Печатная_форма_электронного_контракта.html

Тип: договор
Электронный контракт, сформированный с использованием ЕИС

Версия 2 ревизия 1

1. Общая информация о контракте

1.1 Реквизиты контракта
Контракт заключен для выполнения государственного оборонного заказа Нет
Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу  
Номер контракта 0148200005425000362



1.2. Основание заключения контракта
Идентификационный код закупки 252502417105050240100104800014120243
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Открытый конкурс в электронной форме
Номер извещения об осуществлении закупки (приглашения) 0148200005425000362
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭОК1 от 27.06.2025



2. Стороны контракта

2.1. Информация о заказчике
Организационно-правовая форма 75204: Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации
Полное наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Сокращенное наименование ГКУ МО «ДЗКС»
ИНН 5024171050
КПП 502401001
Место нахождения 143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. КРАСНОГОРСК, Г КРАСНОГОРСК, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 7
Почтовый адрес Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 7.
Ответственное должностное лицо заказчика Суровцев Роман Вячеславович
Адрес электронной почты gku.dzks@mosreg.ru
Номер контактного телефона 7-498-6028386



2.2. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе)
Вид Юридическое лицо РФ
Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙТРАСТКАПИТАЛ»
Сокращенное наименование ООО «СТК»
ИНН 9719008573
КПП 771901001
Статус Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
Место нахождения (место жительства) 105203, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 126, ПОМЕЩ. 16Н/3
Почтовый адрес 105203, - МОСКВА, - ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 126, КОМ. 41, ЭТАЖ 4
Адрес электронной почты stk121020@gmail.com
Номер контактного телефона 7 9771178542
Руководитель (лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица) ДЖАЛИЛОВ ГАДЖИМУРАД НУРИСЛАМОВИЧ
ИНН 055052521502
Должность ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



3. Предмет контракта
Предмет контракта Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А
Специализация Предмет контракта относится к работам по строительству
Контракт заключен в соответствии с частью 56 статьи 112 44-ФЗ (одновременное выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 55 статьи 112 44-ФЗ)
Контракт жизненного цикла (в соответствии с частью 16 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ) Нет



3.1. Объект закупки
Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг - Нет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А Работа Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) 1 Условная единица (усл. ед) 548 503 121.45 20%   548 503 121.45
Итого: 548 503 121.45



4. Условия контракта

4.1. Сроки исполнения контракта
Дата начала исполнения контракта 0 календарных дней с даты заключения контракта
Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) 445 календарных дней с даты начала исполнения контракта



4.2. Этапы исполнения контракта
Дата начала исполнения этапа Дата окончания исполнения этапа Срок исполнения этапа с даты начала исполнения контракта Цена этапа Размер аванса по этапу
0 календарных дней с даты начала исполнения контракта   258 календарных дней 28 431 119.60 8 529 335.88
30.00 %
0 календарных дней с даты начала исполнения контракта   421 календарных дней 38 493 312.85 11 547 993.86
30.00 %
0 календарных дней с даты начала исполнения контракта   445 календарных дней 481 578 689.00 144 473 606.70
30.00 %



4.3. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
Страна Адрес Дополнительная информация об адресе
Российская Федерация обл Московская, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Речная, д. 7  



4.4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги Да
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара В соответствии с разделом 6 Контракта
Требования к гарантии производителя товара В соответствии с разделом 6 Контракта
Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги В соответствии с разделом 6 Контракта
Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг Да



4.5. Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)
Вид обеспечения Размер обеспечения исполнения контракта в % Размер обеспечения исполнения контракта, который должен предоставить поставщик (подрядчик, исполнитель) Порядок предоставления, требования к обеспечению
1 2 3 4
Обеспечение исполнения контракта 30.00 166050936.44 Контракт заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, либо предоставлением независимой гарантии (НГ- далее ). НГ должна быть безотзывной и соответствовать требованиям ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005, приложения к Извещению (прилагается отдельным файлом). Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. НГ должна в том числе содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой НГ, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых НГ. Срок действия НГ устанавливается с учетом требований пп. 5 ч. 2 ст. 45 и ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Обеспечение исполнения контракта по поставке товара или выполнению работы      
Обеспечение исполнения контракта по последующему обслуживанию, эксплуатации (при наличии) в течение срока службы, ремонту и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара      
Обеспечение исполнения гарантийных обязательств 3.00 16605093.64 Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) перед оформлением документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, либо предоставлением независимой гарантии. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005.Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Независимая гарантия должна в том числе содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Срок действия независимой гарантии устанавливается с учетом требований пп. 5 ч. 2 ст. 45 и ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.



4.6. Условия привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО
Предъявляется требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44 ФЗ
Если поставщик (подрядчик, исполнитель) является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, то требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНО к такому поставщику (подрядчику, исполнителю) не предъявляется		 Да
Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО (%) 40.00
За неисполнение условий по привлечению к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНО предусмотрена гражданско-правовая ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя)  



4.7. Прочие условия
Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да
Предусмотрено уменьшение суммы, подлежащей уплате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей Нет
Предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) Да



5. Финансирование контракта

5.1. Источник финансирования
Наименование бюджета Московская область
Вид бюджета Бюджет субъекта Российской Федерации
Закупка за счет собственных средств организации  



5.2. Цена контракта
Способ указания цены контракта Цена контракта
Цена контракта 548503121.45
Цена за право заключения контракта  
Валюта контракта РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Формула цены контракта  
Предусмотрена выплата аванса Да
Размер аванса (%) 30.00
Размер аванса в валюте контракта 164 550 936.44



5.3. Информация о казначейском, банковском сопровождении
Казначейское или банковское сопровождение контракта не требуется.

5.4. График платежейФинансирование за счет бюджетных средств
Код бюджетной классификации Российской Федерации Код объекта капитального строительства/недвижимого имущества Сумма контракта (в валюте контракта) Аванс
на 2026 год
1 2 3 4
8600709183Ю950529243   164 550 936.44 Да
8600709183Ю950529243   258 952 185.01 Нет
8600709183Ю950520243   125 000 000.00 Нет
Итого 548 503 121.45  



5.5. Платежные реквизиты заказчика
Наименование организации, ИНН, КПП Тип счета Номер лицевого счета Номер банковского (казначейского) счета Реквизиты банка, ТОФК Наименование контрагента для п/п
1 2 3 4 5 6
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
ИНН: 5024171050 КПП: 502401001		 Лицевой счет в ФО 03860D45970 03221643460000004800 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО // УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Москва
БИК: 004525987, к/с: 40102810845370000004		  



5.6. Реквизиты для осуществления оплаты
Наименование организации / ФИО, ИНН, КПП Тип счета Номер лицевого счета/код поступления Номер банковского (казначейского) счета Реквизиты банка, ТОФК Наименование контрагента для п/п, ОКТМО, КБК
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙТРАСТКАПИТАЛ»
ИНН: 9719008573 КПП: 771901001
Поставщик (подрядчик, исполнитель)		 Расчетный счет в банке   40702810601840001346 АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва
БИК: 044525593, к/с: 30101810200000000593		 ООО «СТК»



6. Документы, сформированные без использования ЕИС

Наименование файла
1 Приложения к проекту контракта
2 Проект контракта

Подпись поставщика

Владелец сертификата:
ДЖАЛИЛОВ ГАДЖИМУРАД НУРИСЛАМОВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «СТК»

Сертификат:
0225ca6d00cbb182a5453eece3b29bafde
Действителен с 13.08.2024 по 13.11.2025

Дата и время подписания:
11.07.2025
18:24:56 ((МСК))		 Подпись заказчика

Владелец сертификата:
Суровцев Роман Вячеславович
Заместитель генерального директора
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Сертификат:
00fc9c16afbc4bf7189c276f599323288e
Действителен с 07.11.2024 по 31.01.2026

Дата и время подписания:
15.07.2025
15:26:41 ((МСК))

Умный контракт_выполнение работ одновременно по проектированию, строительс___строительства _здания_ _вер_38_ 0148200005425000362 2025_07_09-09_37.docx

Тип: договор
Государственный контракт № 0148200005425000362
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А (Идентификационный код закупки № 252502417105050240100104800014120243)


