, д. 13/6 (запланирован снос):
-здание 1935 года постройки;
- проектная мощность – 160 мест;
-общая площадь по внутреннему обмеру: 1815,5 кв. м;
- строительный объем: 8834 куб.м;
2). Древесно-кустарниковая растительность

2. Земли государственной собственности, подлежащие разграничению, ориентировочной площадью 230 кв. м, для размещения площадки посадки-высадки пассажиров и парковки.

Схема с указанием ориентировочных границ территории, в отношении которой должны быть выполнены работы в соответствии с настоящим Техническим заданием – Приложение № 1


Примечание:
1) В случае, если площадь земельного участка является профицитной, избыточная территория исключается из границ Территории проектирования.
2) В случае обоснованной необходимости, Заказчик согласовывает, а Исполнитель обеспечивает принятие решения уполномоченными лицами о высвобождении Территории проектирования от зданий, строений, сооружений технологически не связанных с объектом, а также сетей инженерно-технического обеспечения до направления проектной документации на государственную экспертизу.
3) Проект выноса сетей инженерно-технического обеспечения с Территории проектирования, а также проект организации работ по сносу/демонтажу объекта капитального строительства выполняет Исполнитель.
4) При обоснованной необходимости Исполнитель подготавливает дендроплан и перечетную ведомость.
5) При необходимости Заказчик обеспечивает формирование, постановку на государственный кадастровый учет и оформление земельно-имущественных отношений на дополнительные земельные участки, необходимые для реализации объекта до направления проектной документации на государственную экспертизу
2.13 Планировочные ограничения, существующие зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) Указаны в Разделе 5 «Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий» градостроительного плана земельного участка
2.14 Транспортные условия Существующая остановка общественного транспорта «Школа-интернат» расположена на расстоянии 220 м от границ территории проектирования, пешеходный маршрут благоустроен.
-Заезд на территорию осуществляется с прилегающих земельных участков по существующим въездам.
- Предусмотреть организацию въездов/выездов на существующую УДС.

Примечание:
1. Заказчик обеспечивает выполнение необходимых работ и оформление правоустанавливающих документов при устройстве подходов и подъездов.
2. В случае необходимости переустройства автомобильных дорог регионального значения устройство примыканий в проекте приводится в информационных целях.
3. В случае указания в технологическом задании необходимости подвоза учащихся и сотрудников предусматривается устройство парковочного места для крупногабаритного транспорта (автобус).
2.15 Технико-экономические показатели, характеристики
объекта капитального строительства		 Основные параметры рассматриваемого настоящим Техническим заданием нового ОКС:
общая площадь здания ДОУ: не более 3250 кв. м;
-проектная мощность ДОУ: 200 мест.
-количество этажей: не более 3 этажей (без учета подземных этажей);- количество машиномест: определить проектом.

Технико-экономические показатели и характеристики объекта выполнить в соответствии с-технологическим заданием (приложение 2 к Техническому заданию)


Примечание:
1.В случае превышения технико-экономических показателей ОКС Исполнитель в письменном виде уведомляет об этом Заказчика. Уведомление должно содержать обоснование превышения. После получения уведомления Заказчик выносит вопрос на согласование НТС Минстроя МО.
2. В случае производства работ по сносу представить на согласование Заказчику два варианта расчета стоимости демонтажа (вручную и механизированным способом) с учетом стоимости доставки и приема строительных отходов.
3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ
3.1 Состав
проектной документации		 Содержание разделов проектной документации должно быть сформировано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 и иных стандартов СПДС, в том числе раздел «Безопасный регион».
3.2 Требования к ЦИМ Состав документации, разрабатываемой с ЦИМ (необходимость определяется застройщиком/техническим заказчиком):
1) Инженерные изыскания:
- инженерно-геодезические изыскания.
2) Проектная документация:
- схема планировочной организации земельного участка;
- объемно-планировочные и архитектурные решения;
- конструктивные решения;
- технологические решения;
- сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения по следующим разделам:
а). ИОС- Обменная вентиляция
в). ИОС-Водоснабжение и канализация
в). ИОС-Электроосвещение
г). ИОС-Сети связи
д). ИОС-Автоматика
е) ИОС-Кондиционирование.

Разработка цифровых информационных моделей должна выполняться, в том числе, с учетом требований следующих нормативных документов:
• ГОСТ Р 10.0.03-2019/ИСО 29481-1:2016 «ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»;
• ГОСТ Р 57563-2017 «Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений»
• ГОСТ Р 57311-2016 «Моделирование информационное в строительстве. Требования к эксплуатационной документации объектов завершенного строительства»;
• ГОСТ Р 10.0.06-2019/ИСО 12006-3:2007 «Строительство. Модель организации данных о строительных работах. Часть 3. Основы обмена объектно-ориентированной информацией»;
• ГОСТ Р ИСО 22263-2017 «Строительство. Модель организации данных о строительных работах. Структура управления проектной информацией»;
• СП 301.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами»;
• СП 328.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели»;
• СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах»;
• СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла».
• СП 404.1325800.2018. «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования".
• Требования ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» к цифровым информационным моделям, представляемым для проведения экспертизы.
3.3 Инженерные изыскания Выполнить в соответствии с «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.» в объемах необходимых и достаточных для получения положительного заключения экспертизы, строительства и ввода объекта в эксплуатацию, в т.ч.:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания;
инженерно-экологические изыскания.

Примечание:
1) При необходимости выполнить дополнительные инженерные изыскания в соответствии с требованиями технических регламентов, в объеме необходимом и достаточном для разработки проектной документации, получения положительного заключения государственной экспертизы, строительства и ввода объекта в эксплуатацию;
2) Задание на проведение инженерных изысканий должно соответствовать требованиям СП 47.13330.2016 и представлено для проведения государственной экспертизы.
3. Обследование существующих сооружений (определяется проектом)
3.4 Схема планировочной организации земельного участка СПОЗУ выполнить в соответствии с Технологическим заданием, требованиями к благоустройству, согласовать с профильным центральным исполнительным органом Московской области и Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и ОМСУ.
3.5 Требования к архитектурным решениям Архитектурные решения выполнить в соответствии с Технологическим заданием, требованиями к интерьерам и требованиями к благоустройству, в том числе требованиями к архитектурно-градостроительному облику объекта, установленным для такого типа объектов Правилами землепользования и застройки территории.
3.6 Основные требования к конструктивным решениям
  • 1. Конструктивные решения выполнить в соответствии с настоящим Техническим заданием и требованиями действующих законодательных актов и норм, отдавая предпочтение при выборе изделий и материалов продукции, производимой на территории Московской области.
  • 2. При прокладке инженерных систем в коробах, шахтах (в т.ч. ОВ, ВК) исключить расположение коробов, шахт в виде отдельных элементов (частей таких элементов), создающих преграды при организации функциональной взаимосвязи между помещениями, технологической организации помещения (исключить сокращение полезной площади помещений путем расположения отдельных элементов (частей таких элементов), выходящих в пространство помещения более, чем 1-й поверхностью (плоскостями)).
  • 3. При использовании в конструктивной системе колонн и пилонов, необходимо располагать данные элементы вровень с основной плоскостью стены по всем поверхностям элемента (за исключением случаев их отдельного местоположения).
    Исключить прокладку систем электроснабжения и сетей связи (слаботочные сети) в наружных коробах без визуального сокрытия внутри поверхности стен, потолков, полов.
3.7 Требования к инженерным решениям 1. Разработать документацию по инженерным системам и оборудованию в соответствии с требованиями действующих норм и правил и техническими условиями на подключение к соответствующим инженерным сетям с оборудованием узлов учета.
2. Все применяемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть обеспечены сертификатами соответствия.
3. Объект капитального строительства обеспечить следующими инженерными системами (при необходимости с учетом его функционального назначения):
Приточно-вытяжная вентиляция
Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим и естественным побуждением.
Количество приточных и вытяжных устройств принять с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений, режима работы, возможностей конструктивного исполнения.
Противодымную вентиляцию следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.


Холодоснабжение
Принять холодоснабжение помещений сплит-системами с наружными и внутренними блоками с учетом функционального назначения помещений, режима работы, возможностей конструктивного исполнения.

Отопление и теплоснабжение
В качестве отопительных приборов предусмотреть секционные термобезопасные радиаторы или конвекторы.
Количество отопительных приборов, их установленную и расчетную мощности определить расчетом.
Приборы отопления оградить от случайного прикосновения защитными экранами.
Электроснабжение
Количество электроприемников, их установленную и расчетную мощности определить расчетом.
Предусмотреть проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения, мероприятия по экономии электроэнергии, по заземлению (занулению) и молниезащите.
Тип, класс проводов и осветительной арматуры, определить расчетом.
Предусмотреть дополнительные и резервные источники электроэнергии (и мероприятия по резервированию) с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений, режима работы и возможностей конструктивного исполнения.
Электроосвещение и силовое электрооборудование
Предусмотреть следующие виды освещения:
– рабочее;
– аварийное (резервное и эвакуационное).
Типы светильников для всех освещений принять в зависимости
от характеристик помещений.
В качестве осветительных приборов использовать светильники с энергосберегающими лампами.
Аварийное освещение выполнить во всех инженерных помещениях, на путях эвакуации, в помещениях с постоянным пребыванием людей.
Управление электроосвещением помещений выполнить:
– для основных коридоров и лестничных клеток – централизованное, управляемое с рабочего места помещение охраны.
– для остальных помещений – местное с выключателями у входов.
Управление светильниками наружного освещения (в том числе охранного) – при помощи сумеречного реле или таймера, с возможностью централизованного управления с рабочего места администратора или охраны.
Водоснабжение и канализация
Объект капитального строительства должен быть обеспечен водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.3684-21.
Разработать мероприятия по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей, мероприятия по резервированию воды, по учету водопотребления; по рациональному использованию воды и ее экономии с учетом автоматизации системы водоснабжения.
Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определить с учетом расходов на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное (при необходимости).
Предусмотреть наружные поливочные краны для полива территории, установку пожарных шкафов, оснащенных пожарными кранам, рукавами, стволами и местом для установки ручных огнетушителей
Дренаж и гидроизоляция
Предусмотреть решения по сбору и отводу дренажных вод (при необходимости) с учетом сложившихся топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условий земельного участка, сведений о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании, конструктивных и технических решений подземной части объекта.
Внутренний водосток
Системы сбора и отвода сточных вод, объем сточных вод, концентраций их загрязнений, способы предварительной очистки, применяемые реагенты, оборудование и аппаратуру, схемы прокладки канализационных трубопроводов, условия их прокладки, оборудование, материалы трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод предусмотреть с учетом сложившихся топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условий земельного участка, сведений о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании, конструктивных и технических решений подземной части ОКС.
Отведение ливневых и талых вод с кровли предусмотреть системой внутренних водостоков в ливневую сеть канализации.
Параметры ливневой канализации определить с учетом расчетного объема дождевых стоков.
Автоматическое пожаротушение
Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определить в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемого объекта и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов.
Охранно-пожарная сигнализация и оповещение о пожаре
Предусмотреть локальное оповещение в случае несанкционированного проникновения и при пожаре, передачу тревожного сообщения о пожаре на пост пожарной части.
Пожарные извещатели предусмотреть адресно-аналоговыми.
Система охранной сигнализации объекта должна включать следующие мероприятия:
– контроль состояния дверей и окон;
– контроль состояния помещений.
Контроль и управление доступом
Предусмотреть применение видеодомофонов и электронных замков, оснащённых считывателями и брелоками идентификации на служебных входах в объект с размещением абонентских устройств в помещении охраны.
Предусмотреть автоматическое открытие замков по сигналу ПОЖАР системы автоматики противопожарной защиты.


Диспетчеризация
Предусмотреть щит контроля аварий инженерного оборудования с лампами «АВАРИЯ» на посту охраны, отображающий аварии систем отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Видеонаблюдение
1. Получить в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области технические условия на подключение к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (далее – ТУ, Система.)
2. Предусмотреть установку программно-технических комплексов видеонаблюдения с подключением к Единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион» на период строительства объекта в соответствии с полученными ТУ. Места установки и сцены обзора видеокамер согласовать с Главным управлением региональной безопасности Московской области.
3. Предусмотреть разработку документации и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения с подключением к Единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион» на период эксплуатации объекта в соответствии с полученными ТУ. Согласовать места установки и сцены обзора видеокамер, в том числе в составе проектной или рабочей документации с Главным управлением региональной безопасности Московской области. Согласовать проектную или рабочую документацию с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
4. Обеспечить подключение построенной системы видеонаблюдения к Единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион».
5. Получить в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сертификат внешней системы видеонаблюдения, подключенной к Единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион»
6. Обеспечить работоспособность канала связи передачи данных от построенной системы видеонаблюдения до точки стыка с сетью Единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион» в течение 3 (трех) месяцев с даты получения сертификата внешней системы видеонаблюдения, подключенной к Единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион»
Телефонизация и мини АТС
Предусмотреть возможность обеспечения рабочих мест городской, междугородной и международной телефонной связью.
Предусмотреть возможность применения телефонов с мини АТС с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений.
Радиофикация
Предусмотреть установку радиодинамиков с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений.
Обеспечить бесперебойное питание активного оборудования системы радиофикации.
Телевидение
Предусмотреть устройство системы приема коллективного эфирного телевидения, позволяющую принимать и транслировать к абонентам телевизионный сигнал (47-862 МГц).
Для приема эфирных каналов применить наружную эфирную телевизионную антенну.
Места установки телевизионных розеток, схемы установки антенны определить с учетом возможностей их конструктивного исполнения и функционального назначения помещений.
Электрочасофикация
Предусмотреть подключение и синхронизацию к часовой станции (мастер-часам) ведомых часов по проводной связи с учетом возможностей их конструктивного исполнения и функционального назначения помещений.
Телекоммуникация, компьютерная сеть и оптико-волоконная связь с интернет
Выполнить в соответствии с СП 132.13330. СП 133.13330.2012, СП 134.13330.2022, Р 78.36.039-2014, распоряжением Министерства государственного управления Московской области от 20.09.2016
№ 10-76/РВ.
Охранно-защитную дератизационную систему – предусмотреть устройство ОЗДС.
Предусмотреть выполнение работ по проектированию внутриплощадочных сетей для обеспечения функционирования объекта:
- наружные сети водоснабжения и канализации в границах земельного участка в соответствии с Техническими условиями (нагрузки и технические параметры определить проектом).
- наружные тепловые сети в границах земельного участка в соответствии с Техническими условиями (нагрузки и технические параметры определить проектом).
- наружные электрические сети в границах земельного участка в соответствии с Техническими условиями (нагрузки и технические параметры определить проектом).
- наружные сети связи в границах земельного участка в соответствии с Техническими условиями (нагрузки и технические параметры определить проектом).
Предусмотреть мероприятия по выносу/демонтажу газопровода с участка образовательных учреждений
3.8 Требования к благоустройству территории При создании и развитии благоустройства (в частности разработке архитектурных, технологических, колористических решений, подборе и размещении оборудования, отделочных материалов) должны соблюдаться в полном объеме действующие нормативные и правовые акты Российской Федерации, Московской области и муниципального образования Московской области.
3.9 Требования к интерьерным решениям При разработке интерьеров объекта (в частности разработке архитектурных, технологических, колористических решений, подборе и размещении оборудования, отделочных материалов) должны соблюдаться в полном объеме действующие нормативные и правовые акты Российской Федерации, Московской области и муниципального образования Московской области.
3.10 Проект организации строительства Разработать раздел ПОС в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в том числе подготовить проект организации работ по сносу объекта капитального строительства.
3.11 Требования к энергоэффективности 1) Проектные решения выполнить в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»»:
  • 1. - установить класс энергоэффективности здания – В («высокий»):
  • 2. оснастить системы отопления автоматизированными узлами управления;
  • 3. обеспечить наличие в зданиях площадью свыше 1 тыс. кв.м индивидуального теплового пункта;
  • 4. предусмотреть увеличенное сопротивление теплопередачи наружных стен и перекрытий здания по отношению к базовому уровню;
  • 5. предусмотреть систему централизованного теплоснабжения с коэффициентами энергетической эффективности выше 0,65, систему децентрализованного теплоснабжения;
  • 6. предусмотреть энергоэффективные оконные и витражные системы;
  • 7. оснастить термостатами и измерителями расхода потребляемой тепловой энергии, установленными на отопительных приборах вертикальных систем отопления, термостатами на отопительных приборах;
  • 8. оснастить теплообменниками для нагрева воды на горячее водоснабжение с устройством автоматического регулирования ее температуры, установленными на вводе в здание или части здания;
  • 9. оснастить электродвигателями для вентиляторов вентсистем, лифтов, перемещения воды в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, систем кондиционирования.
  • 10. оснастить приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленными на вводе в здание;
  • 11. оснастить устройствами, оптимизирующими работу вентсистем (воздухопропускные клапаны в окнах или стенах, автоматически обеспечивающие подачу наружного воздуха по потребности, утилизаторы теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного, использование рециркуляции);
  • 12. оснастить регуляторами давления воды в системах холодного и горячего водоснабжения на вводе в здание, строение, сооружение (для многоквартирных домов - на вводе в здание, в квартирах, помещениях общего пользования);
  • 13. оснастить энергосберегающими осветительными приборами;
  • 14. оснастить дверными доводчиками;
  • 15. оснастить второй дверью в тамбурах входных групп, обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии;
  • 16. оснастить ограничителями открывания окон.
  • 17. 2) Подготовить энергетический паспорт.
3.12 Требования к разработке сметной документации 1. Сметную стоимость строительства определить ресурсно-индексным методом в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»
2. Сметную документацию оформить в форматах xml, размещенных на официальном сайте Минстроя России (https://www.minstroyrf.gov.ru/tim/xml-skhemy/).
3. Применяемые строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции, оборудование) должны быть включены в каталоги текущих цен на материалы и оборудование, выпускаемых Государственным автономным учреждением Московской области «Мособлгосэкспертиза» и утверждаемых Московской областной комиссией по индексации цен и ценообразованию в строительстве, в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 23.07.2013 № 538/29 «О Московской областной комиссии по индексации цен и ценообразованию в строительстве».
4. Применение конъюнктурных анализов («по цене поставщика») для определения сметной стоимости строительства не допускается, за исключением случаев определения стоимости заказного инженерно-технического оборудования индивидуального изготовления (системы и щиты вентиляции, электроснабжения, автоматики и т.п.).
5. Разработать ведомость объемов работ и проект сметы контракта с использованием программного сметного комплекса путем автоматизированного формирования документа
по форме приказа Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр и предоставить Заказчику в электронной версии в формате .xlsx и .xml.
6. Затраты на проведение пусконаладочных работ определяются локальными сметными расчетами (сметами), разработанными в соответствии с положениями «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ», утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
7. Предусмотреть компенсацию затрат на оплату комиссии за выдачу банковской гарантии.