«___» _____________ 20___ год

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», именуемое(ая,ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Суровцева Романа Вячеславовича, действующего на основании доверенности от 28.10.2024 № 252/2024, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙТРАСТКАПИТАЛ», именуемое(ая,ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Джалилова Гаджимурада Нурисламовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке от 27.06.2025 № 0148200005425000362, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной документации, выполнить работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства: «ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А» (далее – Объект), в случае, если проектной документацией предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации Объекта, осуществить поставку такого оборудования (далее – Оборудование), оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, а также обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика (далее – Услуги), (далее все перечисленные обязательства – Работы) и передать результат выполненной Работы по Контракту Заказчику в обусловленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить результат выполненной Работы по Контракту.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной документации в соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирование, являющимся приложением 1 к приложению 5 к Контракту «Описание объекта закупки (техническое задание). Задание на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирование» (далее – работы по проектированию, Задание соответственно), в сроки, установленные Контрактом.
Результатом выполненных работ по проектированию является проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс) проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным) (далее – государственная экспертиза).
Результатом выполненных работ по разработке рабочей документации является рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения Работ и ввода в эксплуатацию Объекта, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией, разработанными в ходе исполнения Контракта в соответствии с пунктом 1.2 Контракта (далее – работы по капитальному ремонту, Проект соответственно), в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является разделом 1 приложения 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» и его неотъемлемой частью (далее – График, приложение 2 к Контракту соответственно).
Объем и содержание работ по капитальному ремонту, подлежащих выполнению, требования к качеству, а также требования к порядку и способу их выполнения Подрядчиком, определяются Проектом и Контрактом.
1.4. Подрядчик обязуется осуществить поставку Оборудования в соответствии со Спецификацией (приложение 6 к Контракту; далее – Спецификация), Техническими требованиями (приложение 7 к Контракту; далее – Технические требования) и оказать Услуги в сроки, установленные Контрактом.
Номенклатура Оборудования и его количество определяются Спецификацией, технические показатели – Техническими требованиями.
Поставка Оборудования осуществляется Подрядчиком с разгрузкой транспортного средства по адресу получателя, указанному в приложении 2 к Контракту (далее – место доставки). Оказание Услуг осуществляется Подрядчиком в месте доставки Оборудования.
1.5. Результатом выполненной Работы по Контракту является Объект, в отношении которого окончены работы по капитальному ремонту, готовый к эксплуатации, получивший разрешительную документацию.
2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость работ по капитальному ремонту, стоимость Оборудования, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту. Цена Контракта составляет 548 503 121 (пятьсот сорок восемь миллионов пятьсот три тысячи сто двадцать один) рубль 45 копеек с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке, указанной в Контракте (далее – Цена Контракта), а в случае если Контракт заключается с лицом, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, Цена Контракта НДС не облагается.
2.2. Стоимость работ по проектированию включает в себя стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по проектированию в соответствии с Заданием, иными условиями Контракта и требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе:
затраты на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы;
стоимость всех расходов, связанных с получением технических условий, согласований, разрешений в согласующих инстанциях, государственных органах, органах местного самоуправлениям, эксплуатирующих организациях и прочие;
затраты на получение положительного заключения государственной экспертизы;
затраты на подготовку сметы контракта в соответствии с Методикой составления сметы контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, сметы такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.08.2023 № 604/пр (далее – Методика составления сметы контракта, Приказ № 604/пр соответственно);
затраты на подготовку ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ;
расходы на вознаграждение Подрядчика за отчуждение Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения работ по проектированию.
Стоимость работ по капитальному ремонту включает в себя:
все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по капитальному ремонту, в том числе стоимость всех работ согласно Проекту;
стоимость приобретения, поставки и монтажа материалов, изделий, конструкций и оборудования, приобретаемых Подрядчиком;
уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту;
расходы, не детализированные в Контракте, но необходимые для качественного выполнения работ по капитальному ремонту.
Стоимость Оборудования включает в себя:
затраты на Оборудование;
расходы по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования в соответствии со Спецификацией;
стоимость услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования специалистов, эксплуатирующих Оборудование;
расходы на упаковку, маркировку, вывоз упаковки и мусора.
2.3. Стоимость работ по проектированию, стоимость работ по капитальному ремонту , стоимость Оборудования указаны в Сведениях об объектах закупки (приложение 1 к Контракту).
2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.1. Источник финансирования:
Бюджет \ Внебюджетные средства Тип средств Код бюджетной классификации расходов Сумма, руб. Лицевой счет Год
Областной бюджет Средства бюджета Московской области (Средства федерального бюджета) 8600709183Ю950520243 87 500 000,00 03860D45970 2026
Областной бюджет Средства бюджета Московской области 8600709183Ю950529243 423 503 121,45 03860D45970 2026
Областной бюджет Средства бюджета Московской области 8600709183Ю950520243 37 500 000,00 03860D45970 2026
2.2. Стоимость отдельных видов Работ указана в разделе «Смета контракта» приложения 1 к Контракту (далее – Смета контракта). Цена этапов исполнения Контракта указана в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» приложения 2 к Контракту.
2.3. Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Контракта, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению Работ или необходимых для этого расходов.
3. Сроки, место и порядок выполнения Работ
3.1. Датой начала исполнения обязательств Сторон по Контракту является дата заключения Контракта. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение Работ.
3.2. Начальный и конечный сроки работ по проектированию, работ по капитальному ремонту, поставки Оборудования и оказания Услуг, а также промежуточные сроки выполнения работ по проектированию, работ по капитальному ремонту, поставки Оборудования и оказания Услуг (если они предусмотрены Контрактом), указаны в Графике.
3.3. Место (места) выполнения Работ указано (указаны) в приложении 2 к Контракту.
3.4. Подрядчик выполняет работы по проектированию, работы по капитальному ремонту, поставляет Оборудование и оказывает Услуги в порядке согласно Графику, Заданию, Проекту и в соответствии с иными условиями, предусмотренными Контрактом.
3.5. Права на результаты интеллектуальной деятельности:
3.1.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по проектированию, а также имущественные права на техническую, рабочую (при наличии), проектную, программную (при наличии) и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее – сопутствующая документация), принадлежат: Московской области от имени которой(го) выступает Заказчик (далее – Правообладатель).
3.1.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами документа о приемке результата выполненных работ по проектированию, указанного в разделе «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту в соответствии с условиями Контракта.
3.1.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
3.1.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Правообладателю.
3.1.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право Правообладателя использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
3.1.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) Правообладателем выступать в защиту интересов Сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда – возместить убытки.
3.2. Подрядчик не вправе передавать сопутствующую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
3.7. В случае если Проект предусматривает при осуществлении работ по капитальному ремонту Объекта поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то Проект, являющийся предметом Контракта, должен содержать отдельный перечень таких товаров. После получения Заказчиком результата выполненных работ по проектированию на основании указанного перечня Заказчик составляет перечень товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, по форме согласно приложению 8 к Контракту и направляет его Подрядчику вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.
3.8. Порядок направления результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на государственную экспертизу:
3.8.1. Срок проведения государственной экспертизы включается в сроки выполнения работ по проектированию, указанные в Графике.
3.8.2. Подрядчик обеспечивает наличие положительного заключения государственной экспертизы.
3.8.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта Заказчик предоставляет Подрядчику документы, подтверждающие полномочия Подрядчика действовать от имени Заказчика при обращении с заявлением о проведении государственной экспертизы, а также полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы.
3.8.4. В целях дальнейшего согласования Заказчиком направления результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на государственную экспертизу не позднее срока, установленного Графиком, Подрядчик передает Заказчику результаты инженерных изысканий и (или) проектную документацию по акту в свободной форме, подтверждающему передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий Заказчику.
3.8.5. Подрядчик в порядке и сроке согласно Графику направляет результаты инженерных изысканий и (или) проектную документацию на государственную экспертизу.
3.8.6. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Подрядчик устраняет за свой счет недостатки (дефекты), выявленные при проведении государственной экспертизы. После устранения недостатков (дефектов), выявленных при проведении государственной экспертизы, Подрядчик обеспечивает осуществление повторной государственной экспертизы за свой счет.
3.8.7. В случае получения положительного заключения государственной экспертизы и предоставления его Заказчику посредством Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ) работы по проектированию считаются выполненными, и Подрядчик действует в порядке, указанном в подпункте 4.2.1 пункта 4.2 Контракта, при условии получения письменного подтверждения Заказчиком финансового обеспечения работ по проектированию.
3.9. Порядок внесения изменений в Проект, получивший положительное заключение государственной экспертизы:
Внесение изменений в Проект допускается по требованию Заказчика либо по предложению Подрядчика.
В случае внесения изменений в Проект по предложению Подрядчика, Подрядчик направляет Заказчику посредством ПИК ЕАСУЗ предложение о необходимости внесения изменений в Проект (далее – Предложение) с обоснованием причин, влекущих необходимость внесения таких изменений.
Заказчик в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Предложения, рассматривает Предложение, по итогам рассмотрения принимает решение о необходимости внесения изменения в Проект либо об отсутствии такой необходимости и направляет решение Подрядчику посредством ПИК ЕАСУЗ.
В случае необходимости внесения изменений в Проект Заказчик направляет Подрядчику посредством ПИК ЕАСУЗ Задание с учетом изменений. Без получения от заказчика Задания с учетом изменений Подрядчик не вправе вносить изменения в Проект.
Если при внесении изменений в Проект по предложению Подрядчика требуется повторное прохождение государственной экспертизы, Подрядчик самостоятельно и за свой счет оплачивает прохождение повторной государственной экспертизы и обеспечивает наличие положительного заключения государственной экспертизы на измененный Проект.
В случае обнаружения Заказчиком, организацией, осуществляющей строительный контроль, отступлений выполненных Работ от Проекта, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную подпунктом 7.3.4 пункта 7.3 Контракта.
3.10. Подрядчик в порядке и сроки, предусмотренные приложением 3 Контракту «Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» (далее – приложение 3 к Контракту), направляет Заказчику ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (далее – ведомости), проекты смет контракта, разработанные в соответствии приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (далее – проекты смет контракта, приказ № 841/пр соответственно).
Подрядчик составляет ведомость для каждого отдельного технологически законченного элемента (вида работ и затрат) в соответствии со структурой сводного сметного расчета (приложение 9 к Контракту) (по видам работ и затрат каждой главы, входящей в состав проектной документации). Ведомость предусматривает детализацию технологически законченного элемента (вида работ и затрат) по видам работ, определение объемов работ и единиц измерения видов работ («Комплекс», «м2», «шт» и пр., указание в качестве единицы измерения видов работ «условная единица» не допускается). Детализация видов работ осуществляется таким образом, чтобы было возможно однозначно идентифицировать содержание и объем работ для удобства их приемки и оплаты в ходе выполнения работ по капитальному ремонту Объекта в соответствии с Графиком.
Подрядчик на основании каждой ведомости составляет проект сметы контракта, предусматривающий указание как цены каждого вида работ всего, так и за принятую в ведомости единицу измерения. Проект сметы контракта составляется по форме согласно приказу № 841/пр. При этом составление проекта сметы контракта осуществляется без использования предусмотренных проектной документацией в соответствии с градостроительным законодательством сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.
В целях дополнительной детализации конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ с наименованием единицы измерения «Комплекс» из этого комплекса работ могут быть выделены отдельные виды работ и затрат (произведено разукрупнение), в случае если такое решение принято Заказчиком.
При группировке и разукрупнении работ и затрат внутри комплекса работ необходимым условием является установление законченности всего объема работ, подтверждающее качество и работоспособность законченных конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, включая необходимые испытания, установленные Проектом.
Подрядчик для каждого проекта сметы контракта определяет начало и окончание срока выполнения, указанных в нем видов работ, и направляет Заказчику проект графика выполнения строительно-монтажных работ в порядке и сроки, установленные приложением 3 к Контракту. При этом общий срок начала и окончания выполнения работ по всем проектам смет контракта не должен превышать срок капитального ремонта Объекта, указанный в Задании.
Не позднее срока, указанного в приложении 2 к Контракту, после приемки Заказчиком результата выполненных работ по проектированию, Заказчик с учетом проектов смет контракта и проекта графика выполнения строительно-монтажных работ, направленных Подрядчиком, вносит изменения в Смету контракта в соответствии с Методикой составления сметы контракта, в График и направляет Подрядчику проект дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт посредством использования ПИК ЕАСУЗ.
Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика указанного в данном пункте Контракта проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт рассмотреть и подписать его посредством ПИК ЕАСУЗ.
Не позднее 1 (одного) рабочего дня после подписания Заказчиком и Подрядчиком, указанного в настоящем пункте Контракта дополнительного соглашения, Подрядчик и Заказчик подписывают посредством ПИК ЕАСУЗ Акт о начале выполнения работ на объекте с указанием в нем сведений о фактическом наличии на строительной площадке механизмов (техники), трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту. Порядок и сроки подписания Акта о начале выполнения работ на объекте установлены в приложении 3 к Контракту.