Примечание:
1) Состав монтируемого и немонтируемого оборудования предварительно согласовать с Заказчиком.
2) В случае превышения сметной стоимости строительства в текущим уровне цен свыше 1,0 млрд. рублей Исполнитель обеспечивает проведение публичного технологического и ценового аудита в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 19.10.2015 № 956/39 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием московской области и о внесении изменений в порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета московской области, направляемых на капитальные вложения» (при необходимости).
3.13 Государственная экспертиза Представление результатов инженерных изысканий, проектной документации, ЦИМ для проведения государственной экспертизы осуществляется Исполнителем через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области.
Исполнитель представляет на государственную экспертизу результаты инженерных изысканий, проектную документацию, ЦИМ в электронном виде с целью получения положительного заключения государственной экспертизы.
Стоимость экспертизы оплачивает Исполнитель.
3.14 Состав и содержание рабочей документации Состав и содержание разделов рабочей документации обеспечить в объеме, необходимом для осуществления строительно-монтажных работ, благоустройства территории и обустройства помещений с учетом соответствующих государственных и национальных стандартов, требований действующих нормативно-технических документов.
Содержание рабочей документации должно полностью соответствовать проектной документации, ЦИМ.
3.15 Иные требования 1. Рекомендуется преимущественное применение щебня из дробленого бетона, железобетона в соответствии с ГОСТ 32495-2013 «Межгосударственный стандарт. Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона. Технические условия».
2. При проектировании наружного освещения необходимо руководствоваться стандартом систем наружного освещения территорий Московской области, утвержденным распоряжением Министерства благоустройства Московской области от 18.04.2023 № 10Р-4. При этом минимальные значения показателей следует принимать как максимальные. В случае обоснованной необходимости отклонения от максимального значения показателей, указанное решение необходимо утвердить на Научно-техническом совете Министерства строительного комплекса Московской области, утвержденным распоряжением Министра строительного комплекса Московской области от 19.12.2023 № 207.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
4.1 Требования к представлению документации, подтверждающей выполнение работ Результаты выполненных работ передаются Заказчику Исполнителем:
  • на бумажном носителе – оригинал в трех экземплярах;
  • на электронном носителе – в одном экземпляре.


Результатом выполнения работ, предусмотренной настоящим Техническим заданием, являются документы:
  • 1) Результаты инженерных изысканий, на которые получено положительное заключение государственной экспертизы;
  • 2) Проектная документация, на которую получено положительно заключение государственной экспертизы;
  • 3) Составить смету контракта с использованием программного сметного комплекса.
  • 4) 3D – визуализация объекта;
  • 5) ЦИМ, на которую получено положительно заключение государственной экспертизы;
  • 6) Раздел «Система «Безопасный регион»»;
  • 7) Паспорт отходов I-IV классов опасности на каждый вид ОССиГ (в случае образования ОССиГ I-IV классов опасности) или материалы отнесения отходов к V классу опасности (в случае образования отходов V класса опасности);
  • 8) Ведомость образования отходов с разделением по видам или группам однородных ОССиГ и классам их опасности, на основании соответствующих разделов проектной документации;
  • 9) Проект благоустройства;
  • 10) Проект интерьеров;
  • 11) Положительное заключение государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий, проектную документацию, ЦИМ;
  • 12) Согласование проектной документации профильного ЦИО, в части планировочных и технологических решений.
  • 13) Материалы для подготовки отчетов о ходе проектирования в соответствии с Регламентом;
  • 14) Проект сметы контракта;
  • 15) Рабочая документация.


Примечание:
1. Предоставляемые документы не должны иметь между собой противоречий;
2. Приемка Заказчиком результатов выполнения работ осуществляется только при предоставлении документов (комплектов документов), указанных в настоящем пункте, в полном объеме. При представлении документов (комплектов документов) не в полном объеме приемка Заказчиком результатов выполнения работ не осуществляется.
Исполнитель обеспечивает получение разрешения на строительство.
4.2 Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде
  • текстовая часть – в форматах файлов текстового процессора типа MS Word, табличного процессора типа MS Excel;
  • графическая часть – в растровых графических форматах и в форматах файлов системы автоматизированного проектирования и черчения типа DWG;
  • сметная документация – в форматах файлов табличного процессора типа MS Excel и программного комплекса для составления и проверки сметных расчетов типа Гранд-смета или аналогичных;
  • в целях предоставления полиграфической продукции в электронном виде скомплектовать материалы (в т.ч. исходные данные) на электронном носителе по видам работ и отдельным разделам в межплатформенном формате электронных документов PDF постранично и в виде единых организованных PDF-файлов (с учетом требований национальных стандартов к составу и комплектованию документации);
  • файлы пакета электронных данных (документов) не должны быть зашифрованы, не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие файла;
  • файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования);
  • не допускается в файлах устанавливать опцию запрета копирования и печати содержимого файла;
  • при формировании пакета электронных данных (документов) должна быть обеспечена целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые объекты должны быть встроены («внедрены») в тело файла;
  • архивные файловые форматы (RAR) допускается использовать для представления документов с общим объемом количества информации более 500 Мбайт (мегабайт);
  • представление части документа (не в полном объеме) не допускается;
  • для представляемых графических изображений не должны быть применены растягивание/сжатие, поворот растровых изображений и иные трансформации;
  • копии текстовых документов должны соответствовать определениям ГОСТ Р 7.0.8-2025 и не содержать визуально воспринимаемых признаков изменения документа, полностью воспроизводящего информацию подлинного документа и всех его внешних признаков или их частей;
  • каждое наименование файла пакета электронных данных (документов) должно соответствовать содержанию файла (включая надписи и графические изображения);
  • файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, архитектурных деталей.
4.3 Технические требования к представлению результатов ЦИM в электронном виде Цифровая информационная модель, разработанная в соответствии с заданием, передается заказчику в редактируемом (исходном) формате, а также в открытом формате обмена проектными данными IFC.
Все электронные образы, включая графику, должны быть собраны в отдельные электронные книги, каждая книга или чертежи в отдельный файл.
Общие требования к ЦИM:
- моделирование всех объектов должно проводиться в соответствии с их истинными размерами в масштабе 1:1, в метрической системе измерений (мм, м2, м3);
- все элементы ЦИM-модели должны быть строго классифицированы по типам и категориям объектов на основе библиотечных элементов. 3D визуальное отображение ЦИM- не должно содержать неклассифицированные элементы;
- все основные элементы и объекты ЦИM должны иметь габаритные размеры, соответствующие фактическим строительным элементам;
- элементы модели должны содержать атрибутивную информацию по материалам (отделка, марки бетона, марки стали и пр.), техническим и технологическим характеристикам, производителям, маркировкам и артикулам в объеме достаточным для выпуска проектной/рабочей документации;
- структура ЦИM должна иметь разбиение (группировку) на функциональные части: разделы проекта, этажи, секции, функциональные зоны, уровни и пр.;
- в структуре ЦИM наименования разделов проекта и инженерных систем должны соответствовать наименованиям и обозначениям в проектной документации;
- все разделы проекта (архитектура, элементы конструктивного каркаса, и др.) должны иметь различные цветовые решения;
- ЦИM (в проприетарном формате) должна обеспечивать автоматизированное изменение графических и текстовых частей проектной/рабочей документации, при внесении изменений в ЦИM.
Требования к качеству ЦИM:
ЦИM должны быть проверены:
- на проектные ошибки (недостаточно высоты между коммуникациями и полом);
- на коллизии (конфликты, пересечения);
- на соответствие нормам проектирования;
- проверка элементов на самопересечение и дубли;
- «неразрывные» элементы ЦИM не должны состоять из нескольких частей, а также в ЦИM не должно быть дублированных и перекрывающихся объектов;
- все файлы ЦИM должны быть проверены на «жесткие» (столкновения) и «мягкие» (проверка допустимых расстояний/зазоров) коллизии (должны быть обнаружены коллизии с превышением технологического допуска на 15 мм);
- в ЦИM не допускается использовать классифицированные элементы не по назначению (например, запрещено использовать объект «стена» для моделирования элементов лестничных маршей, колонн, балок, скатов кровли и т.д.).

Примечание:
По запросу Заказчика в период выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, Исполнитель предоставляет Заказчику презентационные материалы, характеризующие ЦИM.
4.4 Требования к выполнению строительно-монтажных работ Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правила безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России;
При производстве работ должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии;
При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы;
Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требованиям нормативных документов, установленных законодательством;
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства для жителей. Работы производятся в строгом соответствии с действующими нормами по охране окружающей среды;
Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ;
В местах производства ремонтных работ использовать ограждающие средства, соблюдать требования безопасности производства работ; обеспечивать своевременный вывоз строительного мусора, не допускается несанкционированное складирование отходов в неустановленных местах или газонах;
Формулировку по вывозу отходов в ТЗ изложить: Содержать и производить уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также обеспечивать чистоту выезжающих транспортных средств, дорожной строительной техники (в течение срока действия Контракта), обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (далее – ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области (перечень размещен на сайте Министерства экологии и природопользования Московской области), с предоставлением документов, подтверждающих сдачу (прием) всего объема ОССиГ, образуемого на Объекте (реестр и копии погашенных электронных талонов ОССиГ, в соответствии с балансом (планом) земляных масс, проектом организации работ по сносу и демонтажу).
Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество;
Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового готовых объектов в эксплуатацию;
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя;
Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства РФ об охране труда, а также стандартов безопасности труда, правил и типовых инструкции по охране труда, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам рабочей среды и трудового процесса); правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России;
Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами;
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий и допущенные к применению органами государственного надзора. Продолжительность рабочего дня для персонала Исполнителя не должна превышать норму, установленную ТК РФ.
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 08.04.2024 №315-ПП исполнитель обеспечивает ведение и предоставление исполнительной документации в электронном виде;
Исполнителю обеспечить работу в информационных системах необходимых для реализации строительства.

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ: применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать проектной документации, техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам. Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Исполнителем путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Все работы должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами – санитарными нормами и правилами (СанПиН), строительными нормами и правилами (СНиП), правилами пожарной безопасности (ППБ), правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭУ) и др. Возвратные материалы остаются у Исполнителя, не подлежат вторичному использованию.

Требования по гарантии качества: гарантия предоставляется в полном объеме на все работы и материалы – 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Акта приемки объекта капитального строительства. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Исполнитель их устраняет в установленный Заказчиком срок за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
4.5 Законодательная, нормативная и правовая база При выполнении работ, предусмотренной настоящим Техническим заданием, должны быть в полном объеме соблюдены требования законодательства Российской Федерации, Московской области и муниципального образования Московской области, в том числе:
1. СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
2. СП 140.13330.2024. «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;
3. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
4. МР 2.1.0246-21. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021);
5. СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
6. СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения»;
7. Приказ МЧС России от 19.03.2020 № 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
8. Регламент взаимодействия центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных учреждения Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области при планировании и реализации мероприятий по строительству, реконструкции, сносу объектов капитального строительства и оформлению прав на объекты областной собственности в составе государственных программ (подпрограмм) Московской области, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 21.12.2022 №1435/47;
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;
10. Постановление Правительства Московской области от 27.03.2018 №195/12 Об утверждении Плана мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.01.2015 № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;
  • 11. Распоряжение Министерства Государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 12.04.2024 № 11-52/РВ-07 «Об утверждении правил подключения каждого вида программно-технических комплексов видеонаблюдения к единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде»;
  • 12. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 29.02.2024 №11-18/РВ-07 "Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион".
  • 13. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 29.02.2024 № 11-19/РВ-07 «Об утверждении Типовых технических требований к инженерной инфраструктуре многоквартирных домов и социально-значимых объектов, используемой при подключении к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и рекомендаций к сетям связи общего пользования.
  • 14. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.12.2023 №11-219/РВ-07 Об утверждении Положения о системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;
  • 15. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.12.2023 № 11-220/РВ-07 «О государственной информационной системе Московской области «Единая региональная информационная система сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде».

16. «Сборники территориальных единичных расценок на проектно-изыскательные работы» в составе Территориальной сметно-нормативной базы Московской области (ТСНБ-2001 МО);
17. Постановление Правительства МО от 12.07.2016 № 530/24 «Об утверждении Порядка организации охраны объектов Московской области, осуществляемой за счет средств бюджета Московской области»;
18. Распоряжение Министерства строительного комплекса Московской области от 04.12.2023 № 200-РМ «Об утверждении требований к проектным решениям, предъявляемым к объектам капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных средств, на территории Московской области»;
19. Распоряжение Министерства строительного комплекса Московской области от 29.12.2023 № 228-РМ «О внесении изменений в распоряжение Министерства строительного комплекса Московской области от 04.12.2023 № 200-РМ «Об утверждении требований к проектным решениям, предъявляемым к объектам капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных средств, на территории Московской области»;
20. Приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»
21. СП 328.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели».
22. СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах».
23. СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла».
24. СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий»
25. Приказ от 12.03.2022 № 151 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. обеспечение огнестойкости объектов защиты».
26. СП 133.13330.2012 «Свод правил сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях нормы проектирования».
27. СП 134.13330.2022 «Свод правил системы электросвязи зданий и сооружений основные положения проектирования».
28. СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования».
29. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
30 СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
31. СанПиН 2.1.3684-21". Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
32. Нормативно-правовые акты отраслевых центральных исполнительных органов Московской области, устанавливающие требования к оснащению, отделочным материалам, внешнему и внутреннему облику объекта и пр. в соответствии с его функциональным назначением (при необходимости):
33. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".
34. Распоряжение от 10 февраля 2023 г. n р-32об утверждении методических рекомендаций по обеспечению детей дошкольного возраста местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и методики расчета комплексного показателя обеспеченности дошкольным образованием детей дошкольного возраста.
35. Иные законы, нормативные и правовые акты Московской области, муниципального образования Московской области.

Нормативные правовые акты (в том числе ГОСТ, СНиП, СП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия и отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).
4.6. Требования к антитеррористической защищенности объекта При разработке проектных решений по антитеррористической
защищенности социальных объектов должны соблюдаться нормативные и правовые акты Российской Федерации, федеральные образовательные стандарты, нормативные и правовые акты Московской области






 Приложение № 1 к заданию на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»

Схема с указанием ориентировочных границ территории, в отношении которой должны быть выполнены работы, предусмотренные Заданием на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирования





Земельный участок с кадастровым номером: 50:55:0030521:30


Земли государственной собственности, подлежащие разграничению, ориентировочной площадью 230 кв. м, для размещения площадки посадки-высадки пассажиров
и парковки.






Приложение № 2 к заданию на Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»


ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»

Общие характеристики:
1. Наполняемость групповой ячейки ДОУ:
1) группы до 3-х лет (ранний возраст) - 25 мест (одна группа на 25 мест);
2) группа от 3-х до 4-х лет (дошкольный возраст, младшие) - 50 мест (две группы по 25 мест);
3) группы от 4-х до 5-ти лет (дошкольный возраст, средние) - 50 мест (две группы по 25 мест);
4) группы от 5-ти до 6-ти лет (дошкольный возраст, старшие) - 50 мест (две группы по 25 мест);
5) группы от 6-ти до 7-ми лет (дошкольный возраст, подготовительная группа) – 25 мест (одна группа на 25 мест).
2. Максимальная вместимость ДОУ 200 мест.
3. Этажность ДОУ – не более 3 этажей без учета технического подполья:
1) на 1-ом этаже разместить группы раннего возраста;
2) на 3-ем этаже допускается разместить дополнительные помещения для работы с детьми, подготовительную группу (от 6-ти до 7-ми лет) и группу старшего дошкольного возраста (от 5-ти до 6-ти лет)
3) помещения пребывания детей и медицинского назначения не должны быть размещены в подземном этаже;
4. Режим пребывания ДОУ – полного дня.
5. Контингент детей ДОУ – общеразвивающий.
6. Тип ДОУ – общего типа.
7. Общие планировочные характеристики здания ДОУ:
1) Для конфигурации здания предусмотреть компактную модульную структуру;
2) при планировании групповых ячеек обеспечить условия для соблюдения принципа групповой изоляции;
3) Оптимальная форма игровых и спален прямоугольная (приближенная к квадрату, многоугольная форма и излишне вытянутая прямоугольная форма не допускается);
4) размещение групповых ячеек над помещениями пищеблока и постирочной не допускается;
5) в помещениях следует избегать устройства внешних углов, а имеющиеся углы округлять;
6) лестницы должны иметь двусторонние поручни и ограждение;
7) высота основных и дополнительных помещений ДОУ от поверхности пола до поверхности потолка должна быть не менее 3,0 м;
8) высоту (в т.ч. от поверхности пола до нижних поверхностей подвесных потолков и выступающих конструкций инженерных коммуникаций) вспомогательных коммуникационных подсобных и технических помещений устанавливают в соответствии с функциональными техническими и технологическими процессами;
9) для передвижения инвалидов-колясочников в помещениях ДОУ должны быть обеспечены: возможности одного разворота диаметром 1,4 м на каждом отрезке пути длиной не более 4 м; ширина дверных проемов не менее 0,9 м; ширина проходов в помещениях - не менее 1,2 м; ширина сантехнической кабины не менее 1,4 м (подъезд к унитазу сбоку) по СП 59.13330;
10) ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек должна быть не менее 1,2 м; входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах; ширина коридора на путях эвакуации должна быть не менее 1,5 м;
8. Не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. Групповую ячейку допускается считать единым помещением.
9. Показатели по естественному и искусственному освещению нормируются для помещений раздевальных, групповых, игровых, столовых, комнат музыкальных и гимнастических занятий, спальных, изоляторов, комнат для заболевших детей, при этом совмещенное освещение (КЕО при совмещении естественного и искусственного освещения) в групповых и игровых не допускается.
10. Прямым естественным светом должны быть обеспечены все помещения ДОУ с длительным нахождением людей, в т.ч. коридоры с холлами (местами отдыха). Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещённого освещений помещений здания ДОУ следует устанавливать в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. Нормы и качественные показатели освещённости для помещений общественного питания ДОУ, следует обеспечивать согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
11. При боковом одностороннем освещении основных помещений ДОУ допустимая ориентация окон - в границах 85°-275° (оптимальная - 180°). При боковом двухстороннем освещении ориентация не ограничивается.
12. Естественным светом, в том числе проникающим из смежных помещений через световые проёмы или светопроницаемые ограждающие конструкции, обеспечивая нормативные показатели освещения согласно СП 52.13330, допускается освещать:
- раздевальные, туалеты, буфетные - в основных помещениях;
- гардеробы, душевые, бассейны, физкультурные залы, комнаты преподавателей и тренеров - в дополнительных помещениях;
- бытовые персонала, комнату охраны, приемные медицинских помещений, моечные пищеблока, коммуникационные помещения и пути эвакуации, кроме лестниц типа Л1 (освещаемых прямым светом) - в вспомогательных помещениях;
13. Во всех помещениях ДОУ необходимо предусматривать искусственное освещение: в групповых и зальных помещениях - общее равномерное, локализованное и комбинированное; в спальных помещениях и верандах - общее равномерное и дежурное (ночное): во вспомогательных помещениях - аварийное эвакуационное и резервное; охранное и дежурное (по заданию на проектирование, в том числе на эксплуатируемых кровлях).
14. В ДОУ не допускается открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей под потолком, в стенах и в полу спальных помещений.
15. Если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех МГН за необходимое время, то на путях эвакуации, формируемых в соответствии с ГОСТ 12.1.004, Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, СП 1.13130, предусмотреть зоны безопасности.
16. Предусмотреть возможность специального пропускного режима для обеспечения антитеррористической защищенности в соответствии с СП 132.13330, класс объекта по значимости – третий, кроме того предусмотреть:
- система охранная телевизионная (в соответствии с техническими условиями на подключение к системе «Безопасный регион»;
- система охранной и тревожной сигнализации;
- система экстренной связи.
17. Степень огнестойкости здания, класс конструктивной пожарной опасности, высоту здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека принять в зависимости от числа мест в здании в соответствии с СП 2.13130.
18. Для отделки внешних поверхностей наружных стен здания применить фасадные системы класса К0 с использованием негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции.
19. Части здания, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.
20. Пределы огнестойкости строительных конструкций и противопожарных преград, с также типы заполнения проемов в противопожарных преградах принять согласно № 123-ФЗ, СП 2.13130. и СП 4.13130.
21. Не размещать под спальными помещениями, актовыми залами, а также в подвальных этажах технические помещения категорий В1-В3.
22. Предусматриваемые в составе объекта помещения со спальными местами, пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (серверные, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделить противопожарными стенами
не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (при I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа).
23. Предусмотреть дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
24. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифта, предназначенного для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанному лифту предъявляются такие же требования, как к лифту для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такой лифт может использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара согласно ч. 15 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
25. Расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей (в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при возникновении пожара, обеспечение противодымной защиты путей эвакуации, характеристики пожарной опасности материалов отделки стен, полов и потолков в помещениях и на путях эвакуации, число, расположение и габариты эвакуационных выходов принять в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130 и СП 59.13330.
26. Основные (укрупненные, расчетные) показатели здания:
- укрупненный показатель общей площади ДОУ: 3 250 кв.м.;
27. Показатель общей расчетной площади помещений, указанный в 26 настоящего технологического задания, может быть скорректирован в ходе проектирования при условии обосновании в потребности (сложная конфигурация земельного участка, стесненная жилая застройка).
28. Уменьшение минимальных значений показателей помещений, указанных в пунктах 29 – 38, не допускается.

Параметры и характеристики помещений:

29. Помещения вестибюльной группы (для родителей):
1) наружные входы для дошкольных групп должны быть оборудованы двойным тамбуром;
2) холл – с зоной контроля доступа (турникет), лифтом для МГН;
3) помещение охраны:
- стойка охраны при тамбуре и зоне контроля доступа;
- помещение охраны с санузлом;
- серверная для систем (видеонаблюдение, противопожарная, антитеррор);
4) колясочная;
5) коридор.

30. Помещения групповых ячеек и входных групп для детей до 3-х лет (ясельный/ранний возраст, уточняется проектом):
1) 1 группа на 25 детей;
2) групповые ячейки располагаются на 1 этаже с самостоятельным выходом на игровую площадку, оборудованным тамбуром-накопителем со стеллажами для игрушек, используемых на улице;
3) в состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной);
4) площадь групповой ячейки (из расчета норматива площади на одного ребенка и кратности воздухообмена);
5) каждая раздевальная оборудуется:
- 25 шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными промаркированными ячейками с полками для головных уборов, крючками.
- скамьями с мягким сидением на 25 детей;
- шкафами для сушки верхней одежды и обуви детей с сушильной системой на 25 комплектов либо помещением с условием для сушки верхней одежды и обуви детей;
- зоной для переодевания (пеленания) и кормления грудных детей с размещением пеленального стола, стула, бака с крышкой для грязного белья (возле пеленального стола), раковиной для мытья рук, шкафом для одежды матерей (уточняется проектом);
6) каждая групповая должна быть принята площадью из расчета не менее 2,5 кв. м на 1 ребенка, без учета мебели и ее расстановки, и оборудована:
- зонами для проведения игр, занятий и приема пищи;
- зоной для сборно-разборного группового манежа размером 6х5 м с высотой 0,4м длинной стороной параллельно окнам и на расстоянии от них не менее 1,0 м в светлой части помещения (уточняется проектом);
- столами и стульями на 25 детей;
- горкой с лесенкой высотой не более 0,8 м и длиной ската - 0,9 м, мостики длиной 1,5 м и шириной 0,4 м с перилами высотой 0,45 м (уточняется проектом);
7) каждая спальня должна быть принята площадью из расчета не менее 1,8 кв. м на 1 ребенка и оборудована:
- 25 стационарными (не выдвижными, не раскладными) кроватями (игровая и образовательная деятельность в спальнях не предусматривается);
8) буфетная – с местом для размещения трехгнездной моечных ванн, стеллажей для посуды, посудомоечной машины (уточняется проектом) и столом для сбора пищевых отходов;
9) туалетная (совмещенная с умывальной) включает 2 зоны без выделения их в отдельные помещения и должна быть оборудована:
- 5 умывальными раковинами для детей с подводкой горячей и холодной воды для детей;
- 1 раковиной и унитазом (в отдельной кабине) для персонала;
- шкафом (стеллажом) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и сливом для их обработки;
- детской ванной (для детей ясельного возраста);
- хозяйственным шкафом;
- вешалками для детских полотенец по списочному составу детей (отдельно для рук и для ног) рядом с умывальниками или напротив них;
10) при выполнении планировочного решения групповой выполнение коридоров не требуется.

31. Помещения групповых ячеек для детей от 3-х до 4-х лет:
1) 2 группы от 3-х до 4-х лет по 25 детей (дошкольный возраст, младшие);
2) в состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной);
3) площадь каждой групповой ячейки (из расчета норматива площади на одного ребенка и кратности воздухообмена);
4) каждая раздевальная оборудуется:
- 25 шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными промаркированными ячейками с полками для головных уборов, крючками.
- скамьями с мягким сидением на 25 детей;
- шкафами для сушки верхней одежды и обуви детей с сушильной системой на 25 комплектов либо помещением с условием для сушки верхней одежды и обуви детей;
5) каждая групповая должна быть принята площадью расчета не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка, без учета мебели и ее расстановки, и оборудована:
- столами и стульями на 25 детей;
- зонами для проведения игр, занятий и приема пищи;
6) каждая спальня должна быть принята площадью из расчета не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка и оборудована:
- 25 стационарными (не выдвижными, не раскладными) кроватями (игровая и образовательная деятельность в спальнях не предусматривается);
7) буфетная – с местом для размещения трехгнездной моечных ванн, стеллажей для посуды, посудомоечной машины (уточняется проектом) и столом для сбора пищевых отходов;
8) туалетная (совмещенная с умывальной) включает 2 зоны без выделения их в отдельные помещения и должна быть оборудована:
- 5 умывальными раковинами для детей с подводкой горячей и холодной воды для детей;
- 5 унитазами для детей;
- 1 раковиной и унитазом (в отдельной кабине) для персонала;
- местом для мытья ног – уклон конструкции пола в сторону сливного трапа с душем на гибком шланге);
- вешалками для детских полотенец по списочному составу детей (отдельно для рук и для ног) рядом с умывальниками или напротив них;
- шкафами (стеллажами) с ячейками для хранения персональных сидений на унитаз по списочному составу детей и сливом для их обработки;
- хозяйственным шкафом и шкафом для уборочного инвентаря;
9) при выполнении планировочного решения групповой выполнение коридоров не требуется.

32. Помещения групповых ячеек для детей от 4-х до 5-ти лет:
1) 2 группы от 4-х до 5-ти лет по 25 детей (дошкольный возраст, средняя);
2) в состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной);
3) площадь каждой групповой ячейки (из расчета норматива площади на одного ребенка и кратности воздухообмена);
4) каждая раздевальная оборудуется:
- 25 шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными промаркированными ячейками с полками для головных уборов, крючками;
- скамьями с мягким сидением на 25 детей;
- шкафами для сушки верхней одежды и обуви детей с сушильной системой на 25 комплектов либо помещением с условием для сушки верхней одежды и обуви детей ориентировочной площадью 5 кв.м.;
5) каждая групповая должна быть принята площадью расчета не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка, без учета мебели и ее расстановки, и оборудована:
- зонами для проведения игр, занятий и приема пищи;
- столами и стульями на 25 детей;
6) каждая спальня должна быть принята площадью из расчета не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка и оборудована:
- 25 стационарными (не выдвижными, не раскладными) кроватями (игровая и образовательная деятельность в спальнях не предусматривается);
7) буфетная – с местом для размещения трехгнездной моечных ванн, стеллажей для посуды, посудомоечной машины (уточняется проектом) и столом для сбора пищевых отходов;
8) туалетная (совмещенная с умывальной) включает 2 зоны без выделения их в отдельные помещения и должна быть оборудована:
- 5 умывальными раковинами для детей с подводкой горячей и холодной воды для детей;
- 5 унитазами для детей;
- 1 раковиной и унитазом (в отдельной кабине) для персонала;
- местом для мытья ног – уклон конструкции пола в сторону сливного трапа с душем на гибком шланге);
- вешалками для детских полотенец по списочному составу детей (отдельно для рук и для ног) рядом с умывальниками или напротив них;
- шкафами (стеллажами) с ячейками для хранения персональных сидений на унитаз по списочному составу детей и сливом для их обработки;
- хозяйственным шкафом и шкафом для уборочного инвентаря;
9)при выполнении планировочного решения групповой выполнение коридоров не требуется.

33. Помещения групповых ячеек для детей от 5-ти до 6-ти лет:
1) 2 группы от 5-ти до 6-ти лет по 25 детей (дошкольный возраст, старшая);
2) в состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной);
3) площадь каждой групповой ячейки (из расчета норматива площади на одного ребенка и кратности воздухообмена);
4) каждая раздевальная оборудуется:
- 25 шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными промаркированными ячейками с полками для головных уборов, крючками.
- скамьями с мягким сидением на 25 детей;
- шкафами для сушки верхней одежды и обуви детей с сушильной системой на 25 комплектов либо помещением с условием для сушки верхней одежды и обуви детей;
5) каждая групповая должна быть принята площадью расчета не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка, без учета мебели и ее расстановки, и оборудована:
- зонами для проведения игр, занятий и приема пищи;
- столами и стульями на 25 детей;
6) каждая спальня должна быть принята площадью из расчета не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка и оборудована:
- 25 стационарными (не выдвижными, не раскладными) кроватями (игровая и образовательная деятельность в спальнях не предусматривается);
7) буфетная – с местом для размещения трехгнездной моечных ванн, стеллажей для посуды, посудомоечной машины (уточняется проектом) и столом для сбора пищевых отходов;
8) туалетная (совмещенная с умывальной) включает 2 зоны без выделения их в отдельные помещения и должна быть оборудована:
- не менее 5 умывальных раковин для детей с подводкой горячей и холодной воды;
- не менее 5 детскими унитазами (для мальчиков и для девочек) с туалетными закрывающимися кабинами;
- 1 раковиной и унитазом (в отдельной кабине) для персонала;
- местом для мытья ног – уклон конструкции пола в сторону сливного трапа с душем на гибком шланге);
- вешалками для детских полотенец по списочному составу детей (отдельно для рук и для ног) рядом с умывальниками или напротив них;
- шкафами (стеллажами) с ячейками для хранения персональных сидений на унитаз по списочному составу детей и сливом для их обработки;
- хозяйственным шкафом и шкафом для уборочного инвентаря;
9) при выполнении планировочного решения групповой выполнение коридоров не требуется.

34. Помещения групповых ячеек для детей от 6-ти до 7-ми лет:
1) 1 группа от 6-ти до 7-ми лет на 25 детей (подготовительная);
2) в состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной);
3) площадь каждой групповой ячейки (из расчета норматива площади на одного ребенка и кратности воздухообмена);
4) каждая раздевальная оборудуется:
- 25 шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными промаркированными ячейками с полками для головных уборов, крючками.
- скамьями с мягким сидением на 25 детей;
- шкафами для сушки верхней одежды и обуви детей с сушильной системой на 25 комплектов либо помещением с условием для сушки верхней одежды и обуви детей ориентировочной площадью 5 кв.м.;
6) каждая групповая должна быть принята площадью расчета не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка, без учета мебели и ее расстановки, и оборудована:
- зонами для проведения игр, занятий и приема пищи;
- столами и стульями на 25 детей;
7) каждая спальня должна быть принята площадью из расчета не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка и оборудована:
- 25 стационарными (не выдвижными, не раскладными) кроватями (игровая и образовательная деятельность в спальнях не предусматривается);
8) буфетная – с местом для размещения трехгнездной моечных ванн, стеллажей для посуды, посудомоечной машины (уточняется проектом) и столом для сбора пищевых отходов;
9) туалетная (совмещенная с умывальной) включает 2 зоны без выделения их в отдельные помещения и должна быть оборудована:
- не менее 5 умывальных раковин для детей с подводкой горячей и холодной воды;
- не менее 5 детскими унитазами (для мальчиков и для девочек) с туалетными закрывающимися кабинами;
- 1 раковиной и унитазом (в отдельной кабине) для персонала;
- местом для мытья ног – уклон конструкции пола в сторону сливного трапа с душем на гибком шланге);
- вешалками для детских полотенец по списочному составу детей (отдельно для рук и для ног) рядом с умывальниками или напротив них;
- шкафами (стеллажами) с ячейками для хранения персональных сидений на унитаз по списочному составу детей и сливом для их обработки;
- хозяйственным шкафом и шкафом для уборочного инвентаря;
1) при выполнении планировочного решения групповой выполнение коридоров не требуется.

35. Дополнительные помещения для занятий с детьми:
1) помещения музыкального зала:
- расположить блоком-секцией;
- музыкальный зал;
- помещение музыкального работника;
- инвентарная.
2) помещения физкультурного зала:
- расположить блоком-секцией;
- физкультурный зал;
- инвентарная;
- тренерская с душевой кабиной, туалетом и умывальником.

36. Группа медицинских помещений:
1) размещение:
- отдельный вход из общего коридора;
- разместить на 1-ом этаже;
2) медицинский кабинет с местом для временной изоляции заболевших детей;
3) процедурная;
4) туалет с помещением для приготовления диз. растворов;
5) кабинет логопеда (возможное размещение вне медицинского блока);

37. Группа помещений пищеблока:
1) пищеблок на сырье;
2) объемно-планировочные решения помещений пищеблока должны предусматривать последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции;
3) набор производственных помещений предусмотреть в соответствии
с санитарными правилами и нормами;
4) размещение помещений пищеблока на 1 этаже;
5) коридор, тамбуры.

38. Служебно-бытовые помещения в объеме необходимом и достаточном для функционирования ОКС, ориентировочный набор помещений:

1) помещения стиральной:
- стиральная;
- гладильная;
- приемка/выдача чистого белья;
- приемка/выдача грязного белья;
- комната кастелянши;
2) кабинет заведующего;
3) кабинет завхоза;
4) методический кабинет;
5) хозяйственная кладовая;
6) туалет персонала на каждом этаже;
7) туалет для МГН на каждом этаже;