3.11. Порядок выполнения работ по капитальному ремонту:
3.11.1. Подрядчик обязан до начала выполнения работ по капитальному ремонту получить от Министерства строительного комплекса Московской области посредством направления запроса на адрес электронной почты minstrk@mosreg.ru или в группу https://t.me/proektqr макет для печати баннера сервиса «Что здесь происходит?» с персональным QR-кодом Объекта.
В течение 14 (четырнадцати) дней с момента начала работ по капитальному ремонту напечатать и разместить в визуально доступных местах ограждения Объекта, либо на самом Объекте в случае отсутствия ограждения, на котором производятся работы по капитальному ремонту, баннер сервиса «Что здесь происходит?».
Размещаемый баннер сервиса «Что здесь происходит?» должен отвечать следующим характеристикам:
размеры баннера - 2 на 1,5 метра;
материал изготовления баннера - баннерное полотно.
Макет для печати баннера сервиса «Что здесь происходит?» прилагается к Контракту (приложение 10 к Контракту).
3.11.2. Подрядчик обеспечивает наличие на строительной площадке следующей документации, необходимой для выполнения работ по капитальному ремонту:
Проекта;
положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» или иной организации по проведению государственной экспертизы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
общего журнала работ (далее – журнал);
специальных журналов работ;
исполнительной документации – текстовые и графические материалы, подготовленные в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (далее – Приказ № 344/пр), пунктом 9.2 Свода правил «Организация строительства СНиП 12-01-2004» СП 48.13330.2019, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2019 № 861/пр (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы);
отчета о выполненных работах по исполнению контракта (приложение 11 к Контракту).
3.11.3. Подрядчик ежедневно ведет журнал, в котором отражается весь ход производства работ по капитальному ремонту, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ по капитальному ремонту, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Организация, осуществляющая строительный контроль, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале, а также включает в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ по капитальному ремонту Подрядчиком. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных в журнале.
До начала приемки Заказчиком выполненных работ по капитальному ремонту организация, осуществляющая строительный контроль, подписывает направленные Подрядчиком Заказчику посредством ПИК ЕАСУЗ акты о приемке выполненных работ (КС-2), а также проверяет и своей подписью подтверждает достоверность исполнительной документации.
3.11.4. Подрядчик извещает Заказчика и организации, осуществляющие строительный контроль и авторский надзор (при наличии), о готовности освидетельствования и приемки работ по капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность Объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее – скрытые работы), конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения (далее – ответственные конструкции, участки систем соответственно), в порядке, предусмотренном пунктом 15.1 Контракта, за 3 (три) рабочих дня до начала приемки соответствующих работ по капитальному ремонту.
Перечень скрытых работ, ответственных конструкций, участков систем, подлежащих освидетельствованию, определяется Проектом.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ по капитальному ремонту только после подписания Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приемки ответственных конструкций, участков систем.
Если закрытие скрытых работ выполнено без подписания Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приемки ответственных конструкций, участков сетей, при условии, если Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль, не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, не прошедших освидетельствование, затем восстановить ее за свой счет. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту.
3.11.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки строительной площадки по акту приема-передачи строительной площадки (приложение 12 к Контракту; далее – акт приема-передачи) Подрядчик возводит собственными и (или) привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования и выполнения работ по капитальному ремонту, согласно проекту организации строительства (далее – ПОС).
3.11.6. Представители организаций, осуществляющих строительный контроль и авторский надзор (при наличии), имеют право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ по капитальному ремонту в любое время суток в течение всего срока выполнения работ по капитальному ремонту. Подрядчик обеспечивает представителей таких организаций помещением для работы.
3.11.7. В случае обнаружения Заказчиком, организацией, осуществляющей строительный контроль, недостатков в выполненных работах по капитальному ремонту или некачественно выполненных работ по капитальному ремонту Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения Цены Контракта, установленной в разделе 2 Контракта, устранить недостатки выполненных работ по капитальному ремонту и обеспечить их надлежащее качество.
В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, в двустороннем акте делается соответствующая отметка. В случае неявки Подрядчика для составления двустороннего акта, акт составляется в отсутствии Подрядчика и считается подписанным Подрядчиком. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ по капитальному ремонту, исправления некачественно выполненных работ по капитальному ремонту привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.
3.12. Обеспечение капитального ремонта Объекта материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием осуществляется Подрядчиком.
Все используемые при выполнении работ по капитальному ремонту материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль, а при необходимости, установленный требованиями к организации работ, а также проектной документацией и рабочей документацией, входной лабораторный контроль. Поставщики (производители) материалов, изделий, конструкций и оборудования должны иметь соответствующие лицензии на осуществление деятельности по производству строительных изделий, конструкций и оборудования, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством Российской Федерации данный вид деятельности подлежит лицензированию).
Копии указанных в данном пункте Контракта документов на поставляемые для выполнения работ по капитальному ремонту материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику за 3 (три) рабочих дня до начала производства работ по капитальному ремонту, выполняемых с использованием этих материалов, изделий, конструкций и оборудования.
Подрядчик обеспечивает приемку, разгрузку, складирование и сохранность поступивших на Объект материалов, изделий, конструкций и оборудования в период выполнения работ по капитальному ремонту за свой счет.
Подрядчик несет риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, изделий, конструкций и оборудования до передачи результата выполненной Работы по Контракту Заказчику.
3.13. Порядок поставки Оборудования и оказания Услуг:
3.13.1. Подрядчик обеспечивает подготовку помещения (места) эксплуатации, в котором будет осуществляться сборка, установка, монтаж, ввод в эксплуатацию Оборудования, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.13.2. Поставка Оборудования осуществляется Подрядчиком на Объект на условиях, предусмотренных подпунктом 3.13.1 пункта 3.13 Контракта. Подрядчик в срок, установленный в приложении 3 к Контракту, до осуществления поставки Оборудования направляет в адрес Заказчика уведомление о дате и времени доставки Оборудования на Объект.
Подрядчик обеспечивает упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Объекту и разгрузки. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к соответствующему Оборудованию.
3.13.3. Фактической датой поставки Оборудования на объект считается дата, указанная в документе, подтверждающем факт передачи Оборудования (указано в разделе «Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара» приложения 3 к Контракту).
3.13.4. При поставке Оборудования Подрядчик по месту доставки представляет Заказчику документы, указанные в приложении 3 к Контракту, в том числе вместе с Оборудованием Подрядчик предоставляет:
техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;
гарантию производителя на Оборудование, срок действия которой соответствует сроку, указанному в Контракте, оформленную в виде отдельного документа;
гарантию Подрядчика на Оборудование, срок действия которой соответствует сроку, указанному в Контракте, оформленную в виде отдельного документа;
3.13.5. После поставки Оборудования на Объект Подрядчик в порядке и сроки, установленные Графиком, оказывает Услуги.
Подрядчик обеспечивает привлечение квалифицированного персонала для оказания Услуг в количестве, необходимом для оказания Услуг надлежащего качества.
3.13.6. Сборка, установка и монтаж Оборудования осуществляются Подрядчиком в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования при наличии подготовленного в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации помещения (места) эксплуатации Оборудования.
3.13.7. Ввод в эксплуатацию Оборудования включает в себя пусконаладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Оборудования.
3.13.8. В состав монтажных и пусконаладочных работ Оборудования входят:
распаковка Оборудования;
проверка наличия всех компонентов согласно номенклатуре поставки;
сборка и монтаж Оборудования;
расстановка Оборудования из комплекта поставки на соответствующих рабочих местах;
соединение компонентов Оборудования из комплекта поставки между собой соединительными кабелями;
подключение Оборудования из комплекта поставки к имеющимся информационным и силовым розеткам на Объекте сетевыми и силовыми кабелями, входящими в комплект поставки;
проверка прохождения сигналов связи между компонентами;
включение Оборудования, инициализация предустановленной операционной системы;
первоначальная инициализация Оборудования – основных рабочих параметров согласно инструкции производителя;
проверка функционирования каждой единицы Оборудования из комплекта поставки согласно базовым режимам эксплуатации, указанным в инструкции производителя;
иные мероприятия, необходимые для эксплуатации Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования.
По результатам пусконаладочных работ Подрядчик предоставляет Заказчику протоколы испытаний Оборудования, акты технической готовности Оборудования для комплексного опробования, акты приемки пусконаладочных работ в срок, установленный в подпункте 4.2.4 пункта 4.2 Контракта.
Подрядчик производит индивидуальные испытания монтируемого Оборудования и принимает участие в его комплексной апробации в присутствии представителей Заказчика.
3.13.9. Подрядчик разрабатывает программу обучения правилам эксплуатации Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и проводит инструктаж и обучение правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования специалистов, эксплуатирующих Оборудование, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования.
Обучение правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования специалистов, эксплуатирующих Оборудование, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, включает в себя обучение правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования, оформление учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию Оборудования, применение средств измерений, предусмотренных технической (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и соответствующих требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», необходимых для технического обслуживания и эксплуатации Оборудования, в объеме и порядке, предусмотренном технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.
3.13.10. Результат поставки и монтажа Оборудования, а также оказания Услуг оформляется Актом ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов (приложение 14 к Контракту) в порядке и сроки, указанные в приложении 3 к Контракту.
4. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных Работ и оформления ее результатов, порядок и сроки оплаты выполненных Работ
4.1. Приемка выполненных Работ, в том числе отдельных этапов Работ, осуществляется на основании документов о приемке Работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта. Документ о приемке, указанный в приложении 2 к Контракту, составляется на основании Сметы контракта в соответствии с Проектом, условиями Контракта и подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Сторон Контракта в соответствии с положениями Федерального закона «Об электронной подписи» (далее – документ о приемке).
4.2. Приемка выполненных Работ:
4.2.1. При приемке выполненных Работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных Работ технологиям, принятым при разработке сметных нормативов, а также не выделяется стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций) и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика. Также при приемке выполненных Работ не требуется обоснование размера понесенных Подрядчиком расходов на выполнение указанных работ и затрат, учтенных и не подлежащих выделению в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы контракта.
4.2.2. При приемке выполненных работ по проектированию для подтверждения объемов и качества фактически выполненных работ по проектированию по видам работ по проектированию, включенным в Смету контракта, Подрядчик представляет комплект документов, перечень, порядок и сроки направления Подрядчиком которых определяются Заданием и приложением 3 к Контракту.
4.2.3. При приемке выполненных работ по капитальному ремонту для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету контракта, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом, а также исполнительную документацию (далее – комплект документов).
Перечень, порядок и сроки направления Подрядчиком комплектов документов, в том числе сдачи Подрядчиком результата выполненной работы по Контракту, указаны в приложении 3 к Контракту и разделе 14 Контракта.
4.2.4. При приемке поставленного Оборудования и оказанных Услуг для подтверждения соответствия качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик фактически поставленного Оборудования и оказанных Услуг Спецификации, Техническим требованиям, Проекту Подрядчик представляет комплект документов, перечень, порядок и сроки направления которых определяются приложением 3 к Контракту и иными условиями Контракта.
Непосредственно перед осуществлением приема-передачи Оборудования Заказчиком выполняется входной контроль Оборудования в объеме 100 (ста) процентов от общего объема поставки (проверка соответствия качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Оборудования в соответствии со Спецификацией и Техническими требованиями, проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование, предоставление которых предусмотрено Контрактом и законодательством Российской Федерации).
Приемка Оборудования осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных Работ:
4.3.1. Заказчик осуществляет приемку выполненных Работ, в том числе приемку результата выполненной Работы по Контракту, после получения от Подрядчика соответствующего комплекта документов. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных Работ, в том числе приемки результата выполненной Работы по Контракту, а также порядок и сроки оформления ее результатов установлены разделом «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту.
4.3.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.
Порядок и сроки проведения экспертизы установлены разделом «Порядок и сроки проведения экспертизы» приложения 3 к Контракту.
4.3.3. Заказчик в порядке и сроки, установленные разделом «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту, осуществляет приемку выполненных Работ и подписывает или утверждает подписанный всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документ о приемке, либо в те же сроки направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа о приемке, содержащий перечень выявленных недостатков (далее – мотивированный отказ).
В случае, если Контрактом предусмотрено предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненной Работы осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в порядке и в сроки, которые установлены в приложении 3 к Контракту.
4.3.4. В случае получения мотивированного отказа Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет и направить Заказчику отчет об устранении недостатков, подписанный Подрядчиком, а также документы, указанные в приложении 3 к Контракту.
Со дня получения от Подрядчика указанных в настоящем пункте документов Заказчик действует в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, при этом срок исполнения обязательств Заказчика, установленный настоящим разделом Контракта, исчисляется со дня получения таких документов.
4.3.5. В случае, если выявленные недостатки, указанные в мотивированном отказе, не устранены Подрядчиком Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с условиями Контракта.
4.3.6. Подписание Заказчиком документов о приемке не лишает его права ссылаться на недостатки выполненных Работ, в том числе по объему Работ (включая обнаруженные по результатам проведенных контрольными органами проверок).
4.4. Порядок и сроки оплаты выполненных Работ:
4.4.1. Оплата выполненных Работ осуществляется в рублях Российской Федерации.
4.4.2. Порядок и сроки оплаты выполненных Работ установлены в разделе «Порядок и сроки оплаты» приложения 2 к Контракту.
4.4.3. Оплата выполненных Работ Заказчиком осуществляется в пределах Цены Контракта на основании Сметы контракта в сроки и в размерах, которые установлены Контрактом, с учетом Графика и фактически выполненных Подрядчиком Работ путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, реквизиты которого приведены в Контракте, за вычетом суммы выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).
4.4.4. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком Работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта.
4.4.5. Обязательства Заказчика по оплате выполненных Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счетов Заказчика.
4.4.6. Условие об удержании Подрядчиком суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, содержится в разделе «Порядок и сроки оплаты» приложения 2 к Контракту.Заказчик перечисляет за Подрядчика удержанную сумму неустоек (штрафов, пеней) в установленном порядке в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
4.4.7. Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере, указанном в разделе «Размер аванса» приложения 2 к Контракту, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, в порядке и в сроки, указанные в приложении 2 к Контракту, на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 16 Контракта.
Заказчик вправе увеличить размер аванса до 50 (пятидесяти) процентов от Цены Контракта, что оформляется соответствующим дополнительным соглашением к Контракту, с соблюдением положений законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов Московской области.
Последующие после выплаты аванса платежи, причитающиеся Подрядчику за фактически выполненные Работы согласно документу о приемке, производятся за вычетом пропорциональных сумм выплаченного аванса, рассчитываемых как произведение размера предусмотренного Контрактом аванса в процентном выражении и стоимости фактически выполненных Работ.
Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в частях 1 и 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не допускается.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.1.2. Требовать своевременного устранения недостатков (дефектов), выявленных в процессе выполнения Работ, при передаче результата выполненной Работы по Контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, требовать возмещения убытков в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.1.3. Требовать от Подрядчика представления (направления) надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Заданием, Проектом и условиями Контракта, в том числе предусмотренных законодательством Российской Федерации и необходимых для проведения государственной экспертизы.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении им обязательств по Контракту. Заказчик в запросе указывает форму, объем и сроки предоставления информации.
5.1.5. Провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
5.1.6. Неоднократно использовать сопутствующую документацию для капитального ремонта иных объектов капитального строительства.