Приложение к контракту_5024171050_Сулиманова_НС.sign

Текст из документа не выделен
Unsupported format

Приложения 5 - 20 к Умному контракту_выполнение..._5024171050_Сулиманова_НС.sign

Текст из документа не выделен
Unsupported format

Умный контракт_выполнение работ одновременно по..._5024171050_Сулиманова_НС.sign

Текст из документа не выделен
Unsupported format

Электронный_контракт.xml

Текст из документа не выделен
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns6:cpElectronicContract schemeVersion="15.2" xmlns="http://zakupki.gov.ru/oos/CPtypes/1" xmlns:ns6="http://zakupki.gov.ru/oos/printform/1" xmlns:ns5="http://zakupki.gov.ru/oos/EPtypes/1" xmlns:ns2="http://zakupki.gov.ru/oos/common/1" xmlns:ns4="http://zakupki.gov.ru/oos/types/1" xmlns:ns3="http://zakupki.gov.ru/oos/base/1">
<versionNumber>2</versionNumber>
<contractNumber>0148200005425000385</contractNumber>
<docType>1</docType>
<mainDocInfo>
<id>27234920</id>
</mainDocInfo>
<customerInfo>
<ns2:regNum>03485000008</ns2:regNum>
<ns2:consRegistryNum>462D4597</ns2:consRegistryNum>
<ns2:fullName>ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"</ns2:fullName>
<ns2:shortName>ГКУ МО "ДЗКС"</ns2:shortName>
<ns2:postAddress>Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 7.</ns2:postAddress>
<ns2:factAddress>143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. КРАСНОГОРСК, Г КРАСНОГОРСК, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 7</ns2:factAddress>
<ns2:INN>5024171050</ns2:INN>
<ns2:KPP>502401001</ns2:KPP>
<OKOPFInfo>
<ns3:code>75204</ns3:code>
<ns3:singularName>Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации</ns3:singularName>
</OKOPFInfo>
<contactPersonInfo>
<ns2:lastName>Горшков</ns2:lastName>
<ns2:firstName>Алексей</ns2:firstName>
<ns2:middleName>Павлович</ns2:middleName>
</contactPersonInfo>
<email>gku.dzks@mosreg.ru</email>
<contactPhone>7-498-6028386</contactPhone>
<customerAccountsDetailsInfo>
<customerAccountDetailsInfo>
<ns2:sid>117608123</ns2:sid>
<ns2:externalSid>dce8ca48-bf7c-4992-abf1-b74ef5562ecd</ns2:externalSid>
<ns2:accountType>02</ns2:accountType>
<ns2:personalAccountNumber>03860D45970</ns2:personalAccountNumber>
<ns2:creditOrgName>УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ</ns2:creditOrgName>
<ns2:detailsCreditOrgText>ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО // УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Москва</ns2:detailsCreditOrgText>
<ns2:bankAccountNumber>03221643460000004800</ns2:bankAccountNumber>
<ns2:bik>004525987</ns2:bik>
<ns2:corrAccountNumber>40102810845370000004</ns2:corrAccountNumber>
</customerAccountDetailsInfo>
</customerAccountsDetailsInfo>
</customerInfo>
<participantInfo>
<legalEntityRFInfo>
<fullName>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВСК"</fullName>
<shortName>ООО "НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВСК"</shortName>
<INN>5047154277</INN>
<KPP>504701001</KPP>
<factAddress>141407, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ХИМКИ, Г ХИМКИ, УЛ БАБАКИНА, СТР. 5А, ЭТАЖ ЦОК, ПОМЕЩ. 006-2</factAddress>
<postAddress>
141406, Московская область, г. Химки, ул. Бабакина, д. 5А, этаж ЦОК, помещ. 006-2</postAddress>
<email>info@newvsk.com</email>
<contactPhone>7 4957929331</contactPhone>
<informationPersonsInfo>
<informationPersonInfo>
<nameInfo>
<ns2:lastName>ШЛИК</ns2:lastName>
<ns2:firstName>АНДРЕЙ</ns2:firstName>
<ns2:middleName>ВИКТОРОВИЧ</ns2:middleName>
</nameInfo>
<INN>505015898541</INN>
<position>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</position>
</informationPersonInfo>
</informationPersonsInfo>
</legalEntityRFInfo>
<contractorRegistryNum>19148356</contractorRegistryNum>
<status>
<ns3:code>50</ns3:code>
<ns3:name>Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций</ns3:name>
</status>
<participantAccountsDetailsInfo>
<electronicContractAccountsDetailsInfo>
<electronicContractAccountDetailsInfo>
<ns2:sid>117608124</ns2:sid>
<ns2:externalSid>cf06ce9e-1fdb-4ae6-9f71-acc5acca6f32</ns2:externalSid>
<ns2:accountType>03</ns2:accountType>
<ns2:creditOrgName>АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)</ns2:creditOrgName>
<ns2:detailsCreditOrgText>АКБ "ФОРА-БАНК" (АО), г. Москва</ns2:detailsCreditOrgText>
<ns2:bankAccountNumber>40702810180000007295</ns2:bankAccountNumber>
<ns2:bik>044525341</ns2:bik>
<ns2:corrAccountNumber>30101810300000000341</ns2:corrAccountNumber>
<ns2:counterparty160Name>ООО "НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВСК"</ns2:counterparty160Name>
</electronicContractAccountDetailsInfo>
</electronicContractAccountsDetailsInfo>
</participantAccountsDetailsInfo>
</participantInfo>
<foundationInfo>
<placingWay>
<ns3:code>OK20</ns3:code>
<ns3:name>Открытый конкурс в электронной форме</ns3:name>
</placingWay>
<purchaseCode>252502417105050240100104690014120414</purchaseCode>
<purchaseNumber>0148200005425000385</purchaseNumber>
<protocolInfo>
<name>Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</name>
<number>ИЭОК1</number>
<publishDTInEIS>2025-06-23T00:00:00.000+03:00</publishDTInEIS>
</protocolInfo>
</foundationInfo>
<contractSubjectInfo>
<contractSubject>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»</contractSubject>
<specializationInfo>
<constructionWorksInfo>
<isConstructionWorks>true</isConstructionWorks>
<constructionWorkGroup>
<code>4</code>
<name>Контракт заключен в соответствии с частью 56 статьи 112 44-ФЗ (одновременное выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 55 статьи 112 44-ФЗ)</name>
</constructionWorkGroup>
</constructionWorksInfo>
</specializationInfo>
<productsInfo>
<productsInfoElectronicContract>
<productInfo>
<sid>46347056</sid>
<externalSid>0c646fb2-a8d7-4c01-a4bc-acd55737f0ec</externalSid>
<protocolObjectSid>79143671</protocolObjectSid>
<purchaseObjectSid>183804687</purchaseObjectSid>
<purchaseObjectExternalSid>c6eef7e6-90a6-40ea-a3d7-08a6c0408e4b</purchaseObjectExternalSid>
<indexNum>1</indexNum>
<name>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»</name>
<OKPD2Info>
<ns3:OKPDCode>41.20.40.900</ns3:OKPDCode>
<ns3:OKPDName>Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки</ns3:OKPDName>
</OKPD2Info>
<hierarchyType>ND</hierarchyType>
<type>WORK</type>
<sum>658449181.32</sum>
<OKEIInfo>
<ns3:code>876</ns3:code>
<ns3:nationalCode>усл. ед</ns3:nationalCode>
<ns3:name>Условная единица</ns3:name>
</OKEIInfo>
<indicationSubjects>Q</indicationSubjects>
<quantity>1</quantity>
<price>658449181.32</price>
<VATRateInfo>
<ns3:VATCode>R20</ns3:VATCode>
<ns3:VATName>20%</ns3:VATName>
</VATRateInfo>
</productInfo>
</productsInfoElectronicContract>
</productsInfo>
</contractSubjectInfo>
<contractConditionsInfo>
<contractExecutionTermsInfo>
<relativeTermsInfo>
<start>0</start>
<startDayType>calendar</startDayType>
<term>623</term>
<termDayType>calendar</termDayType>
</relativeTermsInfo>
</contractExecutionTermsInfo>
<stagesInfo>
<stageInfo>
<sid>17102227</sid>
<externalSid>51006d7b-ccf9-4280-b4af-baf905d417c9</externalSid>
<purchaseStageSid>15351357</purchaseStageSid>
<purchaseStageExternalSid>f5e2eb35-c452-46b5-8eee-497ac82c6a93</purchaseStageExternalSid>
<termsInfo>
<relativeTermsInfo>
<start>0</start>
<startDayType>calendar</startDayType>
<term>329</term>
<termDayType>calendar</termDayType>
</relativeTermsInfo>
</termsInfo>
<paymentsSumInfo>
<paymentsSum>22925440.19</paymentsSum>
<advancePaymentSumInfo>
<sum>6877632.06</sum>
<sumInPercents>30.0</sumInPercents>
</advancePaymentSumInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>18890740</sid>
<KBK>86007011830140010414</KBK>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>16047808.13</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>18890741</sid>
<KBK>86007011830140010414</KBK>
<isAdvancePayment>true</isAdvancePayment>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>6877632.06</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
</paymentsSumInfo>
</stageInfo>
<stageInfo>
<sid>17102228</sid>
<externalSid>5b4a57a3-3dca-4a14-a5ea-f2314039e24f</externalSid>
<purchaseStageSid>15351358</purchaseStageSid>
<purchaseStageExternalSid>e6140582-d165-4ba2-8913-4ce45a5d9309</purchaseStageExternalSid>
<termsInfo>
<relativeTermsInfo>
<start>0</start>
<startDayType>calendar</startDayType>
<term>416</term>
<termDayType>calendar</termDayType>
</relativeTermsInfo>
</termsInfo>
<paymentsSumInfo>
<paymentsSum>14307821.41</paymentsSum>
<advancePaymentSumInfo>
<sum>4292346.42</sum>
<sumInPercents>30.0</sumInPercents>
</advancePaymentSumInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>18890742</sid>
<KBK>86007011830140010414</KBK>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>10015474.99</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>18890743</sid>
<KBK>86007011830140010414</KBK>
<isAdvancePayment>true</isAdvancePayment>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>4292346.42</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
</paymentsSumInfo>
</stageInfo>
<stageInfo>
<sid>17102229</sid>
<externalSid>119ef316-84eb-4bb9-8146-658b7102dd4e</externalSid>
<purchaseStageSid>15351359</purchaseStageSid>
<purchaseStageExternalSid>87183215-289e-4763-b5c3-87944ebed327</purchaseStageExternalSid>
<termsInfo>
<relativeTermsInfo>
<start>0</start>
<startDayType>calendar</startDayType>
<term>599</term>
<termDayType>calendar</termDayType>
</relativeTermsInfo>
</termsInfo>
<paymentsSumInfo>
<paymentsSum>80714903.22</paymentsSum>
<advancePaymentSumInfo>
<sum>24214470.97</sum>
<sumInPercents>30.0</sumInPercents>
</advancePaymentSumInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>18890744</sid>
<KBK>86007011830140010414</KBK>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>0.00</paymentSum>
</paymentYearInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2027</paymentYear>
<paymentSum>56500432.25</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>18890745</sid>
<KBK>86007011830140010414</KBK>
<isAdvancePayment>true</isAdvancePayment>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>24214470.97</paymentSum>
</paymentYearInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2027</paymentYear>
<paymentSum>0.00</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
</paymentsSumInfo>
</stageInfo>
<stageInfo>
<sid>17102230</sid>
<externalSid>a4ef8faf-9bd9-40fb-817c-0707617891a4</externalSid>
<purchaseStageSid>15351360</purchaseStageSid>
<purchaseStageExternalSid>7de0fd88-137b-4bc3-bda6-cd67a3e262c7</purchaseStageExternalSid>
<termsInfo>
<relativeTermsInfo>
<start>0</start>
<startDayType>calendar</startDayType>
<term>623</term>
<termDayType>calendar</termDayType>
</relativeTermsInfo>
</termsInfo>
<paymentsSumInfo>
<paymentsSum>540501016.50</paymentsSum>
<advancePaymentSumInfo>
<sum>162150304.95</sum>
<sumInPercents>30.0</sumInPercents>
</advancePaymentSumInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>18890746</sid>
<KBK>86007011830140010414</KBK>
<isAdvancePayment>true</isAdvancePayment>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>142403867.62</paymentSum>
</paymentYearInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2027</paymentYear>
<paymentSum>19746437.33</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>18890747</sid>
<KBK>86007011830140010414</KBK>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>0.00</paymentSum>
</paymentYearInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2027</paymentYear>
<paymentSum>378350711.55</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
</paymentsSumInfo>
</stageInfo>
</stagesInfo>
<deliveryPlaceInfo>
<byGARInfo>
<ns2:sid>12873390</ns2:sid>
<ns2:countryInfo>
<ns3:countryCode>643</ns3:countryCode>
<ns3:countryFullName>Российская Федерация</ns3:countryFullName>
</ns2:countryInfo>
<ns2:GARInfo>
<ns2:GARGuid>29251dcf-00a1-4e34-98d4-5c47484a36d4</ns2:GARGuid>
<ns2:GARAddress>обл Московская</ns2:GARAddress>
</ns2:GARInfo>
<ns2:deliveryPlace>Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная</ns2:deliveryPlace>
</byGARInfo>
</deliveryPlaceInfo>
<contractGuaranteeInfo>
<isContractGuarantee>true</isContractGuarantee>
<part>30.0</part>
<amount>197534754.40</amount>
<procedureInfo>Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.</procedureInfo>
</contractGuaranteeInfo>
<warrantyInfo>
<warrantyServiceRequirement>Требования к гарантийному обслуживанию поставленного Оборудования: в полном объеме и с выездом на объект</warrantyServiceRequirement>
<manufacturersWarrantyRequirement>Гарантийный срок Подрядчика на поставленное Оборудование: не менее 12 (двенадцать) месяцев, но не менее срока гарантии производителя</manufacturersWarrantyRequirement>
<warrantyTerm>Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на 5 года (лет). Гарантийный срок на работы по проектированию составляет: 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Акта приемки объекта капитального строительства. Требования к объему предоставления гарантий качества на выполненные работы по проектированию: в полном объеме</warrantyTerm>
<provisionWarrantyInfo>
<part>3.0</part>
<amount>19753475.44</amount>
<procedureInfo>Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) перед оформлением документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, либо предоставлением независимой гарантии. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005.Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Независимая гарантия должна в том числе содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Срок действия независимой гарантии устанавливается с учетом требований пп. 5 ч. 2 ст. 45 и ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.</procedureInfo>
</provisionWarrantyInfo>
</warrantyInfo>
<subcontractorsAttractionConditionsInfo>
<subcontractorsAttractionVolume>40.0</subcontractorsAttractionVolume>
</subcontractorsAttractionConditionsInfo>
<otherConditionsInfo>
<oneSideRejection>true</oneSideRejection>
</otherConditionsInfo>
</contractConditionsInfo>
<contractFinancingInfo>
<financingSourcesInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<budgetInfo>
<ns3:code>48020001</ns3:code>
<ns3:name>Московская область</ns3:name>
</budgetInfo>
<budgetLevel>20</budgetLevel>
</budgetFinancingsInfo>
<bankSupportContractRequiredInfo>
<ns2:bankSupportContractRequired>false</ns2:bankSupportContractRequired>
</bankSupportContractRequiredInfo>
</financingSourcesInfo>
<contractPriceInfo>
<priceType>P</priceType>
<price>658449181.32</price>
<currencyInfo>
<ns3:code>RUB</ns3:code>
<ns3:name>РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ</ns3:name>
</currencyInfo>
</contractPriceInfo>
<paymentProcedureInfo>
<holdCashCondition>true</holdCashCondition>
<advancePaymentSumInfo>
<advancePaymentSum>true</advancePaymentSum>
<sumInPercents>30.0</sumInPercents>
<priceValue>197534754.40</priceValue>
</advancePaymentSumInfo>
<amountsReducedByTaxes>false</amountsReducedByTaxes>
</paymentProcedureInfo>
<paymentsInfo>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>203851600.19</paymentSum>
</paymentYearInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2027</paymentYear>
<paymentSum>454597581.13</paymentSum>
</paymentYearInfo>
<paymentsSum>658449181.32</paymentsSum>
</paymentYearsInfo>
</paymentsInfo>
</contractFinancingInfo>
<attachmentsInfo>
<attachmentInfo>
<publishedContentId>AD2C638808824B4181B6CC1FF148CBC7</publishedContentId>
<fileName>Приложения к проекту контракта.zip</fileName>
<docDescription>Приложения к проекту контракта</docDescription>
<contentId>AD2C638808824B4181B6CC1FF148CBC7</contentId>
<fileSize>2136394</fileSize>
<fileFingerPrint>NkIzREI2QzhGNTA2MjFFQTc4RDRBMDg1MEFCRjdENTc3NzI4NjAxMERFNTBDQTAyMjI1MUU4NDYyRTc5MEYwMQ==</fileFingerPrint>
</attachmentInfo>
<attachmentInfo>
<publishedContentId>91A1B86C8BC14372A69B4D05AA37E5DC</publishedContentId>
<fileName>Проект контракта.zip</fileName>
<docDescription>Проект контракта</docDescription>
<contentId>91A1B86C8BC14372A69B4D05AA37E5DC</contentId>
<fileSize>75891</fileSize>
<fileFingerPrint>RjIxNEFFNTcxNDYwNkIxMzhEN0M3QUQ4MDdBNzQyQTlEOUIwQkRCMUNBMTJGRThBODk3MUYyOEU4ODRFNEJDOQ==</fileFingerPrint>
</attachmentInfo>
</attachmentsInfo>
<printFormFieldsInfo>
<revisionNumber>1</revisionNumber>
</printFormFieldsInfo>
</ns6:cpElectronicContract>