5.1.7. Требовать от Подрядчика возмещения понесенных Заказчиком необходимых расходов и других убытков в соответствии со статьей 397 Гражданского кодекса.
5.1.8. Запрашивать у Подрядчика образцы материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также его комплектующих, приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства работ по капитальному ремонту, включая сопровождающие их документы, подтверждающие соответствие качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.9. Ссылаться на обнаруженные им недостатки в ходе выполнения Работ и при их приемке, которые не были оговорены в документе о приемке, но фактически отражены в документе, оформленном по результатам экспертизы.
5.1.10. Давать Подрядчику обязательные для него письменные и устные указания о способе выполнения Работ в процессе их выполнения, а также иные указания, предусмотренные Контрактом, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.11. Давать Подрядчику предписание о приостановлении Подрядчиком Работ в следующих случаях:
а) дальнейшее выполнение Работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении Работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи Объекта;
б) дальнейшее выполнение Работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, изделий, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления сроков выполнения Работ, установленных Графиком.
5.1.12. Давать Подрядчику письменное предписание:
а) об удалении со строительной площадки и (или) Объекта в установленные сроки материалов, изделий, конструкций и оборудования, не соответствующих Проекту и (или) условиям Контракта и приостановлении Работ с использованием таких материалов, изделий, конструкций и оборудования;
б) о замене таких материалов, изделий, конструкций и оборудования на новые материалы, изделия, конструкции и оборудование, удовлетворяющие требованиям Проекта и условиям Контракта.
5.1.13. Принимать участие в организуемых и (или) инициированных Подрядчиком производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам, связанным с выполнением Работ.
5.1.14. При выявлении в период выполнения Работ нарушений Подрядчиком положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил:
а) выдавать Подрядчику письменное распоряжение на устранение нарушений, требовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений;
б) в случае игнорирования распоряжения, грубого нарушения положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил приостановить производство Работ (с фиксацией в общем журнале работ) до устранения выявленных замечаний.
Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления сроков выполнения Работ, установленных Графиком.
5.1.15. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с процессом выполнения Работ и недостатками, выявленными при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.1.16. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению Работ и своевременно выполнить Работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
5.2.2. В течение сроков, установленных в приложениях 2 и 3 к Контракту для передачи строительной площадки и подписания акта приема-передачи, передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложениями 2 и 3 к Контракту, являющимися его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложениями 2 и 3 к Контракту, являющимися его неотъемлемой частью;
согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложениями 2 и 3 к Контракту, являющимися его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
5.2.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.
5.2.4. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
5.2.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.2.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных Работ в части его соответствия условиям Контракта.
5.2.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.2.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.2.9. Осуществлять приемку результата выполненных работ по проектированию в соответствии с Графиком, который является разделом приложения 2 к Контракту и его неотъемлемой частью, после получения положительного заключения государственной экспертизы, а также результата выполненных работ по разработке рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.
5.2.10. Оплачивать выполненные и принятые Работы не позднее срока, указанного в разделе «Порядок и сроки оплаты» приложения 2 к Контракту, с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
5.2.11. Если иное не предусмотрено Контрактом сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков.
5.2.12. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, соответствием условиям Контракта, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, изделий, конструкций и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.13. Представлять Подрядчику информацию об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Контракте, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.
5.2.14. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика информации об изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Контракту.
5.2.15. В срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика предупреждения об обстоятельствах, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 716 Гражданского кодекса, направить ответ с указанием о дальнейших действиях Подрядчика.
5.2.16. Передать Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ, предусмотренных Контрактом. Перечень, порядок и сроки передачи таких данных установлены Контрактом.
5.2.17. Обеспечить строительный контроль и авторский надзор (при наличии) за выполнением Работ на Объекте (объемом Работ, качеством выполненных Работ, стоимостью и сроками выполнения Работ) в соответствии с Проектом, условиями Контракта и требованиями нормативных документов.
5.2.18. Подготовить строительную площадку для начала капитального ремонта надлежащим образом, в том числе освободить от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением Работ по Контракту, и мусора.
5.2.19. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к приемке организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного капитальным ремонтом Объекта и ввод в эксплуатацию в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.20. Контролировать создание и сохранность Подрядчиком геодезической разбивочной основы в соответствии с СП 126.13330.2017 «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84».
5.2.21. Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства» Графика.
5.2.22. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.
5.3.2. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., для выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет изменения Цены Контракта и (или) объемов работ по Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в исполнительной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном Контрактом.
5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с учетом подпункта 4.4.4 пункта 4.4 Контракта.
5.3.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.3.7. В случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Контрактом Работы.
5.4.2. Выполнить работы по проектированию в соответствии с Заданием и требованиями законодательства Российской Федерации в полном объеме, надлежащего качества и в сроки, установленные Контрактом, а также передать Заказчику результат выполненных работ по проектированию, в том числе по разработке рабочей документации в порядке и сроки, установленные Графиком, приложением 3 к Контракту и Заданием.
5.4.3. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения Работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.
5.4.4. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по проектированию, при передаче результатов работ по проектированию, предусмотренных Контрактом, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе капитального ремонта или в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ по проектированию Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ по проектированию, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
5.4.5. Передать Заказчику результаты инженерных изысканий и (или) проектную документацию в целях обеспечения их направления Подрядчиком на государственную экспертизу.
5.4.6. Получать технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, а также информацию о плате за такое подключение (технологическое присоединение) (при необходимости и если иное не предусмотрено приложением 5 к Контракту).
5.4.7. Если иное не установлено Контрактом подавать заявления, документы и осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и необходимые для проведения государственной экспертизы.
5.4.8. Выполнить работы по капитальному ремонту, поставке оборудования в соответствии c актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, определяющим объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, который является неотъемлемой частью Контракта, а также в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией, условиями Контракта, определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которые является неотъемлемой частью Контракта.
5.4.9. В течение срока, установленного в приложениях 2 и 3 к Контракту для передачи строительной площадки и подписания акта приема-передачи, подписать проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
5.4.10. Выполнить работы по капитальному ремонту, поставить Оборудование и оказать Услуги в сроки, установленные Контрактом.
5.4.11. Исполнять указания, предписания и распоряжения Заказчика, выданные в соответствии с подпунктами 5.1.7 – 5.1.9 и 5.1.11 пункта 5.1 Контракта.
5.4.12. Обеспечить безопасность работ по капитальному ремонту для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия, выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных ПОС, использование земельного участка по целевому назначению, выполнение работ по капитальному ремонту и размещение строительной техники, строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ по капитальному ремонту в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН.
5.4.13. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта, в том числе за ходом выполнения Работ, качеством применяемых при выполнении Работ материалов, изделий, конструкций и оборудования.
5.4.14. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, о несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
5.4.15. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению Работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
5.4.16. Устранять за свой счет в срок, установленный организацией, осуществляющей строительный контроль, недостатки (дефекты) работ по капитальному ремонту, выявленные такой организацией в ходе проверки соответствия отремонтированного объекта капитального строительства требованиям Проекта.
5.4.17. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных Работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат Работ недостатки (дефекты) Работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4.18. Не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня завершения Работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов. Факт передачи Подрядчиком строительной площадки отражается в Акте приемки объекта капитального строительства (приложение 17 к Контракту).
5.4.19. При расторжении Контракта до завершения Работ передать Заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, в течение 10 (десяти) дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику.
5.4.20. Обеспечить поставку необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
5.4.21. Вести исполнительную документацию в составе и в соответствии с порядком ведения исполнительной документации, утвержденными Приказом № 344/пр, а также с учетом требований проектной документации и технических регламентов.
5.4.22. Обеспечить формирование, ведение, подписание, согласование и учет исполнительной документации, предъявленной Подрядчиком Заказчику в электронном виде в программе или облачном сервисе. Подрядчик своими силами и за свой счет осуществляет приобретение программы или иного аналогичного программного обеспечения, интеграция которого возможна с Информационной системой, используемой Заказчиком, для целей их корректной работы, обмена документами, с последующей передачей данных в автоматизированную информационную систему «Мониторинг бюджетного строительства» (далее - АИС «МБС») в соответствии с информационным взаимодействием внешних систем с МБС API.
5.4.23. Обеспечить ведение исполнительной документации в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 08.04.2024 № 315-ПП «Об особенностях ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Московской области».
5.4.24. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные Работы в полном объеме и составе в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.
5.4.25. Выполнить до направления уведомления о завершении работ по капитальному ремонту Объекта, предусмотренные Проектом пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Проекта, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается Контрактом.
5.4.26. Своевременно направлять Заказчику посредством использования ПИК ЕАСУЗ надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта, в том числе перечисленные в приложении 3 к Контракту.
5.4.27. Обеспечить представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала производства указанных в нем работ.
5.4.28. При наличии обстоятельств, требующих внесение изменений в проектную документацию (отклонение рабочей документации от проектной, изменение нормативных правовых актов и прочее), внести соответствующие изменения в проектную документацию и при необходимости обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы за свой счет.
5.4.29. Представлять Заказчику информацию обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения Подрядчиком таких обстоятельств.
5.4.30. Представлять Заказчику информацию об изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Контракте, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.
5.4.31. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика информации об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Контракту.
5.4.32. Обеспечивать фотофиксацию работ по капитальному ремонту, в которой отражается ход производства работ по капитальному ремонту, а также факты и обстоятельства, связанные с производством работ по капитальному ремонту. Фотофиксация работ осуществляется в соответствии с Регламентом фотофиксации хода проведения и приемки работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства (приложение 15 к Контракту).
5.4.33. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта зарегистрироваться в АИС «МБС» или иной информационной системе Московской области, применяемой Заказчиком.
5.4.34. Предоставлять Заказчику еженедельный отчет (каждую пятницу) в электронном виде о ходе выполнения видов работ по капитальному ремонту в физических объемах, фотоматериалы с указанием даты осуществления фотосъемки в количестве не менее 10 (десяти) фотоснимков, видеоматериалы, длительностью не более 10 (десяти) мин горизонтального формата с аудио комментариями содержащими текущую дату съемки, наименование Объекта, датой завершения работ по капитальному ремонту, строительной готовности, задействованной рабочей силой и строительной техники, отражающие текущую строительную готовность Объекта, посредством АИС «МБС» или иной информационной системе Московской области, применяемой Заказчиком.
5.4.35. Назначить лиц, ответственных на ремонтируемом объекте (ответственных представителей Подрядчика по форме согласно приложению 16 к Контракту) в порядке и сроке, установленные Контрактом, а также обеспечить постоянное нахождение на Объекте представителя Подрядчика, а также ответственных лиц от привлеченных субподрядчиков. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.
5.4.36. Контролировать исполнение договоров, заключенных с субподрядчиками, в том числе проверять наличие у субподрядчиков членства в саморегулируемых организациях на работы, выполняемые в ходе исполнения договоров, в случаях, установленных статьей 52 Градостроительного кодекса, а также контролировать сроки выполнения работ субподрядчиками согласно Графику выполнения строительно-монтажных работ.
5.4.37. До начала выполнения работ по капитальному ремонту за счет собственных средств приобрести, установить на объекте камеры видеонаблюдения с возможностью трансляции в режиме реального времени посредством сети «Интернет» и предоставить Заказчику схему установки камер и адреса трансляции видеоизображений. Размещение камер должно обеспечивать обзор всей зоны производства работ по капитальному ремонту до полного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту. Расходы на содержание в работоспособном состоянии камер и на передачу данных с камер несет Подрядчик.
5.4.38. Известить Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, о завершении работ по Контракту в порядке и срок, предусмотренные Контрактом.
5.4.39. При заключении Контракта строго руководствоваться положениями статьи 55.8 Градостроительного кодекса, а именно выполнить работы при соблюдении в совокупности следующих условий:
а) лицо является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
б) наличие у саморегулируемой организации, членом которого является лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса;
в) совокупный размер обязательств по договорам не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств соответствии с частью 11 или 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса.
5.4.40. Нести расходы по содержанию Объекта до сдачи результата выполненной Работы по Контракту Подрядчиком и приемки его Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства (приложение 17 к Контракту).
5.4.41. Нести затраты по инженерному обеспечению объекта до сдачи результата выполненной работы по Контракту Подрядчиком и приемки его Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства (приложение 17 к Контракту).
5.4.42. Нести ответственность за случайное уничтожение и (или) повреждение результата выполненной Работы по Контракту до его приемки Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства (приложение 17 к Контракту).
5.4.43. При проведении проверок контрольными органами по вопросам их компетенции и полномочий представлять в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получении соответствующего запроса (требования) все необходимые документы и информацию.
5.4.44. В случаях выявления в ходе проверки расходования выделяемых по Контракту денежных средств, проведенной Заказчиком или контрольным органом, фактов необоснованного и (или) неверного применения расценок и (или) завышения объема Работ, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба Заказчику, вернуть Заказчику перечисленные ему денежные средства в размере выявленных переплат в течение 10 (десяти) дней (со дня получения уведомления) на счет Заказчика, указанный в разделе 16 Контракта.
5.4.45. Информировать Заказчика об изменении членства Подрядчика в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, капитальный ремонт, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в таких саморегулируемых организациях в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий.
5.4.46. Соблюдать требования Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
5.4.47. Представлять по запросу Заказчика Акт сверки расчетов, составленный по форме согласно приложению 18 к Контракту.
5.4.48. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
5.4.49. Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства» приложения 2 к Контракту.
5.4.50. В случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией:
1) привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 40 процентов от цены Контракта.
2) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций заверенную Подрядчиком.
3) в случае замены субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 2 пункта 5.4.50. Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
4) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных Работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
5) оплачивать поставленные субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (их результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
6) нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:
а) за представление документов, указанных в подпунктах 2 – 4 пункта 5.4.50. Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном Контрактом.
5.4.51. Представлять Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших с Подрядчиком договор или договоры, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов Цены Контракта, в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.