Приложения 5 - 20 к Умному контракту_выполнение..._5024171050_Сулиманова_НС.sign

Текст из документа не выделен
Unsupported format

Электронный_контракт.xml

Текст из документа не выделен
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns6:cpElectronicContract schemeVersion="15.2" xmlns="http://zakupki.gov.ru/oos/CPtypes/1" xmlns:ns6="http://zakupki.gov.ru/oos/printform/1" xmlns:ns5="http://zakupki.gov.ru/oos/EPtypes/1" xmlns:ns2="http://zakupki.gov.ru/oos/common/1" xmlns:ns4="http://zakupki.gov.ru/oos/types/1" xmlns:ns3="http://zakupki.gov.ru/oos/base/1">
<versionNumber>2</versionNumber>
<contractNumber>0148200005425000385</contractNumber>
<docType>1</docType>
<mainDocInfo>
<id>27234920</id>
</mainDocInfo>
<customerInfo>
<ns2:regNum>03485000008</ns2:regNum>
<ns2:consRegistryNum>462D4597</ns2:consRegistryNum>
<ns2:fullName>ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"</ns2:fullName>
<ns2:shortName>ГКУ МО "ДЗКС"</ns2:shortName>
<ns2:postAddress>Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 7.</ns2:postAddress>
<ns2:factAddress>143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. КРАСНОГОРСК, Г КРАСНОГОРСК, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 7</ns2:factAddress>
<ns2:INN>5024171050</ns2:INN>
<ns2:KPP>502401001</ns2:KPP>
<OKOPFInfo>
<ns3:code>75204</ns3:code>
<ns3:singularName>Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации</ns3:singularName>
</OKOPFInfo>
<contactPersonInfo>
<ns2:lastName>Горшков</ns2:lastName>
<ns2:firstName>Алексей</ns2:firstName>
<ns2:middleName>Павлович</ns2:middleName>
</contactPersonInfo>
<email>gku.dzks@mosreg.ru</email>
<contactPhone>7-498-6028386</contactPhone>
<customerAccountsDetailsInfo>
<customerAccountDetailsInfo>
<ns2:sid>117608123</ns2:sid>
<ns2:externalSid>dce8ca48-bf7c-4992-abf1-b74ef5562ecd</ns2:externalSid>
<ns2:accountType>02</ns2:accountType>
<ns2:personalAccountNumber>03860D45970</ns2:personalAccountNumber>
<ns2:creditOrgName>УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ</ns2:creditOrgName>
<ns2:detailsCreditOrgText>ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО // УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Москва</ns2:detailsCreditOrgText>
<ns2:bankAccountNumber>03221643460000004800</ns2:bankAccountNumber>
<ns2:bik>004525987</ns2:bik>
<ns2:corrAccountNumber>40102810845370000004</ns2:corrAccountNumber>
</customerAccountDetailsInfo>
</customerAccountsDetailsInfo>
</customerInfo>
<participantInfo>
<legalEntityRFInfo>
<fullName>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВСК"</fullName>
<shortName>ООО "НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВСК"</shortName>
<INN>5047154277</INN>
<KPP>504701001</KPP>
<factAddress>141407, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ХИМКИ, Г ХИМКИ, УЛ БАБАКИНА, СТР. 5А, ЭТАЖ ЦОК, ПОМЕЩ. 006-2</factAddress>
<postAddress>
141406, Московская область, г. Химки, ул. Бабакина, д. 5А, этаж ЦОК, помещ. 006-2</postAddress>
<email>info@newvsk.com</email>
<contactPhone>7 4957929331</contactPhone>
<informationPersonsInfo>
<informationPersonInfo>
<nameInfo>
<ns2:lastName>ШЛИК</ns2:lastName>
<ns2:firstName>АНДРЕЙ</ns2:firstName>
<ns2:middleName>ВИКТОРОВИЧ</ns2:middleName>
</nameInfo>
<INN>505015898541</INN>
<position>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</position>
</informationPersonInfo>
</informationPersonsInfo>
</legalEntityRFInfo>
<contractorRegistryNum>19148356</contractorRegistryNum>
<status>
<ns3:code>50</ns3:code>
<ns3:name>Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций</ns3:name>
</status>
<participantAccountsDetailsInfo>
<electronicContractAccountsDetailsInfo>
<electronicContractAccountDetailsInfo>
<ns2:sid>117608124</ns2:sid>
<ns2:externalSid>cf06ce9e-1fdb-4ae6-9f71-acc5acca6f32</ns2:externalSid>
<ns2:accountType>03</ns2:accountType>
<ns2:creditOrgName>АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)</ns2:creditOrgName>
<ns2:detailsCreditOrgText>АКБ "ФОРА-БАНК" (АО), г. Москва</ns2:detailsCreditOrgText>
<ns2:bankAccountNumber>40702810180000007295</ns2:bankAccountNumber>
<ns2:bik>044525341</ns2:bik>
<ns2:corrAccountNumber>30101810300000000341</ns2:corrAccountNumber>
<ns2:counterparty160Name>ООО "НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВСК"</ns2:counterparty160Name>
</electronicContractAccountDetailsInfo>
</electronicContractAccountsDetailsInfo>
</participantAccountsDetailsInfo>
</participantInfo>
<foundationInfo>
<placingWay>
<ns3:code>OK20</ns3:code>
<ns3:name>Открытый конкурс в электронной форме</ns3:name>
</placingWay>
<purchaseCode>252502417105050240100104690014120414</purchaseCode>
<purchaseNumber>0148200005425000385</purchaseNumber>
<protocolInfo>
<name>Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</name>
<number>ИЭОК1</number>
<publishDTInEIS>2025-06-23T00:00:00.000+03:00</publishDTInEIS>
</protocolInfo>
</foundationInfo>
<contractSubjectInfo>
<contractSubject>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»</contractSubject>
<specializationInfo>
<constructionWorksInfo>
<isConstructionWorks>true</isConstructionWorks>
<constructionWorkGroup>
<code>4</code>
<name>Контракт заключен в соответствии с частью 56 статьи 112 44-ФЗ (одновременное выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 55 статьи 112 44-ФЗ)</name>
</constructionWorkGroup>
</constructionWorksInfo>
</specializationInfo>
<productsInfo>
<productsInfoElectronicContract>
<productInfo>
<sid>46347056</sid>
<externalSid>0c646fb2-a8d7-4c01-a4bc-acd55737f0ec</externalSid>
<protocolObjectSid>79143671</protocolObjectSid>
<purchaseObjectSid>183804687</purchaseObjectSid>
<purchaseObjectExternalSid>c6eef7e6-90a6-40ea-a3d7-08a6c0408e4b</purchaseObjectExternalSid>
<indexNum>1</indexNum>
<name>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»</name>
<OKPD2Info>
<ns3:OKPDCode>41.20.40.900</ns3:OKPDCode>
<ns3:OKPDName>Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки</ns3:OKPDName>
</OKPD2Info>
<hierarchyType>ND</hierarchyType>
<type>WORK</type>
<sum>658449181.32</sum>
<OKEIInfo>
<ns3:code>876</ns3:code>
<ns3:nationalCode>усл. ед</ns3:nationalCode>
<ns3:name>Условная единица</ns3:name>
</OKEIInfo>
<indicationSubjects>Q</indicationSubjects>
<quantity>1</quantity>
<price>658449181.32</price>
<VATRateInfo>
<ns3:VATCode>R20</ns3:VATCode>
<ns3:VATName>20%</ns3:VATName>
</VATRateInfo>
</productInfo>
</productsInfoElectronicContract>
</productsInfo>
</contractSubjectInfo>
<contractConditionsInfo>
<contractExecutionTermsInfo>
<relativeTermsInfo>
<start>0</start>
<startDayType>calendar</startDayType>
<term>623</term>
<termDayType>calendar</termDayType>
</relativeTermsInfo>
</contractExecutionTermsInfo>
<stagesInfo>
<stageInfo>
<sid>17102227</sid>
<externalSid>51006d7b-ccf9-4280-b4af-baf905d417c9</externalSid>
<purchaseStageSid>15351357</purchaseStageSid>
<purchaseStageExternalSid>f5e2eb35-c452-46b5-8eee-497ac82c6a93</purchaseStageExternalSid>
<termsInfo>
<relativeTermsInfo>
<start>0</start>
<startDayType>calendar</startDayType>
<term>329</term>
<termDayType>calendar</termDayType>
</relativeTermsInfo>
</termsInfo>
<paymentsSumInfo>
<paymentsSum>22925440.19</paymentsSum>
<advancePaymentSumInfo>
<sum>6877632.06</sum>
<sumInPercents>30.0</sumInPercents>
</advancePaymentSumInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>18890740</sid>
<KBK>86007011830140010414</KBK>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>16047808.13</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>18890741</sid>
<KBK>86007011830140010414</KBK>
<isAdvancePayment>true</isAdvancePayment>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>6877632.06</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
</paymentsSumInfo>
</stageInfo>
<stageInfo>
<sid>17102228</sid>
<externalSid>5b4a57a3-3dca-4a14-a5ea-f2314039e24f</externalSid>
<purchaseStageSid>15351358</purchaseStageSid>
<purchaseStageExternalSid>e6140582-d165-4ba2-8913-4ce45a5d9309</purchaseStageExternalSid>
<termsInfo>
<relativeTermsInfo>
<start>0</start>
<startDayType>calendar</startDayType>
<term>416</term>
<termDayType>calendar</termDayType>
</relativeTermsInfo>
</termsInfo>
<paymentsSumInfo>
<paymentsSum>14307821.41</paymentsSum>
<advancePaymentSumInfo>
<sum>4292346.42</sum>
<sumInPercents>30.0</sumInPercents>
</advancePaymentSumInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>18890742</sid>
<KBK>86007011830140010414</KBK>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>10015474.99</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>18890743</sid>
<KBK>86007011830140010414</KBK>
<isAdvancePayment>true</isAdvancePayment>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>4292346.42</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
</paymentsSumInfo>
</stageInfo>
<stageInfo>
<sid>17102229</sid>
<externalSid>119ef316-84eb-4bb9-8146-658b7102dd4e</externalSid>
<purchaseStageSid>15351359</purchaseStageSid>
<purchaseStageExternalSid>87183215-289e-4763-b5c3-87944ebed327</purchaseStageExternalSid>
<termsInfo>
<relativeTermsInfo>
<start>0</start>
<startDayType>calendar</startDayType>
<term>599</term>
<termDayType>calendar</termDayType>
</relativeTermsInfo>
</termsInfo>
<paymentsSumInfo>
<paymentsSum>80714903.22</paymentsSum>
<advancePaymentSumInfo>
<sum>24214470.97</sum>
<sumInPercents>30.0</sumInPercents>
</advancePaymentSumInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>18890744</sid>
<KBK>86007011830140010414</KBK>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>0.00</paymentSum>
</paymentYearInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2027</paymentYear>
<paymentSum>56500432.25</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>18890745</sid>
<KBK>86007011830140010414</KBK>
<isAdvancePayment>true</isAdvancePayment>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>24214470.97</paymentSum>
</paymentYearInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2027</paymentYear>
<paymentSum>0.00</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
</paymentsSumInfo>
</stageInfo>
<stageInfo>
<sid>17102230</sid>
<externalSid>a4ef8faf-9bd9-40fb-817c-0707617891a4</externalSid>
<purchaseStageSid>15351360</purchaseStageSid>
<purchaseStageExternalSid>7de0fd88-137b-4bc3-bda6-cd67a3e262c7</purchaseStageExternalSid>
<termsInfo>
<relativeTermsInfo>
<start>0</start>
<startDayType>calendar</startDayType>
<term>623</term>
<termDayType>calendar</termDayType>
</relativeTermsInfo>
</termsInfo>
<paymentsSumInfo>
<paymentsSum>540501016.50</paymentsSum>
<advancePaymentSumInfo>
<sum>162150304.95</sum>
<sumInPercents>30.0</sumInPercents>
</advancePaymentSumInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>18890746</sid>
<KBK>86007011830140010414</KBK>
<isAdvancePayment>true</isAdvancePayment>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>142403867.62</paymentSum>
</paymentYearInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2027</paymentYear>
<paymentSum>19746437.33</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>18890747</sid>
<KBK>86007011830140010414</KBK>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>0.00</paymentSum>
</paymentYearInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2027</paymentYear>
<paymentSum>378350711.55</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
</paymentsSumInfo>
</stageInfo>
</stagesInfo>
<deliveryPlaceInfo>
<byGARInfo>
<ns2:sid>12873390</ns2:sid>
<ns2:countryInfo>
<ns3:countryCode>643</ns3:countryCode>
<ns3:countryFullName>Российская Федерация</ns3:countryFullName>
</ns2:countryInfo>
<ns2:GARInfo>
<ns2:GARGuid>29251dcf-00a1-4e34-98d4-5c47484a36d4</ns2:GARGuid>
<ns2:GARAddress>обл Московская</ns2:GARAddress>
</ns2:GARInfo>
<ns2:deliveryPlace>Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная</ns2:deliveryPlace>
</byGARInfo>
</deliveryPlaceInfo>
<contractGuaranteeInfo>
<isContractGuarantee>true</isContractGuarantee>
<part>30.0</part>
<amount>197534754.40</amount>
<procedureInfo>Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.</procedureInfo>
</contractGuaranteeInfo>
<warrantyInfo>
<warrantyServiceRequirement>Требования к гарантийному обслуживанию поставленного Оборудования: в полном объеме и с выездом на объект</warrantyServiceRequirement>
<manufacturersWarrantyRequirement>Гарантийный срок Подрядчика на поставленное Оборудование: не менее 12 (двенадцать) месяцев, но не менее срока гарантии производителя</manufacturersWarrantyRequirement>
<warrantyTerm>Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на 5 года (лет). Гарантийный срок на работы по проектированию составляет: 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Акта приемки объекта капитального строительства. Требования к объему предоставления гарантий качества на выполненные работы по проектированию: в полном объеме</warrantyTerm>
<provisionWarrantyInfo>
<part>3.0</part>
<amount>19753475.44</amount>
<procedureInfo>Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) перед оформлением документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, либо предоставлением независимой гарантии. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005.Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Независимая гарантия должна в том числе содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Срок действия независимой гарантии устанавливается с учетом требований пп. 5 ч. 2 ст. 45 и ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.</procedureInfo>
</provisionWarrantyInfo>
</warrantyInfo>
<subcontractorsAttractionConditionsInfo>
<subcontractorsAttractionVolume>40.0</subcontractorsAttractionVolume>
</subcontractorsAttractionConditionsInfo>
<otherConditionsInfo>
<oneSideRejection>true</oneSideRejection>
</otherConditionsInfo>
</contractConditionsInfo>
<contractFinancingInfo>
<financingSourcesInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<budgetInfo>
<ns3:code>48020001</ns3:code>
<ns3:name>Московская область</ns3:name>
</budgetInfo>
<budgetLevel>20</budgetLevel>
</budgetFinancingsInfo>
<bankSupportContractRequiredInfo>
<ns2:bankSupportContractRequired>false</ns2:bankSupportContractRequired>
</bankSupportContractRequiredInfo>
</financingSourcesInfo>
<contractPriceInfo>
<priceType>P</priceType>
<price>658449181.32</price>
<currencyInfo>
<ns3:code>RUB</ns3:code>
<ns3:name>РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ</ns3:name>
</currencyInfo>
</contractPriceInfo>
<paymentProcedureInfo>
<holdCashCondition>true</holdCashCondition>
<advancePaymentSumInfo>
<advancePaymentSum>true</advancePaymentSum>
<sumInPercents>30.0</sumInPercents>
<priceValue>197534754.40</priceValue>
</advancePaymentSumInfo>
<amountsReducedByTaxes>false</amountsReducedByTaxes>
</paymentProcedureInfo>
<paymentsInfo>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>203851600.19</paymentSum>
</paymentYearInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2027</paymentYear>
<paymentSum>454597581.13</paymentSum>
</paymentYearInfo>
<paymentsSum>658449181.32</paymentsSum>
</paymentYearsInfo>
</paymentsInfo>
</contractFinancingInfo>
<attachmentsInfo>
<attachmentInfo>
<publishedContentId>AD2C638808824B4181B6CC1FF148CBC7</publishedContentId>
<fileName>Приложения к проекту контракта.zip</fileName>
<docDescription>Приложения к проекту контракта</docDescription>
<contentId>AD2C638808824B4181B6CC1FF148CBC7</contentId>
<fileSize>2136394</fileSize>
<fileFingerPrint>NkIzREI2QzhGNTA2MjFFQTc4RDRBMDg1MEFCRjdENTc3NzI4NjAxMERFNTBDQTAyMjI1MUU4NDYyRTc5MEYwMQ==</fileFingerPrint>
</attachmentInfo>
<attachmentInfo>
<publishedContentId>91A1B86C8BC14372A69B4D05AA37E5DC</publishedContentId>
<fileName>Проект контракта.zip</fileName>
<docDescription>Проект контракта</docDescription>
<contentId>91A1B86C8BC14372A69B4D05AA37E5DC</contentId>
<fileSize>75891</fileSize>
<fileFingerPrint>RjIxNEFFNTcxNDYwNkIxMzhEN0M3QUQ4MDdBNzQyQTlEOUIwQkRCMUNBMTJGRThBODk3MUYyOEU4ODRFNEJDOQ==</fileFingerPrint>
</attachmentInfo>
</attachmentsInfo>
<printFormFieldsInfo>
<revisionNumber>1</revisionNumber>
</printFormFieldsInfo>
</ns6:cpElectronicContract>

Условия оплаты 2025_07_03-11_46 (МСК)_5024171050_Сулиманова_НС.sign

Текст из документа не выделен
Unsupported format

Приложения ПИК к государственному (муниципально..._5024171050_Сулиманова_НС.sign

Текст из документа не выделен
Unsupported format

Условия оплаты 2025_07_03-11_46 (МСК).docx

Порядок и сроки оплаты
1. Порядок и сроки оплаты
Таблица 1
№ Наименование Аванс/Оплата Учёт неустойки Сумма, руб./%
1. Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);
2. Оплата выполненных работ по строительству Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная», Снос объекта / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»);
3. Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка и монтаж оборудования);
4. Авансовый платёж №01 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР));
5. Авансовый платёж №02 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект));
6. Авансовый платёж №03 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект/Снос));
7. Авансовый платёж №04 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Поставка и монтаж оборудования));

* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
*** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

2. Размер аванса
Размер аванса от цены контракта: 30,00 % (197 534 754,40 руб.).
Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.


Подрядчик: Заказчик:
Генеральный директор Заместитель генерального директора
ООО "Новая строительная компания ВСК" __________ /А. В. Шлик/
« » __________ 20  г.		 ГКУ МО "ДЗКС"__________/А. П. Горшков/
« » __________ 20  г

ТЗ_ДОУ-200 Подольск, Литейная_ 385.docx

1.1.1. Приложение № 5
к Государственному контракту
№ 0148200005425000385
от_______________











Техническое задание

на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»

















2025 г.

№
п/п		 Наименование
требований		 Содержание требований
1 2 3
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 Основные термины и определения В настоящем Техническом задании используются следующие термины и определения (в тексте выделены курсивом):
1. Проектная документация – представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и в форме информационной модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта (включая смету на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства).
2. Рабочая документация – представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и в форме информационной модели, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, их частей. Рабочая документация разрабатывается на основании проектной документации.
3. Территория проектирования – территория, в отношении которой выполняются работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием.
4. Элементы благоустройства – существующие и создаваемые конструктивные и функциональные составляющие благоустраиваемой территории.
5. М/м – машино-места для размещения транспортных средств посетителей и сотрудников.
6. Объект – объект капитального строительства, в том числе некапитальные строения, сооружения и неотделимые улучшения территории проектирования.
7. Требования к благоустройству – указаны в п. 3.7 настоящего Технического задания.
8. Требования к интерьерам – указаны в п. 3.8 настоящего Технического задания.
9. Техническое задание – задание на выполнение работ по объекту.
10. Технологическое задание – документ, содержащий характеристики и параметры объекта.
11. ЦИМ – Цифровая информационная модель объекта: Совокупность взаимосвязанных инженерно-технических и инженерно-технологических данных об объекте, представленных в цифровом объектно-пространственном виде.
12. Регламент – Регламент взаимодействия центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных учреждения Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области при планировании и реализации мероприятий по строительству, реконструкции, сносу объектов капитального строительства и оформлению прав на объекты областной собственности в составе государственных программ (подпрограмм) Московской области, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 21.12.2022 №1435/47.
13. Система «Безопасный регион» – система технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления.
14. ОССиГ – отходы строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунты.
15. РПГУ – портал государственных и муниципальных услуг Московской области.
16. ЦБС – Центр бюджетного строительства Московской области;
17. ОМСУ – орган местного самоуправления Московской области.
18.  НТС Минстроя МО – Научно-технический совет Министерства строительного комплекса Московской области, утвержденный распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 19.12.2023 № 207.
2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
2.1 Основание для выполнения работы Государственная программа Московской области «Строительство
и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»
на 2023 – 2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1071/35
2.2 УИН 1000009464.5327941121 - Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы). Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная
2.3 Адрес М   Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул.Литейная.
2.4 Наименование объекта «   Детский сад на 200 мест
2.5 Заказчик работ
(Заказчик)		 Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства» (ГКУ МО «ДЗКС»)
2.6 Исполнитель работ
(Исполнитель)		 Определяется по итогам проведения открытого конкурса в электронном виде на право выполнения работ
2.7 Источник финансирования Бюджет Московской области
2.8 Вид строительства Строительство.
2.9 Вид работ 1. Выполнение инженерных изысканий, (в т.ч. комплексное инженерно-техническое обследование существующих конструкций, для разработки проектной документации в полном объеме (далее – Комплексное обследование);
2. Разработка проектной документации;
3. Разработка 3D-визуализации объекта;
4. Разработка ЦИМ;
5. Разработка раздела «Система «Безопасный регион»»;
6. Подготовка паспорта отходов I-IV классов опасности на каждый вид ОССиГ (в случае образования ОССиГ I-IV классов опасности) или материалы отнесения отходов к V классу опасности (в случае образования отходов V класса опасности);
7. Подготовка ведомости образования отходов с разделением по видам или группам однородных ОССиГ и классам их опасности, на основании соответствующих разделов проектной документации;
8. Разработка проекта благоустройства;
9. Разработка проекта интерьеров с 3-d визуализацией интерьеров помещений объекта с доступом посетителей/воспитанников/ обучающихся: входная группа, в том числе входной тамбур, вестибюль, коридоры каждого этажа, лестничные клетки, санитарные узлы, включая санитарные для маломобильный групп населения,
а также основные помещения с учетом функционального назначения объекта;
10. Получение положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации, включая проверку достоверности сметной стоимости;
11. Разработка проекта сметы контракта.
12. Разработка рабочей документации.
13. Строительство объекта.
14. Поставка и установка технологического оборудования.