6. Гарантии
  • 6.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с Заданием, Проектом и иными условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований действующего законодательством Российской Федерации, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.
  • 6.2. Гарантия качества результата Работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат Работ.
  • 6.3. Гарантийный срок на результат Работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата Работ, а в случае досрочного расторжения Контракта – со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
  • 6.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения Работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
  • 6.5. Устранение недостатков (дефектов) результата Работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
  • 6.6. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата Работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
  • 6.7. Не позднее 10 (десятого) дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.
  • 6.8. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным Сторонами Контракта надлежащим образом.
  • 6.9. Если иной срок не будет согласован Сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата Работ в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
  • 6.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата Работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата Работ в установленный Контрактом или иной согласованный Сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата Работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата Работ.
  • 6.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат Работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата Работ, допущенных Подрядчиком.
6.12. Гарантийный срок на результат Работ (при наличии), гарантийный срок на работы по проектированию (при наличии), требования к объему предоставления гарантий качества на выполненные работы по проектированию (при наличии) указаны в разделе «Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги» приложения 1 к Контракту.
6.13. Гарантийный срок Подрядчика на Оборудование (при наличии), гарантийный срок производителя на Оборудование (при наличии), требования к гарантийному обслуживанию Оборудования (при наличии), требования к объему предоставления гарантий качества на Оборудование (при наличии) указаны в разделе «Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги» приложения 1 к Контракту.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
Размер пени определяется в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
Размеры штрафов определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
В случае изменения условий Контракта в части изменения Цены Контракта размеры штрафов, установленные в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 и подпунктах 7.3.4, 7.3.5 пункта 7.3 Контракта, определяются в соответствии с Правилами с учетом новой Цены Контракта. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком), размер штрафа определяется с учетом Цены Контракта, действующей на момент такого неисполнения или ненадлежащего исполнения.
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 100 000 рублей1.
1 В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в соответствии
с пунктом 9 Правил в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей).
7.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
7.3. Ответственность Подрядчика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 0,4 процента цены Контракта (этапа)1.
1 В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в следующем порядке (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов):
(Вариант I)
Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил) размер штрафа, рассчитываемый как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – цена Контракта (этапа)), устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
(Вариант II)
В случае, предусмотренном пунктом 4 Правил, если Контракт заключается по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
(Вариант III)
В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил в следующем порядке:
а) в случае, если Цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если Цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере 100 000 рублей.1
1 В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в соответствии
с пунктом 6 Правил в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3.6. Если Заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ в разделе 9 Контракта установлено требование обеспечения исполнения Контракта, за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 9.11 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с подпунктом 7.3.2 пункта 7.3 Контракта.
7.3.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
7.3.8. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик в соответствии с условиями Контракта несет гражданско-правовую ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
7.3.9. За непредоставление информации о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов Цены Контракта, Подрядчик несет ответственность путем взыскания с Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соответствующим субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5. С даты начала выполнения Работ и до передачи Заказчику результата Работ Подрядчик несет полную ответственность за охрану объекта, в том числе всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.
7.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Задания и Проекта.
7.8. Требования Сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.
8. Порядок расторжения Контракта
  • 8.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
  • 8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Сроки и порядок принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
8.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Сроки и порядок принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Подрядчик не вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 719 Гражданского кодекса.
  • 8.4. В случае принятия решения одной из Сторон Контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
  • 8.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Подрядчику за выполненные работы.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.
  • 8.6. Подрядчик обязан возвратить Заказчику на счет, реквизиты которого указаны в Контракте, выплаченный в соответствии с Контрактом аванс в размере за вычетом учтенного в стоимости выполненных работ аванса в течение 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения настоящего Контракта (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Реквизиты Заказчика для возврата аванса: Получатель: Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства» gku.dzks@mosreg.ru Банковские реквизиты: ИНН/КПП 5024171050/502401001 БИК 004525987 МЭФ Московской области (л/с 05860D45970 ГКУ МО «ДЗКС») ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.Москва р/с 03222643460000004800 к/с 40102810845370000004.
  • 8.7. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами, которые имели место до расторжения Контракта.
  • 8.8. В случае досрочного расторжения Контракта, исключительные права на результат работ по проектированию до момента расторжения переходят к Заказчику.
  • 8.9. Ответственность за сохранность объекта до момента расторжения Контракта несет Подрядчик.
  • 8.10. Ответственность за сохранность объекта после расторжения Контракта до момента подписания Сторонами Акта приема-передачи (возврата) строительной площадки несет Подрядчик.
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 30 процент(ов,а) начальной (максимальной) цены контракта.
9.2. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений части 6.3 статьи 96 и статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере, установленном в разделе «Обеспечение исполнения контракта» приложения 2 к Контракту.
9.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта и реквизиты Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта указаны в разделе «Обеспечение исполнения контракта» приложения 2 к Контракту.
9.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
9.5. В случаях, установленных статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, в ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке, который предусмотрен частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.6. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в течение 30 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в заявлении о возврате обеспечения исполнения Контракта, либо на тот счет, с которого поступили данные денежные средства.
9.7. Независимая гарантия, представленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие, согласно которому гарант обязан уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
9.8. В случае, если Контракт расторгнут вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнение Контракта возврату не подлежат, а в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта производится удержание суммы по такой независимой гарантии, в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом и принятых Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения Контракта.
9.9. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по возврату аванса (при его наличии), уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, в том числе или просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также возмещению убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
9.10. Изменения существенных условий Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, осуществляются при условии предоставлении Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта с учетом требований статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта лицензии на осуществление банковских операций Заказчик обязан уведомить Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение в порядке, предусмотренном пунктом 15.1 Контракта.
Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее 1 (одного месяца) со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
10. Обеспечение гарантийных обязательств
10.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в разделе «Обеспечение гарантийных обязательств» приложения 1 к Контракту.
10.2. Порядок предоставления обеспечения гарантийных указан в разделе «Обеспечение гарантийных обязательств» приложения 1 к Контракту.
10.3. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в срок, установленный в приложении 3 к Контракту.
10.4. Реквизиты Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств указаны в разделе «Обеспечение гарантийных обязательств» приложения 1 к Контракту.
10.5. Независимая гарантия, представленная в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должна содержать условие, согласно которому гарант обязан уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
10.6. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
10.7. Заказчик в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты окончания срока гарантийных обязательств возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, на счет, с которого поступили данные денежные средства, за исключением случая, указанного в пункте 10.9 Контракта.
10.8. В случае изменения способа обеспечения гарантийных обязательств и предоставления Подрядчиком независимой гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств, Заказчик в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента предоставления Подрядчиком независимой гарантии возвращает ранее внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежные средства на счет, с которого поступили данные денежные средства, либо на счет, указанный Подрядчиком в заявлении о возврате обеспечения исполнения гарантийных обязательств.
10.9. В случае, если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступили денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, Подрядчик предоставляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока.
10.10. Право Заказчика удержания денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, или требования об уплате денежной суммы и (или) ее части по независимой гарантии возникает при нарушении Подрядчиком гарантийных обязательств. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, Заказчик производит удержание из обеспечения гарантийных обязательств в полном объеме.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
11.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия в письменной форме с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В случае если Сторона не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как обстоятельства непреодолимой силы.
11.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 11.1 Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе предложить расторгнуть Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
12. Порядок урегулирования споров
  • 12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
  • 12.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее – разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
  • 12.3. Претензия направляется Стороной другой Стороне в письменном виде в порядке, предусмотренном пунктом 15.1 Контракта.
Претензия должна содержать срок направления письменного ответа по существу Стороной ее получившей, а также сумму истребования и ее полный и обоснованный расчет (если претензионные требования подлежат денежной оценке).
Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) дней с даты ее получения Стороной.
12.4. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке в Арбитражном суде Московской области.
13. Срок действия, порядок изменения Контракта
  • 13.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
  • 13.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе в следующих случаях:
предусмотренных частью 62 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ. Правила изменения Цены Контракта в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, установлены Порядком изменения цены контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.08.2023 № 604/пр;
в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.
  • 13.3. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон.
  • 13.4. Если одной из Сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая Сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой Стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта.
  • 13.5. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.


14. Особые условия
14.1. Стороны при исполнении Контракта:
- составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные документы, которыми оформляются:
заявка на выполнение работы (если Контрактом предусмотрено выполнение работы по заявке);
выполнение работы, а также отдельные этапы выполнения работы (далее - отдельный этап исполнения Контракта), включая документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки выполненной работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта;
результаты такой приемки;
мотивированный отказ от подписания документа о приемке;
оплата выполненной работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта;
заключение дополнительных соглашений;
направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (за исключением направления уведомления о применении мер ответственности в случае, если Контракт заключен по результатам проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры);
соглашение о расторжении Контракта;
- осуществляют обмен электронными документами посредством использования ПИК ЕАСУЗ в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент, приложение 4 к Контракту).
14.1.1. В случае если Контракт заключен по результатам проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры (за исключением закрытой электронной процедуры, проводимой в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ), формирование документов о приемке, мотивированных отказов от подписания документов о приемке, исправлений документов о приемке, дополнительных соглашений и соглашения о расторжении Контракта осуществляется с использованием ПИК ЕАСУЗ с соблюдением требований, установленных частями 13-14 статьи 94, частями 1.7 и 8.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, с последующей гарантированной передачей для подписания и размещения указанных в настоящем подпункте документов в единую информационную систему в сфере закупок (далее – ЕИС) в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ.
14.2. Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Контракта:
- назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота в соответствии с разделом Контракта «Особые условия» (далее – уполномоченные должностные лица);
- обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при исполнении Контракта;
- обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в электронном документообороте ПИК ЕАСУЗ (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом;
- обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а в случаях, для которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрен обмен электронными документами с использованием ЕИС, в ЕИС;
- используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную квалифицированную электронную подпись.
  • 14.3. Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.
  • 14.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
  • 14.5. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Контрактом (за исключением случаев, для которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрен обмен электронными документами с использованием ЕИС).
После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием ПИК ЕАСУЗ Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.
Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица либо отказывается от его подписания в порядке, предусмотренном Регламентом.
  • 14.6. Перечень документов, которыми обмениваются Стороны при исполнении Контракта с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в приложении 3 к Контракту.
  • 14.7. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ, в том числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для Сторон осуществляется безвозмездно.
15. Прочие условия
15.1. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) Сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку или направляются Стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны Контракта, указанному в Контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку);
дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении Стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, либо дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии Стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
  • 15.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
  • 15.3. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
  • 15.4. При наличии противоречий между условиями, содержащимися в приложениях 1-3 к Контракту, и условиями иных приложений к Контракту, преимущественную силу имеют приложения 1-3 к Контракту.
  • 15.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
  • 15.6. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
  • 15.7. Неотъемлемыми частями Контракта являются (приложения прилагаются к Контракту отдельными файлами):
приложение 1 «Сведения об объектах закупки»;
приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)»;
приложение 3 «Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта»;
приложение 4 «Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области»;
приложением 5 «Описание объекта закупки (техническое задание). Задание на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирование»;
приложение 6 «Спецификация»;
приложение 7 «Технические требования»;
приложение 8 «Перечень товаров в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров»;
приложение 9 «Структура сводного сметного расчета для составления ведомостей объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ»;
приложение 10 «Макет баннера сервиса «Что здесь происходит?»;
приложение 11 «Отчет о выполненных работах по исполнению контракта (форма)»;
приложение 12 «Акт приема-передачи строительной площадки (форма)»;
приложение 13 «Акт приема-передачи документации (форма)»;
приложение 14 «Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов (форма)»;
приложение 15 «Регламент фотофиксации хода проведения и приемки работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства»;
приложение 16 «Уведомление о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте (форма)»;
приложение 17 «Акт приемки объекта капитального строительства (форма)»;
приложение 18 «Акт сверки расчетов (форма)»;
приложение 19 «Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности контракта (форма)»;
приложение 20 «Отчет о привлеченных субподрядчиках (форма)».