Примечание:
Исполнитель, своими силами и за свой счет, для выполнения работы, предусмотренной Техническим заданием, обеспечивает получение исходных данных, технических условий и согласований, необходимых для получения положительного заключения государственной экспертизы, разрешения на строительство, заключения о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, разрешения на ввод в эксплуатацию объекта.
2.10 Начальная максимальная цена контракта 658 449 181,32 руб.
2.11 Исходные данные Для проведения инженерных изысканий, разработки проектной документации, и иных работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, подлежит передаче от Заказчика Исполнителю комплект необходимой исходно-разрешительной документации:
  • 1) Правоустанавливающие документы на территорию проектирования;
  • 2) Градостроительный план земельного участка.
2.12 Границы и площадь выполнения работ Ориентировочная территория проектирования:
1. Земельный участок с кадастровым номером: 50:55:0030521:30
- площадь земельного участка – 0,64 га.
- категория земель – земли населенных пунктов
- вид разрешённого использования земельного участка: дошкольное, начальное и среднее образование.
На земельном участке расположены:
1). дошкольное отделение-3 МОУ СОШ № 16 (бывший МДОУ детский сад комбинированного вида № 5) по адресу: г. Подольск, ул. Литейная, д. 13/6 (запланирован снос):
-здание 1935 года постройки;
- проектная мощность – 160 мест;
-общая площадь по внутреннему обмеру: 1815,5 кв. м;
- строительный объем: 8834 куб.м;
2). Древесно-кустарниковая растительность

2. Земли государственной собственности, подлежащие разграничению, ориентировочной площадью 230 кв. м, для размещения площадки посадки-высадки пассажиров и парковки.

Схема с указанием ориентировочных границ территории, в отношении которой должны быть выполнены работы в соответствии с настоящим Техническим заданием – Приложение № 1


Примечание:
1) В случае, если площадь земельного участка является профицитной, избыточная территория исключается из границ Территории проектирования.
2) В случае обоснованной необходимости, Заказчик согласовывает, а Исполнитель обеспечивает принятие решения уполномоченными лицами о высвобождении Территории проектирования от зданий, строений, сооружений технологически не связанных с объектом, а также сетей инженерно-технического обеспечения до направления проектной документации на государственную экспертизу.
3) Проект выноса сетей инженерно-технического обеспечения с Территории проектирования, а также проект организации работ по сносу/демонтажу объекта капитального строительства выполняет Исполнитель.
4) При обоснованной необходимости Исполнитель подготавливает дендроплан и перечетную ведомость.
5) При необходимости Заказчик обеспечивает формирование, постановку на государственный кадастровый учет и оформление земельно-имущественных отношений на дополнительные земельные участки, необходимые для реализации объекта до направления проектной документации на государственную экспертизу
2.13 Планировочные ограничения, существующие зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) Указаны в Разделе 5 «Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий» градостроительного плана земельного участка
2.14 Транспортные условия Существующая остановка общественного транспорта «Школа-интернат» расположена на расстоянии 220 м от границ территории проектирования, пешеходный маршрут благоустроен.
-Заезд на территорию осуществляется с прилегающих земельных участков по существующим въездам.
- Предусмотреть организацию въездов/выездов на существующую УДС.

Примечание:
1. Заказчик обеспечивает выполнение необходимых работ и оформление правоустанавливающих документов при устройстве подходов и подъездов.
2. В случае необходимости переустройства автомобильных дорог регионального значения устройство примыканий в проекте приводится в информационных целях.
3. В случае указания в технологическом задании необходимости подвоза учащихся и сотрудников предусматривается устройство парковочного места для крупногабаритного транспорта (автобус).
2.15 Технико-экономические показатели, характеристики
объекта капитального строительства		 Основные параметры рассматриваемого настоящим Техническим заданием нового ОКС:
общая площадь здания ДОУ: не более 3250 кв. м;
-проектная мощность ДОУ: 200 мест.
-количество этажей: не более 3 этажей (без учета подземных этажей);- количество машиномест: определить проектом.

Технико-экономические показатели и характеристики объекта выполнить в соответствии с-технологическим заданием (приложение 2 к Техническому заданию)


Примечание:
1.В случае превышения технико-экономических показателей ОКС Исполнитель в письменном виде уведомляет об этом Заказчика. Уведомление должно содержать обоснование превышения. После получения уведомления Заказчик выносит вопрос на согласование НТС Минстроя МО.
2. В случае производства работ по сносу представить на согласование Заказчику два варианта расчета стоимости демонтажа (вручную и механизированным способом) с учетом стоимости доставки и приема строительных отходов.
3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ
3.1 Состав
проектной документации		 Содержание разделов проектной документации должно быть сформировано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 и иных стандартов СПДС, в том числе раздел «Безопасный регион».
3.2 Требования к ЦИМ Состав документации, разрабатываемой с ЦИМ (необходимость определяется застройщиком/техническим заказчиком):
1) Инженерные изыскания:
- инженерно-геодезические изыскания.
2) Проектная документация:
- схема планировочной организации земельного участка;
- объемно-планировочные и архитектурные решения;
- конструктивные решения;
- технологические решения;
- сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения по следующим разделам:
а). ИОС- Обменная вентиляция
в). ИОС-Водоснабжение и канализация
в). ИОС-Электроосвещение
г). ИОС-Сети связи
д). ИОС-Автоматика
е) ИОС-Кондиционирование.

Разработка цифровых информационных моделей должна выполняться, в том числе, с учетом требований следующих нормативных документов:
• ГОСТ Р 10.0.03-2019/ИСО 29481-1:2016 «ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»;
• ГОСТ Р 57563-2017 «Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений»
• ГОСТ Р 57311-2016 «Моделирование информационное в строительстве. Требования к эксплуатационной документации объектов завершенного строительства»;
• ГОСТ Р 10.0.06-2019/ИСО 12006-3:2007 «Строительство. Модель организации данных о строительных работах. Часть 3. Основы обмена объектно-ориентированной информацией»;
• ГОСТ Р ИСО 22263-2017 «Строительство. Модель организации данных о строительных работах. Структура управления проектной информацией»;
• СП 301.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами»;
• СП 328.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели»;
• СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах»;
• СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла».
• СП 404.1325800.2018. «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования".
• Требования ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» к цифровым информационным моделям, представляемым для проведения экспертизы.
3.3 Инженерные изыскания Выполнить в соответствии с «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.» в объемах необходимых и достаточных для получения положительного заключения экспертизы, строительства и ввода объекта в эксплуатацию, в т.ч.:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания;
инженерно-экологические изыскания.

Примечание:
1) При необходимости выполнить дополнительные инженерные изыскания в соответствии с требованиями технических регламентов, в объеме необходимом и достаточном для разработки проектной документации, получения положительного заключения государственной экспертизы, строительства и ввода объекта в эксплуатацию;
2) Задание на проведение инженерных изысканий должно соответствовать требованиям СП 47.13330.2016 и представлено для проведения государственной экспертизы.
3. Обследование существующих сооружений (определяется проектом)
3.4 Схема планировочной организации земельного участка СПОЗУ выполнить в соответствии с Технологическим заданием, требованиями к благоустройству, согласовать с профильным центральным исполнительным органом Московской области и Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и ОМСУ.
3.5 Требования к архитектурным решениям Архитектурные решения выполнить в соответствии с Технологическим заданием, требованиями к интерьерам и требованиями к благоустройству, в том числе требованиями к архитектурно-градостроительному облику объекта, установленным для такого типа объектов Правилами землепользования и застройки территории.
3.6 Основные требования к конструктивным решениям
  • 1. Конструктивные решения выполнить в соответствии с настоящим Техническим заданием и требованиями действующих законодательных актов и норм, отдавая предпочтение при выборе изделий и материалов продукции, производимой на территории Московской области.
  • 2. При прокладке инженерных систем в коробах, шахтах (в т.ч. ОВ, ВК) исключить расположение коробов, шахт в виде отдельных элементов (частей таких элементов), создающих преграды при организации функциональной взаимосвязи между помещениями, технологической организации помещения (исключить сокращение полезной площади помещений путем расположения отдельных элементов (частей таких элементов), выходящих в пространство помещения более, чем 1-й поверхностью (плоскостями)).
  • 3. При использовании в конструктивной системе колонн и пилонов, необходимо располагать данные элементы вровень с основной плоскостью стены по всем поверхностям элемента (за исключением случаев их отдельного местоположения).
    Исключить прокладку систем электроснабжения и сетей связи (слаботочные сети) в наружных коробах без визуального сокрытия внутри поверхности стен, потолков, полов.
3.7 Требования к инженерным решениям 1. Разработать документацию по инженерным системам и оборудованию в соответствии с требованиями действующих норм и правил и техническими условиями на подключение к соответствующим инженерным сетям с оборудованием узлов учета.
2. Все применяемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть обеспечены сертификатами соответствия.
3. Объект капитального строительства обеспечить следующими инженерными системами (при необходимости с учетом его функционального назначения):
Приточно-вытяжная вентиляция
Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим и естественным побуждением.
Количество приточных и вытяжных устройств принять с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений, режима работы, возможностей конструктивного исполнения.
Противодымную вентиляцию следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.


Холодоснабжение
Принять холодоснабжение помещений сплит-системами с наружными и внутренними блоками с учетом функционального назначения помещений, режима работы, возможностей конструктивного исполнения.

Отопление и теплоснабжение
В качестве отопительных приборов предусмотреть секционные термобезопасные радиаторы или конвекторы.
Количество отопительных приборов, их установленную и расчетную мощности определить расчетом.
Приборы отопления оградить от случайного прикосновения защитными экранами.
Электроснабжение
Количество электроприемников, их установленную и расчетную мощности определить расчетом.
Предусмотреть проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения, мероприятия по экономии электроэнергии, по заземлению (занулению) и молниезащите.
Тип, класс проводов и осветительной арматуры, определить расчетом.
Предусмотреть дополнительные и резервные источники электроэнергии (и мероприятия по резервированию) с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений, режима работы и возможностей конструктивного исполнения.
Электроосвещение и силовое электрооборудование
Предусмотреть следующие виды освещения:
– рабочее;
– аварийное (резервное и эвакуационное).
Типы светильников для всех освещений принять в зависимости
от характеристик помещений.
В качестве осветительных приборов использовать светильники с энергосберегающими лампами.
Аварийное освещение выполнить во всех инженерных помещениях, на путях эвакуации, в помещениях с постоянным пребыванием людей.
Управление электроосвещением помещений выполнить:
– для основных коридоров и лестничных клеток – централизованное, управляемое с рабочего места помещение охраны.
– для остальных помещений – местное с выключателями у входов.
Управление светильниками наружного освещения (в том числе охранного) – при помощи сумеречного реле или таймера, с возможностью централизованного управления с рабочего места администратора или охраны.
Водоснабжение и канализация
Объект капитального строительства должен быть обеспечен водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.3684-21.
Разработать мероприятия по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей, мероприятия по резервированию воды, по учету водопотребления; по рациональному использованию воды и ее экономии с учетом автоматизации системы водоснабжения.
Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определить с учетом расходов на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное (при необходимости).
Предусмотреть наружные поливочные краны для полива территории, установку пожарных шкафов, оснащенных пожарными кранам, рукавами, стволами и местом для установки ручных огнетушителей
Дренаж и гидроизоляция
Предусмотреть решения по сбору и отводу дренажных вод (при необходимости) с учетом сложившихся топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условий земельного участка, сведений о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании, конструктивных и технических решений подземной части объекта.
Внутренний водосток
Системы сбора и отвода сточных вод, объем сточных вод, концентраций их загрязнений, способы предварительной очистки, применяемые реагенты, оборудование и аппаратуру, схемы прокладки канализационных трубопроводов, условия их прокладки, оборудование, материалы трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод предусмотреть с учетом сложившихся топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условий земельного участка, сведений о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании, конструктивных и технических решений подземной части ОКС.
Отведение ливневых и талых вод с кровли предусмотреть системой внутренних водостоков в ливневую сеть канализации.
Параметры ливневой канализации определить с учетом расчетного объема дождевых стоков.
Автоматическое пожаротушение
Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определить в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемого объекта и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов.
Охранно-пожарная сигнализация и оповещение о пожаре
Предусмотреть локальное оповещение в случае несанкционированного проникновения и при пожаре, передачу тревожного сообщения о пожаре на пост пожарной части.
Пожарные извещатели предусмотреть адресно-аналоговыми.
Система охранной сигнализации объекта должна включать следующие мероприятия:
– контроль состояния дверей и окон;
– контроль состояния помещений.
Контроль и управление доступом
Предусмотреть применение видеодомофонов и электронных замков, оснащённых считывателями и брелоками идентификации на служебных входах в объект с размещением абонентских устройств в помещении охраны.
Предусмотреть автоматическое открытие замков по сигналу ПОЖАР системы автоматики противопожарной защиты.


Диспетчеризация
Предусмотреть щит контроля аварий инженерного оборудования с лампами «АВАРИЯ» на посту охраны, отображающий аварии систем отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Видеонаблюдение
1. Получить в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области технические условия на подключение к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (далее – ТУ, Система.)
2. Предусмотреть установку программно-технических комплексов видеонаблюдения с подключением к Единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион» на период строительства объекта в соответствии с полученными ТУ. Места установки и сцены обзора видеокамер согласовать с Главным управлением региональной безопасности Московской области.
3. Предусмотреть разработку документации и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения с подключением к Единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион» на период эксплуатации объекта в соответствии с полученными ТУ. Согласовать места установки и сцены обзора видеокамер, в том числе в составе проектной или рабочей документации с Главным управлением региональной безопасности Московской области. Согласовать проектную или рабочую документацию с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
4. Обеспечить подключение построенной системы видеонаблюдения к Единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион».
5. Получить в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сертификат внешней системы видеонаблюдения, подключенной к Единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион»
6. Обеспечить работоспособность канала связи передачи данных от построенной системы видеонаблюдения до точки стыка с сетью Единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион» в течение 3 (трех) месяцев с даты получения сертификата внешней системы видеонаблюдения, подключенной к Единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион»
Телефонизация и мини АТС
Предусмотреть возможность обеспечения рабочих мест городской, междугородной и международной телефонной связью.
Предусмотреть возможность применения телефонов с мини АТС с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений.
Радиофикация
Предусмотреть установку радиодинамиков с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений.
Обеспечить бесперебойное питание активного оборудования системы радиофикации.
Телевидение
Предусмотреть устройство системы приема коллективного эфирного телевидения, позволяющую принимать и транслировать к абонентам телевизионный сигнал (47-862 МГц).
Для приема эфирных каналов применить наружную эфирную телевизионную антенну.
Места установки телевизионных розеток, схемы установки антенны определить с учетом возможностей их конструктивного исполнения и функционального назначения помещений.
Электрочасофикация
Предусмотреть подключение и синхронизацию к часовой станции (мастер-часам) ведомых часов по проводной связи с учетом возможностей их конструктивного исполнения и функционального назначения помещений.
Телекоммуникация, компьютерная сеть и оптико-волоконная связь с интернет
Выполнить в соответствии с СП 132.13330. СП 133.13330.2012, СП 134.13330.2022, Р 78.36.039-2014, распоряжением Министерства государственного управления Московской области от 20.09.2016
№ 10-76/РВ.
Охранно-защитную дератизационную систему – предусмотреть устройство ОЗДС.
Предусмотреть выполнение работ по проектированию внутриплощадочных сетей для обеспечения функционирования объекта:
- наружные сети водоснабжения и канализации в границах земельного участка в соответствии с Техническими условиями (нагрузки и технические параметры определить проектом).
- наружные тепловые сети в границах земельного участка в соответствии с Техническими условиями (нагрузки и технические параметры определить проектом).
- наружные электрические сети в границах земельного участка в соответствии с Техническими условиями (нагрузки и технические параметры определить проектом).
- наружные сети связи в границах земельного участка в соответствии с Техническими условиями (нагрузки и технические параметры определить проектом).
Предусмотреть мероприятия по выносу/демонтажу газопровода с участка образовательных учреждений
3.8 Требования к благоустройству территории При создании и развитии благоустройства (в частности разработке архитектурных, технологических, колористических решений, подборе и размещении оборудования, отделочных материалов) должны соблюдаться в полном объеме действующие нормативные и правовые акты Российской Федерации, Московской области и муниципального образования Московской области.
3.9 Требования к интерьерным решениям При разработке интерьеров объекта (в частности разработке архитектурных, технологических, колористических решений, подборе и размещении оборудования, отделочных материалов) должны соблюдаться в полном объеме действующие нормативные и правовые акты Российской Федерации, Московской области и муниципального образования Московской области.
3.10 Проект организации строительства Разработать раздел ПОС в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в том числе подготовить проект организации работ по сносу объекта капитального строительства.
3.11 Требования к энергоэффективности 1) Проектные решения выполнить в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»»:
  • 1. - установить класс энергоэффективности здания – В («высокий»):
  • 2. оснастить системы отопления автоматизированными узлами управления;
  • 3. обеспечить наличие в зданиях площадью свыше 1 тыс. кв.м индивидуального теплового пункта;
  • 4. предусмотреть увеличенное сопротивление теплопередачи наружных стен и перекрытий здания по отношению к базовому уровню;
  • 5. предусмотреть систему централизованного теплоснабжения с коэффициентами энергетической эффективности выше 0,65, систему децентрализованного теплоснабжения;
  • 6. предусмотреть энергоэффективные оконные и витражные системы;
  • 7. оснастить термостатами и измерителями расхода потребляемой тепловой энергии, установленными на отопительных приборах вертикальных систем отопления, термостатами на отопительных приборах;
  • 8. оснастить теплообменниками для нагрева воды на горячее водоснабжение с устройством автоматического регулирования ее температуры, установленными на вводе в здание или части здания;
  • 9. оснастить электродвигателями для вентиляторов вентсистем, лифтов, перемещения воды в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, систем кондиционирования.
  • 10. оснастить приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленными на вводе в здание;
  • 11. оснастить устройствами, оптимизирующими работу вентсистем (воздухопропускные клапаны в окнах или стенах, автоматически обеспечивающие подачу наружного воздуха по потребности, утилизаторы теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного, использование рециркуляции);
  • 12. оснастить регуляторами давления воды в системах холодного и горячего водоснабжения на вводе в здание, строение, сооружение (для многоквартирных домов - на вводе в здание, в квартирах, помещениях общего пользования);
  • 13. оснастить энергосберегающими осветительными приборами;
  • 14. оснастить дверными доводчиками;
  • 15. оснастить второй дверью в тамбурах входных групп, обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии;
  • 16. оснастить ограничителями открывания окон.
  • 17. 2) Подготовить энергетический паспорт.
3.12 Требования к разработке сметной документации 1. Сметную стоимость строительства определить ресурсно-индексным методом в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»
2. Сметную документацию оформить в форматах xml, размещенных на официальном сайте Минстроя России (https://www.minstroyrf.gov.ru/tim/xml-skhemy/).
3. Применяемые строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции, оборудование) должны быть включены в каталоги текущих цен на материалы и оборудование, выпускаемых Государственным автономным учреждением Московской области «Мособлгосэкспертиза» и утверждаемых Московской областной комиссией по индексации цен и ценообразованию в строительстве, в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 23.07.2013 № 538/29 «О Московской областной комиссии по индексации цен и ценообразованию в строительстве».
4. Применение конъюнктурных анализов («по цене поставщика») для определения сметной стоимости строительства не допускается, за исключением случаев определения стоимости заказного инженерно-технического оборудования индивидуального изготовления (системы и щиты вентиляции, электроснабжения, автоматики и т.п.).
5. Разработать ведомость объемов работ и проект сметы контракта с использованием программного сметного комплекса путем автоматизированного формирования документа
по форме приказа Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр и предоставить Заказчику в электронной версии в формате .xlsx и .xml.
6. Затраты на проведение пусконаладочных работ определяются локальными сметными расчетами (сметами), разработанными в соответствии с положениями «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ», утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
7. Предусмотреть компенсацию затрат на оплату комиссии за выдачу банковской гарантии.