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Подрядчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙТРАСТКАПИТАЛ»
Сокращенное наименование: ГКУ МО «ДЗКС» Сокращенное наименование: ООО «СТК»
Почтовый адрес: Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 7
Место нахождения, адрес: Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 7
ИНН 5024171050
КПП 502401001
ОГРН 1165047063103
Почтовый адрес: 105203, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 126 , ПОМЕЩ. 16Н/3
Место нахождения, адрес: 105203, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 126 , ПОМЕЩ. 16Н/3
ИНН 9719008573
КПП КН ________________
КПП 771901001
ОГРН 1207700377610
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
МЭФ Московской области (л/с 03860D45970 ГКУ МО «ДЗКС») (л/с 03860D45970 ГКУ МО «ДЗКС»)  (л/с ________________ООО «СТК»)
Банк:
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК 004525987
казн/сч 03221643460000004800
единый казн/сч 40102810845370000004
ОКПО 35256658
ОКТМО 46744000001
ОКОПФ 75204
 Банк:
АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
р/с 40702810601840001346
сч. 30101810200000000593
ОКПО 45984979
ОКТМО 45303000
ОКОПФ 12300
телефон (факс): +74986028386
адрес электронной почты: gku.dzks@mosreg.ru
телефон (факс): +7(925) 145-20-45
адрес электронной почты: stk121020@gmail.com
Заказчик: Подрядчик:
Заместитель генерального директора __________ (Р. В. Суровцев) Генеральный директор __________ (Г. Н. Джалилов)

Умный контракт_выполнение работ одновременно по проектированию, строительс___строительства _здания_ _вер_38_ 0148200005425000362 2025_07_09-09_37.docx

Тип: договор
Государственный контракт № 0148200005425000362
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А (Идентификационный код закупки № 252502417105050240100104800014120243)


«___» _____________ 20___ год

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», именуемое(ая,ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Суровцева Романа Вячеславовича, действующего на основании доверенности от 28.10.2024 № 252/2024, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙТРАСТКАПИТАЛ», именуемое(ая,ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Джалилова Гаджимурада Нурисламовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке от 27.06.2025 № 0148200005425000362, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной документации, выполнить работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства: «ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А» (далее – Объект), в случае, если проектной документацией предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации Объекта, осуществить поставку такого оборудования (далее – Оборудование), оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, а также обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика (далее – Услуги), (далее все перечисленные обязательства – Работы) и передать результат выполненной Работы по Контракту Заказчику в обусловленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить результат выполненной Работы по Контракту.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной документации в соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирование, являющимся приложением 1 к приложению 5 к Контракту «Описание объекта закупки (техническое задание). Задание на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирование» (далее – работы по проектированию, Задание соответственно), в сроки, установленные Контрактом.
Результатом выполненных работ по проектированию является проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс) проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным) (далее – государственная экспертиза).
Результатом выполненных работ по разработке рабочей документации является рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения Работ и ввода в эксплуатацию Объекта, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией, разработанными в ходе исполнения Контракта в соответствии с пунктом 1.2 Контракта (далее – работы по капитальному ремонту, Проект соответственно), в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является разделом 1 приложения 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» и его неотъемлемой частью (далее – График, приложение 2 к Контракту соответственно).
Объем и содержание работ по капитальному ремонту, подлежащих выполнению, требования к качеству, а также требования к порядку и способу их выполнения Подрядчиком, определяются Проектом и Контрактом.
1.4. Подрядчик обязуется осуществить поставку Оборудования в соответствии со Спецификацией (приложение 6 к Контракту; далее – Спецификация), Техническими требованиями (приложение 7 к Контракту; далее – Технические требования) и оказать Услуги в сроки, установленные Контрактом.
Номенклатура Оборудования и его количество определяются Спецификацией, технические показатели – Техническими требованиями.
Поставка Оборудования осуществляется Подрядчиком с разгрузкой транспортного средства по адресу получателя, указанному в приложении 2 к Контракту (далее – место доставки). Оказание Услуг осуществляется Подрядчиком в месте доставки Оборудования.
1.5. Результатом выполненной Работы по Контракту является Объект, в отношении которого окончены работы по капитальному ремонту, готовый к эксплуатации, получивший разрешительную документацию.
2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость работ по капитальному ремонту, стоимость Оборудования, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту. Цена Контракта составляет 548 503 121 (пятьсот сорок восемь миллионов пятьсот три тысячи сто двадцать один) рубль 45 копеек с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке, указанной в Контракте (далее – Цена Контракта), а в случае если Контракт заключается с лицом, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, Цена Контракта НДС не облагается.
2.2. Стоимость работ по проектированию включает в себя стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по проектированию в соответствии с Заданием, иными условиями Контракта и требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе:
затраты на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы;
стоимость всех расходов, связанных с получением технических условий, согласований, разрешений в согласующих инстанциях, государственных органах, органах местного самоуправлениям, эксплуатирующих организациях и прочие;
затраты на получение положительного заключения государственной экспертизы;
затраты на подготовку сметы контракта в соответствии с Методикой составления сметы контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, сметы такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.08.2023 № 604/пр (далее – Методика составления сметы контракта, Приказ № 604/пр соответственно);
затраты на подготовку ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ;
расходы на вознаграждение Подрядчика за отчуждение Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения работ по проектированию.
Стоимость работ по капитальному ремонту включает в себя:
все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по капитальному ремонту, в том числе стоимость всех работ согласно Проекту;
стоимость приобретения, поставки и монтажа материалов, изделий, конструкций и оборудования, приобретаемых Подрядчиком;
уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту;
расходы, не детализированные в Контракте, но необходимые для качественного выполнения работ по капитальному ремонту.
Стоимость Оборудования включает в себя:
затраты на Оборудование;
расходы по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования в соответствии со Спецификацией;
стоимость услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования специалистов, эксплуатирующих Оборудование;
расходы на упаковку, маркировку, вывоз упаковки и мусора.
2.3. Стоимость работ по проектированию, стоимость работ по капитальному ремонту , стоимость Оборудования указаны в Сведениях об объектах закупки (приложение 1 к Контракту).
2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.1. Источник финансирования:
Бюджет \ Внебюджетные средства Тип средств Код бюджетной классификации расходов Сумма, руб. Лицевой счет Год
Областной бюджет Средства бюджета Московской области (Средства федерального бюджета) 8600709183Ю950520243 87 500 000,00 03860D45970 2026
Областной бюджет Средства бюджета Московской области 8600709183Ю950529243 423 503 121,45 03860D45970 2026
Областной бюджет Средства бюджета Московской области 8600709183Ю950520243 37 500 000,00 03860D45970 2026
2.2. Стоимость отдельных видов Работ указана в разделе «Смета контракта» приложения 1 к Контракту (далее – Смета контракта). Цена этапов исполнения Контракта указана в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» приложения 2 к Контракту.
2.3. Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Контракта, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению Работ или необходимых для этого расходов.
3. Сроки, место и порядок выполнения Работ
3.1. Датой начала исполнения обязательств Сторон по Контракту является дата заключения Контракта. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение Работ.
3.2. Начальный и конечный сроки работ по проектированию, работ по капитальному ремонту, поставки Оборудования и оказания Услуг, а также промежуточные сроки выполнения работ по проектированию, работ по капитальному ремонту, поставки Оборудования и оказания Услуг (если они предусмотрены Контрактом), указаны в Графике.
3.3. Место (места) выполнения Работ указано (указаны) в приложении 2 к Контракту.
3.4. Подрядчик выполняет работы по проектированию, работы по капитальному ремонту, поставляет Оборудование и оказывает Услуги в порядке согласно Графику, Заданию, Проекту и в соответствии с иными условиями, предусмотренными Контрактом.
3.5. Права на результаты интеллектуальной деятельности:
3.1.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по проектированию, а также имущественные права на техническую, рабочую (при наличии), проектную, программную (при наличии) и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее – сопутствующая документация), принадлежат: Московской области от имени которой(го) выступает Заказчик (далее – Правообладатель).
3.1.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами документа о приемке результата выполненных работ по проектированию, указанного в разделе «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту в соответствии с условиями Контракта.
3.1.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
3.1.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Правообладателю.
3.1.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право Правообладателя использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
3.1.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) Правообладателем выступать в защиту интересов Сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда – возместить убытки.
3.2. Подрядчик не вправе передавать сопутствующую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
3.7. В случае если Проект предусматривает при осуществлении работ по капитальному ремонту Объекта поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то Проект, являющийся предметом Контракта, должен содержать отдельный перечень таких товаров. После получения Заказчиком результата выполненных работ по проектированию на основании указанного перечня Заказчик составляет перечень товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, по форме согласно приложению 8 к Контракту и направляет его Подрядчику вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.
3.8. Порядок направления результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на государственную экспертизу:
3.8.1. Срок проведения государственной экспертизы включается в сроки выполнения работ по проектированию, указанные в Графике.
3.8.2. Подрядчик обеспечивает наличие положительного заключения государственной экспертизы.
3.8.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта Заказчик предоставляет Подрядчику документы, подтверждающие полномочия Подрядчика действовать от имени Заказчика при обращении с заявлением о проведении государственной экспертизы, а также полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы.
3.8.4. В целях дальнейшего согласования Заказчиком направления результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на государственную экспертизу не позднее срока, установленного Графиком, Подрядчик передает Заказчику результаты инженерных изысканий и (или) проектную документацию по акту в свободной форме, подтверждающему передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий Заказчику.
3.8.5. Подрядчик в порядке и сроке согласно Графику направляет результаты инженерных изысканий и (или) проектную документацию на государственную экспертизу.
3.8.6. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Подрядчик устраняет за свой счет недостатки (дефекты), выявленные при проведении государственной экспертизы. После устранения недостатков (дефектов), выявленных при проведении государственной экспертизы, Подрядчик обеспечивает осуществление повторной государственной экспертизы за свой счет.
3.8.7. В случае получения положительного заключения государственной экспертизы и предоставления его Заказчику посредством Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ) работы по проектированию считаются выполненными, и Подрядчик действует в порядке, указанном в подпункте 4.2.1 пункта 4.2 Контракта, при условии получения письменного подтверждения Заказчиком финансового обеспечения работ по проектированию.
3.9. Порядок внесения изменений в Проект, получивший положительное заключение государственной экспертизы:
Внесение изменений в Проект допускается по требованию Заказчика либо по предложению Подрядчика.
В случае внесения изменений в Проект по предложению Подрядчика, Подрядчик направляет Заказчику посредством ПИК ЕАСУЗ предложение о необходимости внесения изменений в Проект (далее – Предложение) с обоснованием причин, влекущих необходимость внесения таких изменений.
Заказчик в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Предложения, рассматривает Предложение, по итогам рассмотрения принимает решение о необходимости внесения изменения в Проект либо об отсутствии такой необходимости и направляет решение Подрядчику посредством ПИК ЕАСУЗ.
В случае необходимости внесения изменений в Проект Заказчик направляет Подрядчику посредством ПИК ЕАСУЗ Задание с учетом изменений. Без получения от заказчика Задания с учетом изменений Подрядчик не вправе вносить изменения в Проект.
Если при внесении изменений в Проект по предложению Подрядчика требуется повторное прохождение государственной экспертизы, Подрядчик самостоятельно и за свой счет оплачивает прохождение повторной государственной экспертизы и обеспечивает наличие положительного заключения государственной экспертизы на измененный Проект.
В случае обнаружения Заказчиком, организацией, осуществляющей строительный контроль, отступлений выполненных Работ от Проекта, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную подпунктом 7.3.4 пункта 7.3 Контракта.
3.10. Подрядчик в порядке и сроки, предусмотренные приложением 3 Контракту «Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» (далее – приложение 3 к Контракту), направляет Заказчику ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (далее – ведомости), проекты смет контракта, разработанные в соответствии приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (далее – проекты смет контракта, приказ № 841/пр соответственно).
Подрядчик составляет ведомость для каждого отдельного технологически законченного элемента (вида работ и затрат) в соответствии со структурой сводного сметного расчета (приложение 9 к Контракту) (по видам работ и затрат каждой главы, входящей в состав проектной документации). Ведомость предусматривает детализацию технологически законченного элемента (вида работ и затрат) по видам работ, определение объемов работ и единиц измерения видов работ («Комплекс», «м2», «шт» и пр., указание в качестве единицы измерения видов работ «условная единица» не допускается). Детализация видов работ осуществляется таким образом, чтобы было возможно однозначно идентифицировать содержание и объем работ для удобства их приемки и оплаты в ходе выполнения работ по капитальному ремонту Объекта в соответствии с Графиком.
Подрядчик на основании каждой ведомости составляет проект сметы контракта, предусматривающий указание как цены каждого вида работ всего, так и за принятую в ведомости единицу измерения. Проект сметы контракта составляется по форме согласно приказу № 841/пр. При этом составление проекта сметы контракта осуществляется без использования предусмотренных проектной документацией в соответствии с градостроительным законодательством сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.
В целях дополнительной детализации конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ с наименованием единицы измерения «Комплекс» из этого комплекса работ могут быть выделены отдельные виды работ и затрат (произведено разукрупнение), в случае если такое решение принято Заказчиком.
При группировке и разукрупнении работ и затрат внутри комплекса работ необходимым условием является установление законченности всего объема работ, подтверждающее качество и работоспособность законченных конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, включая необходимые испытания, установленные Проектом.
Подрядчик для каждого проекта сметы контракта определяет начало и окончание срока выполнения, указанных в нем видов работ, и направляет Заказчику проект графика выполнения строительно-монтажных работ в порядке и сроки, установленные приложением 3 к Контракту. При этом общий срок начала и окончания выполнения работ по всем проектам смет контракта не должен превышать срок капитального ремонта Объекта, указанный в Задании.
Не позднее срока, указанного в приложении 2 к Контракту, после приемки Заказчиком результата выполненных работ по проектированию, Заказчик с учетом проектов смет контракта и проекта графика выполнения строительно-монтажных работ, направленных Подрядчиком, вносит изменения в Смету контракта в соответствии с Методикой составления сметы контракта, в График и направляет Подрядчику проект дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт посредством использования ПИК ЕАСУЗ.
Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика указанного в данном пункте Контракта проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт рассмотреть и подписать его посредством ПИК ЕАСУЗ.
Не позднее 1 (одного) рабочего дня после подписания Заказчиком и Подрядчиком, указанного в настоящем пункте Контракта дополнительного соглашения, Подрядчик и Заказчик подписывают посредством ПИК ЕАСУЗ Акт о начале выполнения работ на объекте с указанием в нем сведений о фактическом наличии на строительной площадке механизмов (техники), трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту. Порядок и сроки подписания Акта о начале выполнения работ на объекте установлены в приложении 3 к Контракту.