Примечание:
1) Состав монтируемого и немонтируемого оборудования предварительно согласовать с Заказчиком.
2) В случае превышения сметной стоимости строительства в текущим уровне цен свыше 1,0 млрд. рублей Исполнитель обеспечивает проведение публичного технологического и ценового аудита в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 19.10.2015 № 956/39 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием московской области и о внесении изменений в порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета московской области, направляемых на капитальные вложения» (при необходимости).
3.13 Государственная экспертиза Представление результатов инженерных изысканий, проектной документации, ЦИМ для проведения государственной экспертизы осуществляется Исполнителем через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области.
Исполнитель представляет на государственную экспертизу результаты инженерных изысканий, проектную документацию, ЦИМ в электронном виде с целью получения положительного заключения государственной экспертизы.
Стоимость экспертизы оплачивает Исполнитель.
3.14 Состав и содержание рабочей документации Состав и содержание разделов рабочей документации обеспечить в объеме, необходимом для осуществления строительно-монтажных работ, благоустройства территории и обустройства помещений с учетом соответствующих государственных и национальных стандартов, требований действующих нормативно-технических документов.
Содержание рабочей документации должно полностью соответствовать проектной документации, ЦИМ.
3.15 Иные требования 1. Рекомендуется преимущественное применение щебня из дробленого бетона, железобетона в соответствии с ГОСТ 32495-2013 «Межгосударственный стандарт. Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона. Технические условия».
2. При проектировании наружного освещения необходимо руководствоваться стандартом систем наружного освещения территорий Московской области, утвержденным распоряжением Министерства благоустройства Московской области от 18.04.2023 № 10Р-4. При этом минимальные значения показателей следует принимать как максимальные. В случае обоснованной необходимости отклонения от максимального значения показателей, указанное решение необходимо утвердить на Научно-техническом совете Министерства строительного комплекса Московской области, утвержденным распоряжением Министра строительного комплекса Московской области от 19.12.2023 № 207.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
4.1 Требования к представлению документации, подтверждающей выполнение работ Результаты выполненных работ передаются Заказчику Исполнителем:
  • на бумажном носителе – оригинал в трех экземплярах;
  • на электронном носителе – в одном экземпляре.


Результатом выполнения работ, предусмотренной настоящим Техническим заданием, являются документы:
  • 1) Результаты инженерных изысканий, на которые получено положительное заключение государственной экспертизы;
  • 2) Проектная документация, на которую получено положительно заключение государственной экспертизы;
  • 3) Составить смету контракта с использованием программного сметного комплекса.
  • 4) 3D – визуализация объекта;
  • 5) ЦИМ, на которую получено положительно заключение государственной экспертизы;
  • 6) Раздел «Система «Безопасный регион»»;
  • 7) Паспорт отходов I-IV классов опасности на каждый вид ОССиГ (в случае образования ОССиГ I-IV классов опасности) или материалы отнесения отходов к V классу опасности (в случае образования отходов V класса опасности);
  • 8) Ведомость образования отходов с разделением по видам или группам однородных ОССиГ и классам их опасности, на основании соответствующих разделов проектной документации;
  • 9) Проект благоустройства;
  • 10) Проект интерьеров;
  • 11) Положительное заключение государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий, проектную документацию, ЦИМ;
  • 12) Согласование проектной документации профильного ЦИО, в части планировочных и технологических решений.
  • 13) Материалы для подготовки отчетов о ходе проектирования в соответствии с Регламентом;
  • 14) Проект сметы контракта;
  • 15) Рабочая документация.


Примечание:
1. Предоставляемые документы не должны иметь между собой противоречий;
2. Приемка Заказчиком результатов выполнения работ осуществляется только при предоставлении документов (комплектов документов), указанных в настоящем пункте, в полном объеме. При представлении документов (комплектов документов) не в полном объеме приемка Заказчиком результатов выполнения работ не осуществляется.
Исполнитель обеспечивает получение разрешения на строительство.
4.2 Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде
  • текстовая часть – в форматах файлов текстового процессора типа MS Word, табличного процессора типа MS Excel;
  • графическая часть – в растровых графических форматах и в форматах файлов системы автоматизированного проектирования и черчения типа DWG;
  • сметная документация – в форматах файлов табличного процессора типа MS Excel и программного комплекса для составления и проверки сметных расчетов типа Гранд-смета или аналогичных;
  • в целях предоставления полиграфической продукции в электронном виде скомплектовать материалы (в т.ч. исходные данные) на электронном носителе по видам работ и отдельным разделам в межплатформенном формате электронных документов PDF постранично и в виде единых организованных PDF-файлов (с учетом требований национальных стандартов к составу и комплектованию документации);
  • файлы пакета электронных данных (документов) не должны быть зашифрованы, не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие файла;
  • файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования);
  • не допускается в файлах устанавливать опцию запрета копирования и печати содержимого файла;
  • при формировании пакета электронных данных (документов) должна быть обеспечена целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые объекты должны быть встроены («внедрены») в тело файла;
  • архивные файловые форматы (RAR) допускается использовать для представления документов с общим объемом количества информации более 500 Мбайт (мегабайт);
  • представление части документа (не в полном объеме) не допускается;
  • для представляемых графических изображений не должны быть применены растягивание/сжатие, поворот растровых изображений и иные трансформации;
  • копии текстовых документов должны соответствовать определениям ГОСТ Р 7.0.8-2025 и не содержать визуально воспринимаемых признаков изменения документа, полностью воспроизводящего информацию подлинного документа и всех его внешних признаков или их частей;
  • каждое наименование файла пакета электронных данных (документов) должно соответствовать содержанию файла (включая надписи и графические изображения);
  • файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, архитектурных деталей.
4.3 Технические требования к представлению результатов ЦИM в электронном виде Цифровая информационная модель, разработанная в соответствии с заданием, передается заказчику в редактируемом (исходном) формате, а также в открытом формате обмена проектными данными IFC.
Все электронные образы, включая графику, должны быть собраны в отдельные электронные книги, каждая книга или чертежи в отдельный файл.
Общие требования к ЦИM:
- моделирование всех объектов должно проводиться в соответствии с их истинными размерами в масштабе 1:1, в метрической системе измерений (мм, м2, м3);
- все элементы ЦИM-модели должны быть строго классифицированы по типам и категориям объектов на основе библиотечных элементов. 3D визуальное отображение ЦИM- не должно содержать неклассифицированные элементы;
- все основные элементы и объекты ЦИM должны иметь габаритные размеры, соответствующие фактическим строительным элементам;
- элементы модели должны содержать атрибутивную информацию по материалам (отделка, марки бетона, марки стали и пр.), техническим и технологическим характеристикам, производителям, маркировкам и артикулам в объеме достаточным для выпуска проектной/рабочей документации;
- структура ЦИM должна иметь разбиение (группировку) на функциональные части: разделы проекта, этажи, секции, функциональные зоны, уровни и пр.;
- в структуре ЦИM наименования разделов проекта и инженерных систем должны соответствовать наименованиям и обозначениям в проектной документации;
- все разделы проекта (архитектура, элементы конструктивного каркаса, и др.) должны иметь различные цветовые решения;
- ЦИM (в проприетарном формате) должна обеспечивать автоматизированное изменение графических и текстовых частей проектной/рабочей документации, при внесении изменений в ЦИM.
Требования к качеству ЦИM:
ЦИM должны быть проверены:
- на проектные ошибки (недостаточно высоты между коммуникациями и полом);
- на коллизии (конфликты, пересечения);
- на соответствие нормам проектирования;
- проверка элементов на самопересечение и дубли;
- «неразрывные» элементы ЦИM не должны состоять из нескольких частей, а также в ЦИM не должно быть дублированных и перекрывающихся объектов;
- все файлы ЦИM должны быть проверены на «жесткие» (столкновения) и «мягкие» (проверка допустимых расстояний/зазоров) коллизии (должны быть обнаружены коллизии с превышением технологического допуска на 15 мм);
- в ЦИM не допускается использовать классифицированные элементы не по назначению (например, запрещено использовать объект «стена» для моделирования элементов лестничных маршей, колонн, балок, скатов кровли и т.д.).

Примечание:
По запросу Заказчика в период выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, Исполнитель предоставляет Заказчику презентационные материалы, характеризующие ЦИM.
4.4 Требования к выполнению строительно-монтажных работ Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правила безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России;
При производстве работ должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии;
При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы;
Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требованиям нормативных документов, установленных законодательством;
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства для жителей. Работы производятся в строгом соответствии с действующими нормами по охране окружающей среды;
Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ;
В местах производства ремонтных работ использовать ограждающие средства, соблюдать требования безопасности производства работ; обеспечивать своевременный вывоз строительного мусора, не допускается несанкционированное складирование отходов в неустановленных местах или газонах;
Формулировку по вывозу отходов в ТЗ изложить: Содержать и производить уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также обеспечивать чистоту выезжающих транспортных средств, дорожной строительной техники (в течение срока действия Контракта), обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (далее – ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области (перечень размещен на сайте Министерства экологии и природопользования Московской области), с предоставлением документов, подтверждающих сдачу (прием) всего объема ОССиГ, образуемого на Объекте (реестр и копии погашенных электронных талонов ОССиГ, в соответствии с балансом (планом) земляных масс, проектом организации работ по сносу и демонтажу).
Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество;
Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового готовых объектов в эксплуатацию;
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя;
Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства РФ об охране труда, а также стандартов безопасности труда, правил и типовых инструкции по охране труда, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам рабочей среды и трудового процесса); правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России;
Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами;
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий и допущенные к применению органами государственного надзора. Продолжительность рабочего дня для персонала Исполнителя не должна превышать норму, установленную ТК РФ.
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 08.04.2024 №315-ПП исполнитель обеспечивает ведение и предоставление исполнительной документации в электронном виде;
Исполнителю обеспечить работу в информационных системах необходимых для реализации строительства.

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ: применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать проектной документации, техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам. Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Исполнителем путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Все работы должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами – санитарными нормами и правилами (СанПиН), строительными нормами и правилами (СНиП), правилами пожарной безопасности (ППБ), правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭУ) и др. Возвратные материалы остаются у Исполнителя, не подлежат вторичному использованию.

Требования по гарантии качества: гарантия предоставляется в полном объеме на все работы и материалы – 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Акта приемки объекта капитального строительства. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Исполнитель их устраняет в установленный Заказчиком срок за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
4.5 Законодательная, нормативная и правовая база При выполнении работ, предусмотренной настоящим Техническим заданием, должны быть в полном объеме соблюдены требования законодательства Российской Федерации, Московской области и муниципального образования Московской области, в том числе:
1. СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
2. СП 140.13330.2024. «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;
3. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
4. МР 2.1.0246-21. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021);
5. СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
6. СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения»;
7. Приказ МЧС России от 19.03.2020 № 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
8. Регламент взаимодействия центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных учреждения Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области при планировании и реализации мероприятий по строительству, реконструкции, сносу объектов капитального строительства и оформлению прав на объекты областной собственности в составе государственных программ (подпрограмм) Московской области, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 21.12.2022 №1435/47;
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;
10. Постановление Правительства Московской области от 27.03.2018 №195/12 Об утверждении Плана мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.01.2015 № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;
  • 11. Распоряжение Министерства Государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 12.04.2024 № 11-52/РВ-07 «Об утверждении правил подключения каждого вида программно-технических комплексов видеонаблюдения к единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде»;
  • 12. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 29.02.2024 №11-18/РВ-07 "Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион".
  • 13. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 29.02.2024 № 11-19/РВ-07 «Об утверждении Типовых технических требований к инженерной инфраструктуре многоквартирных домов и социально-значимых объектов, используемой при подключении к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и рекомендаций к сетям связи общего пользования.
  • 14. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.12.2023 №11-219/РВ-07 Об утверждении Положения о системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;
  • 15. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.12.2023 № 11-220/РВ-07 «О государственной информационной системе Московской области «Единая региональная информационная система сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде».

16. «Сборники территориальных единичных расценок на проектно-изыскательные работы» в составе Территориальной сметно-нормативной базы Московской области (ТСНБ-2001 МО);
17. Постановление Правительства МО от 12.07.2016 № 530/24 «Об утверждении Порядка организации охраны объектов Московской области, осуществляемой за счет средств бюджета Московской области»;
18. Распоряжение Министерства строительного комплекса Московской области от 04.12.2023 № 200-РМ «Об утверждении требований к проектным решениям, предъявляемым к объектам капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных средств, на территории Московской области»;
19. Распоряжение Министерства строительного комплекса Московской области от 29.12.2023 № 228-РМ «О внесении изменений в распоряжение Министерства строительного комплекса Московской области от 04.12.2023 № 200-РМ «Об утверждении требований к проектным решениям, предъявляемым к объектам капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных средств, на территории Московской области»;
20. Приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»
21. СП 328.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели».
22. СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах».
23. СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла».
24. СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий»
25. Приказ от 12.03.2022 № 151 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. обеспечение огнестойкости объектов защиты».
26. СП 133.13330.2012 «Свод правил сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях нормы проектирования».
27. СП 134.13330.2022 «Свод правил системы электросвязи зданий и сооружений основные положения проектирования».
28. СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования».
29. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
30 СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
31. СанПиН 2.1.3684-21". Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
32. Нормативно-правовые акты отраслевых центральных исполнительных органов Московской области, устанавливающие требования к оснащению, отделочным материалам, внешнему и внутреннему облику объекта и пр. в соответствии с его функциональным назначением (при необходимости):
33. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".
34. Распоряжение от 10 февраля 2023 г. n р-32об утверждении методических рекомендаций по обеспечению детей дошкольного возраста местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и методики расчета комплексного показателя обеспеченности дошкольным образованием детей дошкольного возраста.
35. Иные законы, нормативные и правовые акты Московской области, муниципального образования Московской области.

Нормативные правовые акты (в том числе ГОСТ, СНиП, СП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия и отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).
4.6. Требования к антитеррористической защищенности объекта При разработке проектных решений по антитеррористической
защищенности социальных объектов должны соблюдаться нормативные и правовые акты Российской Федерации, федеральные образовательные стандарты, нормативные и правовые акты Московской области






 Приложение № 1 к заданию на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»

Схема с указанием ориентировочных границ территории, в отношении которой должны быть выполнены работы, предусмотренные Заданием на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирования





Земельный участок с кадастровым номером: 50:55:0030521:30


Земли государственной собственности, подлежащие разграничению, ориентировочной площадью 230 кв. м, для размещения площадки посадки-высадки пассажиров
и парковки.






Приложение № 2 к заданию на Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»


ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная»

Общие характеристики:
1. Наполняемость групповой ячейки ДОУ:
1) группы до 3-х лет (ранний возраст) - 25 мест (одна группа на 25 мест);
2) группа от 3-х до 4-х лет (дошкольный возраст, младшие) - 50 мест (две группы по 25 мест);
3) группы от 4-х до 5-ти лет (дошкольный возраст, средние) - 50 мест (две группы по 25 мест);
4) группы от 5-ти до 6-ти лет (дошкольный возраст, старшие) - 50 мест (две группы по 25 мест);
5) группы от 6-ти до 7-ми лет (дошкольный возраст, подготовительная группа) – 25 мест (одна группа на 25 мест).
2. Максимальная вместимость ДОУ 200 мест.
3. Этажность ДОУ – не более 3 этажей без учета технического подполья:
1) на 1-ом этаже разместить группы раннего возраста;
2) на 3-ем этаже допускается разместить дополнительные помещения для работы с детьми, подготовительную группу (от 6-ти до 7-ми лет) и группу старшего дошкольного возраста (от 5-ти до 6-ти лет)
3) помещения пребывания детей и медицинского назначения не должны быть размещены в подземном этаже;
4. Режим пребывания ДОУ – полного дня.
5. Контингент детей ДОУ – общеразвивающий.
6. Тип ДОУ – общего типа.
7. Общие планировочные характеристики здания ДОУ:
1) Для конфигурации здания предусмотреть компактную модульную структуру;
2) при планировании групповых ячеек обеспечить условия для соблюдения принципа групповой изоляции;
3) Оптимальная форма игровых и спален прямоугольная (приближенная к квадрату, многоугольная форма и излишне вытянутая прямоугольная форма не допускается);
4) размещение групповых ячеек над помещениями пищеблока и постирочной не допускается;
5) в помещениях следует избегать устройства внешних углов, а имеющиеся углы округлять;
6) лестницы должны иметь двусторонние поручни и ограждение;
7) высота основных и дополнительных помещений ДОУ от поверхности пола до поверхности потолка должна быть не менее 3,0 м;
8) высоту (в т.ч. от поверхности пола до нижних поверхностей подвесных потолков и выступающих конструкций инженерных коммуникаций) вспомогательных коммуникационных подсобных и технических помещений устанавливают в соответствии с функциональными техническими и технологическими процессами;
9) для передвижения инвалидов-колясочников в помещениях ДОУ должны быть обеспечены: возможности одного разворота диаметром 1,4 м на каждом отрезке пути длиной не более 4 м; ширина дверных проемов не менее 0,9 м; ширина проходов в помещениях - не менее 1,2 м; ширина сантехнической кабины не менее 1,4 м (подъезд к унитазу сбоку) по СП 59.13330;
10) ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек должна быть не менее 1,2 м; входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах; ширина коридора на путях эвакуации должна быть не менее 1,5 м;
8. Не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. Групповую ячейку допускается считать единым помещением.
9. Показатели по естественному и искусственному освещению нормируются для помещений раздевальных, групповых, игровых, столовых, комнат музыкальных и гимнастических занятий, спальных, изоляторов, комнат для заболевших детей, при этом совмещенное освещение (КЕО при совмещении естественного и искусственного освещения) в групповых и игровых не допускается.
10. Прямым естественным светом должны быть обеспечены все помещения ДОУ с длительным нахождением людей, в т.ч. коридоры с холлами (местами отдыха). Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещённого освещений помещений здания ДОУ следует устанавливать в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. Нормы и качественные показатели освещённости для помещений общественного питания ДОУ, следует обеспечивать согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
11. При боковом одностороннем освещении основных помещений ДОУ допустимая ориентация окон - в границах 85°-275° (оптимальная - 180°). При боковом двухстороннем освещении ориентация не ограничивается.
12. Естественным светом, в том числе проникающим из смежных помещений через световые проёмы или светопроницаемые ограждающие конструкции, обеспечивая нормативные показатели освещения согласно СП 52.13330, допускается освещать:
- раздевальные, туалеты, буфетные - в основных помещениях;
- гардеробы, душевые, бассейны, физкультурные залы, комнаты преподавателей и тренеров - в дополнительных помещениях;
- бытовые персонала, комнату охраны, приемные медицинских помещений, моечные пищеблока, коммуникационные помещения и пути эвакуации, кроме лестниц типа Л1 (освещаемых прямым светом) - в вспомогательных помещениях;
13. Во всех помещениях ДОУ необходимо предусматривать искусственное освещение: в групповых и зальных помещениях - общее равномерное, локализованное и комбинированное; в спальных помещениях и верандах - общее равномерное и дежурное (ночное): во вспомогательных помещениях - аварийное эвакуационное и резервное; охранное и дежурное (по заданию на проектирование, в том числе на эксплуатируемых кровлях).
14. В ДОУ не допускается открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей под потолком, в стенах и в полу спальных помещений.
15. Если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех МГН за необходимое время, то на путях эвакуации, формируемых в соответствии с ГОСТ 12.1.004, Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, СП 1.13130, предусмотреть зоны безопасности.
16. Предусмотреть возможность специального пропускного режима для обеспечения антитеррористической защищенности в соответствии с СП 132.13330, класс объекта по значимости – третий, кроме того предусмотреть:
- система охранная телевизионная (в соответствии с техническими условиями на подключение к системе «Безопасный регион»;
- система охранной и тревожной сигнализации;
- система экстренной связи.
17. Степень огнестойкости здания, класс конструктивной пожарной опасности, высоту здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека принять в зависимости от числа мест в здании в соответствии с СП 2.13130.
18. Для отделки внешних поверхностей наружных стен здания применить фасадные системы класса К0 с использованием негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции.
19. Части здания, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.
20. Пределы огнестойкости строительных конструкций и противопожарных преград, с также типы заполнения проемов в противопожарных преградах принять согласно № 123-ФЗ, СП 2.13130. и СП 4.13130.
21. Не размещать под спальными помещениями, актовыми залами, а также в подвальных этажах технические помещения категорий В1-В3.
22. Предусматриваемые в составе объекта помещения со спальными местами, пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (серверные, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделить противопожарными стенами
не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (при I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа).
23. Предусмотреть дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
24. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифта, предназначенного для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанному лифту предъявляются такие же требования, как к лифту для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такой лифт может использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара согласно ч. 15 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
25. Расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей (в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при возникновении пожара, обеспечение противодымной защиты путей эвакуации, характеристики пожарной опасности материалов отделки стен, полов и потолков в помещениях и на путях эвакуации, число, расположение и габариты эвакуационных выходов принять в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130 и СП 59.13330.
26. Основные (укрупненные, расчетные) показатели здания:
- укрупненный показатель общей площади ДОУ: 3 250 кв.м.;
27. Показатель общей расчетной площади помещений, указанный в 26 настоящего технологического задания, может быть скорректирован в ходе проектирования при условии обосновании в потребности (сложная конфигурация земельного участка, стесненная жилая застройка).
28. Уменьшение минимальных значений показателей помещений, указанных в пунктах 29 – 38, не допускается.

Параметры и характеристики помещений:

29. Помещения вестибюльной группы (для родителей):
1) наружные входы для дошкольных групп должны быть оборудованы двойным тамбуром;
2) холл – с зоной контроля доступа (турникет), лифтом для МГН;
3) помещение охраны:
- стойка охраны при тамбуре и зоне контроля доступа;
- помещение охраны с санузлом;
- серверная для систем (видеонаблюдение, противопожарная, антитеррор);
4) колясочная;
5) коридор.

30. Помещения групповых ячеек и входных групп для детей до 3-х лет (ясельный/ранний возраст, уточняется проектом):
1) 1 группа на 25 детей;
2) групповые ячейки располагаются на 1 этаже с самостоятельным выходом на игровую площадку, оборудованным тамбуром-накопителем со стеллажами для игрушек, используемых на улице;
3) в состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной);
4) площадь групповой ячейки (из расчета норматива площади на одного ребенка и кратности воздухообмена);
5) каждая раздевальная оборудуется:
- 25 шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными промаркированными ячейками с полками для головных уборов, крючками.
- скамьями с мягким сидением на 25 детей;
- шкафами для сушки верхней одежды и обуви детей с сушильной системой на 25 комплектов либо помещением с условием для сушки верхней одежды и обуви детей;
- зоной для переодевания (пеленания) и кормления грудных детей с размещением пеленального стола, стула, бака с крышкой для грязного белья (возле пеленального стола), раковиной для мытья рук, шкафом для одежды матерей (уточняется проектом);
6) каждая групповая должна быть принята площадью из расчета не менее 2,5 кв. м на 1 ребенка, без учета мебели и ее расстановки, и оборудована:
- зонами для проведения игр, занятий и приема пищи;
- зоной для сборно-разборного группового манежа размером 6х5 м с высотой 0,4м длинной стороной параллельно окнам и на расстоянии от них не менее 1,0 м в светлой части помещения (уточняется проектом);
- столами и стульями на 25 детей;
- горкой с лесенкой высотой не более 0,8 м и длиной ската - 0,9 м, мостики длиной 1,5 м и шириной 0,4 м с перилами высотой 0,45 м (уточняется проектом);
7) каждая спальня должна быть принята площадью из расчета не менее 1,8 кв. м на 1 ребенка и оборудована:
- 25 стационарными (не выдвижными, не раскладными) кроватями (игровая и образовательная деятельность в спальнях не предусматривается);
8) буфетная – с местом для размещения трехгнездной моечных ванн, стеллажей для посуды, посудомоечной машины (уточняется проектом) и столом для сбора пищевых отходов;
9) туалетная (совмещенная с умывальной) включает 2 зоны без выделения их в отдельные помещения и должна быть оборудована:
- 5 умывальными раковинами для детей с подводкой горячей и холодной воды для детей;
- 1 раковиной и унитазом (в отдельной кабине) для персонала;
- шкафом (стеллажом) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и сливом для их обработки;
- детской ванной (для детей ясельного возраста);
- хозяйственным шкафом;
- вешалками для детских полотенец по списочному составу детей (отдельно для рук и для ног) рядом с умывальниками или напротив них;
10) при выполнении планировочного решения групповой выполнение коридоров не требуется.

31. Помещения групповых ячеек для детей от 3-х до 4-х лет:
1) 2 группы от 3-х до 4-х лет по 25 детей (дошкольный возраст, младшие);
2) в состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной);
3) площадь каждой групповой ячейки (из расчета норматива площади на одного ребенка и кратности воздухообмена);
4) каждая раздевальная оборудуется:
- 25 шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными промаркированными ячейками с полками для головных уборов, крючками.
- скамьями с мягким сидением на 25 детей;
- шкафами для сушки верхней одежды и обуви детей с сушильной системой на 25 комплектов либо помещением с условием для сушки верхней одежды и обуви детей;
5) каждая групповая должна быть принята площадью расчета не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка, без учета мебели и ее расстановки, и оборудована:
- столами и стульями на 25 детей;
- зонами для проведения игр, занятий и приема пищи;
6) каждая спальня должна быть принята площадью из расчета не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка и оборудована:
- 25 стационарными (не выдвижными, не раскладными) кроватями (игровая и образовательная деятельность в спальнях не предусматривается);
7) буфетная – с местом для размещения трехгнездной моечных ванн, стеллажей для посуды, посудомоечной машины (уточняется проектом) и столом для сбора пищевых отходов;
8) туалетная (совмещенная с умывальной) включает 2 зоны без выделения их в отдельные помещения и должна быть оборудована:
- 5 умывальными раковинами для детей с подводкой горячей и холодной воды для детей;
- 5 унитазами для детей;
- 1 раковиной и унитазом (в отдельной кабине) для персонала;
- местом для мытья ног – уклон конструкции пола в сторону сливного трапа с душем на гибком шланге);
- вешалками для детских полотенец по списочному составу детей (отдельно для рук и для ног) рядом с умывальниками или напротив них;
- шкафами (стеллажами) с ячейками для хранения персональных сидений на унитаз по списочному составу детей и сливом для их обработки;
- хозяйственным шкафом и шкафом для уборочного инвентаря;
9) при выполнении планировочного решения групповой выполнение коридоров не требуется.

32. Помещения групповых ячеек для детей от 4-х до 5-ти лет:
1) 2 группы от 4-х до 5-ти лет по 25 детей (дошкольный возраст, средняя);
2) в состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной);
3) площадь каждой групповой ячейки (из расчета норматива площади на одного ребенка и кратности воздухообмена);
4) каждая раздевальная оборудуется:
- 25 шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными промаркированными ячейками с полками для головных уборов, крючками;
- скамьями с мягким сидением на 25 детей;
- шкафами для сушки верхней одежды и обуви детей с сушильной системой на 25 комплектов либо помещением с условием для сушки верхней одежды и обуви детей ориентировочной площадью 5 кв.м.;
5) каждая групповая должна быть принята площадью расчета не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка, без учета мебели и ее расстановки, и оборудована:
- зонами для проведения игр, занятий и приема пищи;
- столами и стульями на 25 детей;
6) каждая спальня должна быть принята площадью из расчета не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка и оборудована:
- 25 стационарными (не выдвижными, не раскладными) кроватями (игровая и образовательная деятельность в спальнях не предусматривается);
7) буфетная – с местом для размещения трехгнездной моечных ванн, стеллажей для посуды, посудомоечной машины (уточняется проектом) и столом для сбора пищевых отходов;
8) туалетная (совмещенная с умывальной) включает 2 зоны без выделения их в отдельные помещения и должна быть оборудована:
- 5 умывальными раковинами для детей с подводкой горячей и холодной воды для детей;
- 5 унитазами для детей;
- 1 раковиной и унитазом (в отдельной кабине) для персонала;
- местом для мытья ног – уклон конструкции пола в сторону сливного трапа с душем на гибком шланге);
- вешалками для детских полотенец по списочному составу детей (отдельно для рук и для ног) рядом с умывальниками или напротив них;
- шкафами (стеллажами) с ячейками для хранения персональных сидений на унитаз по списочному составу детей и сливом для их обработки;
- хозяйственным шкафом и шкафом для уборочного инвентаря;
9)при выполнении планировочного решения групповой выполнение коридоров не требуется.

33. Помещения групповых ячеек для детей от 5-ти до 6-ти лет:
1) 2 группы от 5-ти до 6-ти лет по 25 детей (дошкольный возраст, старшая);
2) в состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной);
3) площадь каждой групповой ячейки (из расчета норматива площади на одного ребенка и кратности воздухообмена);
4) каждая раздевальная оборудуется:
- 25 шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными промаркированными ячейками с полками для головных уборов, крючками.
- скамьями с мягким сидением на 25 детей;
- шкафами для сушки верхней одежды и обуви детей с сушильной системой на 25 комплектов либо помещением с условием для сушки верхней одежды и обуви детей;
5) каждая групповая должна быть принята площадью расчета не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка, без учета мебели и ее расстановки, и оборудована:
- зонами для проведения игр, занятий и приема пищи;
- столами и стульями на 25 детей;
6) каждая спальня должна быть принята площадью из расчета не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка и оборудована:
- 25 стационарными (не выдвижными, не раскладными) кроватями (игровая и образовательная деятельность в спальнях не предусматривается);
7) буфетная – с местом для размещения трехгнездной моечных ванн, стеллажей для посуды, посудомоечной машины (уточняется проектом) и столом для сбора пищевых отходов;
8) туалетная (совмещенная с умывальной) включает 2 зоны без выделения их в отдельные помещения и должна быть оборудована:
- не менее 5 умывальных раковин для детей с подводкой горячей и холодной воды;
- не менее 5 детскими унитазами (для мальчиков и для девочек) с туалетными закрывающимися кабинами;
- 1 раковиной и унитазом (в отдельной кабине) для персонала;
- местом для мытья ног – уклон конструкции пола в сторону сливного трапа с душем на гибком шланге);
- вешалками для детских полотенец по списочному составу детей (отдельно для рук и для ног) рядом с умывальниками или напротив них;
- шкафами (стеллажами) с ячейками для хранения персональных сидений на унитаз по списочному составу детей и сливом для их обработки;
- хозяйственным шкафом и шкафом для уборочного инвентаря;
9) при выполнении планировочного решения групповой выполнение коридоров не требуется.

34. Помещения групповых ячеек для детей от 6-ти до 7-ми лет:
1) 1 группа от 6-ти до 7-ми лет на 25 детей (подготовительная);
2) в состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной);
3) площадь каждой групповой ячейки (из расчета норматива площади на одного ребенка и кратности воздухообмена);
4) каждая раздевальная оборудуется:
- 25 шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными промаркированными ячейками с полками для головных уборов, крючками.
- скамьями с мягким сидением на 25 детей;
- шкафами для сушки верхней одежды и обуви детей с сушильной системой на 25 комплектов либо помещением с условием для сушки верхней одежды и обуви детей ориентировочной площадью 5 кв.м.;
6) каждая групповая должна быть принята площадью расчета не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка, без учета мебели и ее расстановки, и оборудована:
- зонами для проведения игр, занятий и приема пищи;
- столами и стульями на 25 детей;
7) каждая спальня должна быть принята площадью из расчета не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка и оборудована:
- 25 стационарными (не выдвижными, не раскладными) кроватями (игровая и образовательная деятельность в спальнях не предусматривается);
8) буфетная – с местом для размещения трехгнездной моечных ванн, стеллажей для посуды, посудомоечной машины (уточняется проектом) и столом для сбора пищевых отходов;
9) туалетная (совмещенная с умывальной) включает 2 зоны без выделения их в отдельные помещения и должна быть оборудована:
- не менее 5 умывальных раковин для детей с подводкой горячей и холодной воды;
- не менее 5 детскими унитазами (для мальчиков и для девочек) с туалетными закрывающимися кабинами;
- 1 раковиной и унитазом (в отдельной кабине) для персонала;
- местом для мытья ног – уклон конструкции пола в сторону сливного трапа с душем на гибком шланге);
- вешалками для детских полотенец по списочному составу детей (отдельно для рук и для ног) рядом с умывальниками или напротив них;
- шкафами (стеллажами) с ячейками для хранения персональных сидений на унитаз по списочному составу детей и сливом для их обработки;
- хозяйственным шкафом и шкафом для уборочного инвентаря;
1) при выполнении планировочного решения групповой выполнение коридоров не требуется.

35. Дополнительные помещения для занятий с детьми:
1) помещения музыкального зала:
- расположить блоком-секцией;
- музыкальный зал;
- помещение музыкального работника;
- инвентарная.
2) помещения физкультурного зала:
- расположить блоком-секцией;
- физкультурный зал;
- инвентарная;
- тренерская с душевой кабиной, туалетом и умывальником.

36. Группа медицинских помещений:
1) размещение:
- отдельный вход из общего коридора;
- разместить на 1-ом этаже;
2) медицинский кабинет с местом для временной изоляции заболевших детей;
3) процедурная;
4) туалет с помещением для приготовления диз. растворов;
5) кабинет логопеда (возможное размещение вне медицинского блока);

37. Группа помещений пищеблока:
1) пищеблок на сырье;
2) объемно-планировочные решения помещений пищеблока должны предусматривать последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции;
3) набор производственных помещений предусмотреть в соответствии
с санитарными правилами и нормами;
4) размещение помещений пищеблока на 1 этаже;
5) коридор, тамбуры.

38. Служебно-бытовые помещения в объеме необходимом и достаточном для функционирования ОКС, ориентировочный набор помещений:

1) помещения стиральной:
- стиральная;
- гладильная;
- приемка/выдача чистого белья;
- приемка/выдача грязного белья;
- комната кастелянши;
2) кабинет заведующего;
3) кабинет завхоза;
4) методический кабинет;
5) хозяйственная кладовая;
6) туалет персонала на каждом этаже;
7) туалет для МГН на каждом этаже;

Приложение к контракту_5024171050_Сулиманова_НС.sign

Текст из документа не выделен
Unsupported format

Умный контракт_выполнение работ одновременно по..._5024171050_Сулиманова_НС.sign

Текст из документа не выделен
Unsupported format