3.11. Порядок выполнения работ по капитальному ремонту:
3.11.1. Подрядчик обязан до начала выполнения работ по капитальному ремонту получить от Министерства строительного комплекса Московской области посредством направления запроса на адрес электронной почты minstrk@mosreg.ru или в группу https://t.me/proektqr макет для печати баннера сервиса «Что здесь происходит?» с персональным QR-кодом Объекта.
В течение 14 (четырнадцати) дней с момента начала работ по капитальному ремонту напечатать и разместить в визуально доступных местах ограждения Объекта, либо на самом Объекте в случае отсутствия ограждения, на котором производятся работы по капитальному ремонту, баннер сервиса «Что здесь происходит?».
Размещаемый баннер сервиса «Что здесь происходит?» должен отвечать следующим характеристикам:
размеры баннера - 2 на 1,5 метра;
материал изготовления баннера - баннерное полотно.
Макет для печати баннера сервиса «Что здесь происходит?» прилагается к Контракту (приложение 10 к Контракту).
3.11.2. Подрядчик обеспечивает наличие на строительной площадке следующей документации, необходимой для выполнения работ по капитальному ремонту:
Проекта;
положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» или иной организации по проведению государственной экспертизы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
общего журнала работ (далее – журнал);
специальных журналов работ;
исполнительной документации – текстовые и графические материалы, подготовленные в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (далее – Приказ № 344/пр), пунктом 9.2 Свода правил «Организация строительства СНиП 12-01-2004» СП 48.13330.2019, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2019 № 861/пр (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы);
отчета о выполненных работах по исполнению контракта (приложение 11 к Контракту).
3.11.3. Подрядчик ежедневно ведет журнал, в котором отражается весь ход производства работ по капитальному ремонту, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ по капитальному ремонту, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Организация, осуществляющая строительный контроль, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале, а также включает в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ по капитальному ремонту Подрядчиком. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных в журнале.
До начала приемки Заказчиком выполненных работ по капитальному ремонту организация, осуществляющая строительный контроль, подписывает направленные Подрядчиком Заказчику посредством ПИК ЕАСУЗ акты о приемке выполненных работ (КС-2), а также проверяет и своей подписью подтверждает достоверность исполнительной документации.
3.11.4. Подрядчик извещает Заказчика и организации, осуществляющие строительный контроль и авторский надзор (при наличии), о готовности освидетельствования и приемки работ по капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность Объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее – скрытые работы), конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения (далее – ответственные конструкции, участки систем соответственно), в порядке, предусмотренном пунктом 15.1 Контракта, за 3 (три) рабочих дня до начала приемки соответствующих работ по капитальному ремонту.
Перечень скрытых работ, ответственных конструкций, участков систем, подлежащих освидетельствованию, определяется Проектом.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ по капитальному ремонту только после подписания Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приемки ответственных конструкций, участков систем.
Если закрытие скрытых работ выполнено без подписания Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приемки ответственных конструкций, участков сетей, при условии, если Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль, не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, не прошедших освидетельствование, затем восстановить ее за свой счет. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту.
3.11.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки строительной площадки по акту приема-передачи строительной площадки (приложение 12 к Контракту; далее – акт приема-передачи) Подрядчик возводит собственными и (или) привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования и выполнения работ по капитальному ремонту, согласно проекту организации строительства (далее – ПОС).
3.11.6. Представители организаций, осуществляющих строительный контроль и авторский надзор (при наличии), имеют право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ по капитальному ремонту в любое время суток в течение всего срока выполнения работ по капитальному ремонту. Подрядчик обеспечивает представителей таких организаций помещением для работы.
3.11.7. В случае обнаружения Заказчиком, организацией, осуществляющей строительный контроль, недостатков в выполненных работах по капитальному ремонту или некачественно выполненных работ по капитальному ремонту Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения Цены Контракта, установленной в разделе 2 Контракта, устранить недостатки выполненных работ по капитальному ремонту и обеспечить их надлежащее качество.
В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, в двустороннем акте делается соответствующая отметка. В случае неявки Подрядчика для составления двустороннего акта, акт составляется в отсутствии Подрядчика и считается подписанным Подрядчиком. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ по капитальному ремонту, исправления некачественно выполненных работ по капитальному ремонту привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.
3.12. Обеспечение капитального ремонта Объекта материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием осуществляется Подрядчиком.
Все используемые при выполнении работ по капитальному ремонту материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль, а при необходимости, установленный требованиями к организации работ, а также проектной документацией и рабочей документацией, входной лабораторный контроль. Поставщики (производители) материалов, изделий, конструкций и оборудования должны иметь соответствующие лицензии на осуществление деятельности по производству строительных изделий, конструкций и оборудования, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством Российской Федерации данный вид деятельности подлежит лицензированию).
Копии указанных в данном пункте Контракта документов на поставляемые для выполнения работ по капитальному ремонту материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику за 3 (три) рабочих дня до начала производства работ по капитальному ремонту, выполняемых с использованием этих материалов, изделий, конструкций и оборудования.
Подрядчик обеспечивает приемку, разгрузку, складирование и сохранность поступивших на Объект материалов, изделий, конструкций и оборудования в период выполнения работ по капитальному ремонту за свой счет.
Подрядчик несет риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, изделий, конструкций и оборудования до передачи результата выполненной Работы по Контракту Заказчику.
3.13. Порядок поставки Оборудования и оказания Услуг:
3.13.1. Подрядчик обеспечивает подготовку помещения (места) эксплуатации, в котором будет осуществляться сборка, установка, монтаж, ввод в эксплуатацию Оборудования, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.13.2. Поставка Оборудования осуществляется Подрядчиком на Объект на условиях, предусмотренных подпунктом 3.13.1 пункта 3.13 Контракта. Подрядчик в срок, установленный в приложении 3 к Контракту, до осуществления поставки Оборудования направляет в адрес Заказчика уведомление о дате и времени доставки Оборудования на Объект.
Подрядчик обеспечивает упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Объекту и разгрузки. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к соответствующему Оборудованию.
3.13.3. Фактической датой поставки Оборудования на объект считается дата, указанная в документе, подтверждающем факт передачи Оборудования (указано в разделе «Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара» приложения 3 к Контракту).
3.13.4. При поставке Оборудования Подрядчик по месту доставки представляет Заказчику документы, указанные в приложении 3 к Контракту, в том числе вместе с Оборудованием Подрядчик предоставляет:
техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;
гарантию производителя на Оборудование, срок действия которой соответствует сроку, указанному в Контракте, оформленную в виде отдельного документа;
гарантию Подрядчика на Оборудование, срок действия которой соответствует сроку, указанному в Контракте, оформленную в виде отдельного документа;
3.13.5. После поставки Оборудования на Объект Подрядчик в порядке и сроки, установленные Графиком, оказывает Услуги.
Подрядчик обеспечивает привлечение квалифицированного персонала для оказания Услуг в количестве, необходимом для оказания Услуг надлежащего качества.
3.13.6. Сборка, установка и монтаж Оборудования осуществляются Подрядчиком в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования при наличии подготовленного в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации помещения (места) эксплуатации Оборудования.
3.13.7. Ввод в эксплуатацию Оборудования включает в себя пусконаладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Оборудования.
3.13.8. В состав монтажных и пусконаладочных работ Оборудования входят:
распаковка Оборудования;
проверка наличия всех компонентов согласно номенклатуре поставки;
сборка и монтаж Оборудования;
расстановка Оборудования из комплекта поставки на соответствующих рабочих местах;
соединение компонентов Оборудования из комплекта поставки между собой соединительными кабелями;
подключение Оборудования из комплекта поставки к имеющимся информационным и силовым розеткам на Объекте сетевыми и силовыми кабелями, входящими в комплект поставки;
проверка прохождения сигналов связи между компонентами;
включение Оборудования, инициализация предустановленной операционной системы;
первоначальная инициализация Оборудования – основных рабочих параметров согласно инструкции производителя;
проверка функционирования каждой единицы Оборудования из комплекта поставки согласно базовым режимам эксплуатации, указанным в инструкции производителя;
иные мероприятия, необходимые для эксплуатации Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования.
По результатам пусконаладочных работ Подрядчик предоставляет Заказчику протоколы испытаний Оборудования, акты технической готовности Оборудования для комплексного опробования, акты приемки пусконаладочных работ в срок, установленный в подпункте 4.2.4 пункта 4.2 Контракта.
Подрядчик производит индивидуальные испытания монтируемого Оборудования и принимает участие в его комплексной апробации в присутствии представителей Заказчика.
3.13.9. Подрядчик разрабатывает программу обучения правилам эксплуатации Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и проводит инструктаж и обучение правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования специалистов, эксплуатирующих Оборудование, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования.
Обучение правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования специалистов, эксплуатирующих Оборудование, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, включает в себя обучение правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования, оформление учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию Оборудования, применение средств измерений, предусмотренных технической (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и соответствующих требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», необходимых для технического обслуживания и эксплуатации Оборудования, в объеме и порядке, предусмотренном технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.
3.13.10. Результат поставки и монтажа Оборудования, а также оказания Услуг оформляется Актом ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов (приложение 14 к Контракту) в порядке и сроки, указанные в приложении 3 к Контракту.
4. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных Работ и оформления ее результатов, порядок и сроки оплаты выполненных Работ
4.1. Приемка выполненных Работ, в том числе отдельных этапов Работ, осуществляется на основании документов о приемке Работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта. Документ о приемке, указанный в приложении 2 к Контракту, составляется на основании Сметы контракта в соответствии с Проектом, условиями Контракта и подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Сторон Контракта в соответствии с положениями Федерального закона «Об электронной подписи» (далее – документ о приемке).
4.2. Приемка выполненных Работ:
4.2.1. При приемке выполненных Работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных Работ технологиям, принятым при разработке сметных нормативов, а также не выделяется стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций) и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика. Также при приемке выполненных Работ не требуется обоснование размера понесенных Подрядчиком расходов на выполнение указанных работ и затрат, учтенных и не подлежащих выделению в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы контракта.
4.2.2. При приемке выполненных работ по проектированию для подтверждения объемов и качества фактически выполненных работ по проектированию по видам работ по проектированию, включенным в Смету контракта, Подрядчик представляет комплект документов, перечень, порядок и сроки направления Подрядчиком которых определяются Заданием и приложением 3 к Контракту.
4.2.3. При приемке выполненных работ по капитальному ремонту для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету контракта, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом, а также исполнительную документацию (далее – комплект документов).
Перечень, порядок и сроки направления Подрядчиком комплектов документов, в том числе сдачи Подрядчиком результата выполненной работы по Контракту, указаны в приложении 3 к Контракту и разделе 14 Контракта.
4.2.4. При приемке поставленного Оборудования и оказанных Услуг для подтверждения соответствия качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик фактически поставленного Оборудования и оказанных Услуг Спецификации, Техническим требованиям, Проекту Подрядчик представляет комплект документов, перечень, порядок и сроки направления которых определяются приложением 3 к Контракту и иными условиями Контракта.
Непосредственно перед осуществлением приема-передачи Оборудования Заказчиком выполняется входной контроль Оборудования в объеме 100 (ста) процентов от общего объема поставки (проверка соответствия качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Оборудования в соответствии со Спецификацией и Техническими требованиями, проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование, предоставление которых предусмотрено Контрактом и законодательством Российской Федерации).
Приемка Оборудования осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных Работ:
4.3.1. Заказчик осуществляет приемку выполненных Работ, в том числе приемку результата выполненной Работы по Контракту, после получения от Подрядчика соответствующего комплекта документов. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных Работ, в том числе приемки результата выполненной Работы по Контракту, а также порядок и сроки оформления ее результатов установлены разделом «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту.
4.3.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.
Порядок и сроки проведения экспертизы установлены разделом «Порядок и сроки проведения экспертизы» приложения 3 к Контракту.
4.3.3. Заказчик в порядке и сроки, установленные разделом «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту, осуществляет приемку выполненных Работ и подписывает или утверждает подписанный всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документ о приемке, либо в те же сроки направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа о приемке, содержащий перечень выявленных недостатков (далее – мотивированный отказ).
В случае, если Контрактом предусмотрено предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненной Работы осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в порядке и в сроки, которые установлены в приложении 3 к Контракту.
4.3.4. В случае получения мотивированного отказа Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет и направить Заказчику отчет об устранении недостатков, подписанный Подрядчиком, а также документы, указанные в приложении 3 к Контракту.
Со дня получения от Подрядчика указанных в настоящем пункте документов Заказчик действует в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, при этом срок исполнения обязательств Заказчика, установленный настоящим разделом Контракта, исчисляется со дня получения таких документов.
4.3.5. В случае, если выявленные недостатки, указанные в мотивированном отказе, не устранены Подрядчиком Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с условиями Контракта.
4.3.6. Подписание Заказчиком документов о приемке не лишает его права ссылаться на недостатки выполненных Работ, в том числе по объему Работ (включая обнаруженные по результатам проведенных контрольными органами проверок).
4.4. Порядок и сроки оплаты выполненных Работ:
4.4.1. Оплата выполненных Работ осуществляется в рублях Российской Федерации.
4.4.2. Порядок и сроки оплаты выполненных Работ установлены в разделе «Порядок и сроки оплаты» приложения 2 к Контракту.
4.4.3. Оплата выполненных Работ Заказчиком осуществляется в пределах Цены Контракта на основании Сметы контракта в сроки и в размерах, которые установлены Контрактом, с учетом Графика и фактически выполненных Подрядчиком Работ путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, реквизиты которого приведены в Контракте, за вычетом суммы выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).
4.4.4. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком Работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта.
4.4.5. Обязательства Заказчика по оплате выполненных Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счетов Заказчика.
4.4.6. Условие об удержании Подрядчиком суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, содержится в разделе «Порядок и сроки оплаты» приложения 2 к Контракту.Заказчик перечисляет за Подрядчика удержанную сумму неустоек (штрафов, пеней) в установленном порядке в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
4.4.7. Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере, указанном в разделе «Размер аванса» приложения 2 к Контракту, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, в порядке и в сроки, указанные в приложении 2 к Контракту, на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 16 Контракта.
Заказчик вправе увеличить размер аванса до 50 (пятидесяти) процентов от Цены Контракта, что оформляется соответствующим дополнительным соглашением к Контракту, с соблюдением положений законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов Московской области.
Последующие после выплаты аванса платежи, причитающиеся Подрядчику за фактически выполненные Работы согласно документу о приемке, производятся за вычетом пропорциональных сумм выплаченного аванса, рассчитываемых как произведение размера предусмотренного Контрактом аванса в процентном выражении и стоимости фактически выполненных Работ.
Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в частях 1 и 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не допускается.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.1.2. Требовать своевременного устранения недостатков (дефектов), выявленных в процессе выполнения Работ, при передаче результата выполненной Работы по Контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, требовать возмещения убытков в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.1.3. Требовать от Подрядчика представления (направления) надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Заданием, Проектом и условиями Контракта, в том числе предусмотренных законодательством Российской Федерации и необходимых для проведения государственной экспертизы.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении им обязательств по Контракту. Заказчик в запросе указывает форму, объем и сроки предоставления информации.
5.1.5. Провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
5.1.6. Неоднократно использовать сопутствующую документацию для капитального ремонта иных объектов капитального строительства.
5.1.7. Требовать от Подрядчика возмещения понесенных Заказчиком необходимых расходов и других убытков в соответствии со статьей 397 Гражданского кодекса.
5.1.8. Запрашивать у Подрядчика образцы материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также его комплектующих, приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства работ по капитальному ремонту, включая сопровождающие их документы, подтверждающие соответствие качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.9. Ссылаться на обнаруженные им недостатки в ходе выполнения Работ и при их приемке, которые не были оговорены в документе о приемке, но фактически отражены в документе, оформленном по результатам экспертизы.
5.1.10. Давать Подрядчику обязательные для него письменные и устные указания о способе выполнения Работ в процессе их выполнения, а также иные указания, предусмотренные Контрактом, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.11. Давать Подрядчику предписание о приостановлении Подрядчиком Работ в следующих случаях:
а) дальнейшее выполнение Работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении Работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи Объекта;
б) дальнейшее выполнение Работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, изделий, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления сроков выполнения Работ, установленных Графиком.
5.1.12. Давать Подрядчику письменное предписание:
а) об удалении со строительной площадки и (или) Объекта в установленные сроки материалов, изделий, конструкций и оборудования, не соответствующих Проекту и (или) условиям Контракта и приостановлении Работ с использованием таких материалов, изделий, конструкций и оборудования;
б) о замене таких материалов, изделий, конструкций и оборудования на новые материалы, изделия, конструкции и оборудование, удовлетворяющие требованиям Проекта и условиям Контракта.
5.1.13. Принимать участие в организуемых и (или) инициированных Подрядчиком производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам, связанным с выполнением Работ.
5.1.14. При выявлении в период выполнения Работ нарушений Подрядчиком положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил:
а) выдавать Подрядчику письменное распоряжение на устранение нарушений, требовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений;
б) в случае игнорирования распоряжения, грубого нарушения положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил приостановить производство Работ (с фиксацией в общем журнале работ) до устранения выявленных замечаний.
Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления сроков выполнения Работ, установленных Графиком.
5.1.15. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с процессом выполнения Работ и недостатками, выявленными при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.1.16. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению Работ и своевременно выполнить Работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
5.2.2. В течение сроков, установленных в приложениях 2 и 3 к Контракту для передачи строительной площадки и подписания акта приема-передачи, передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложениями 2 и 3 к Контракту, являющимися его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложениями 2 и 3 к Контракту, являющимися его неотъемлемой частью;
согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложениями 2 и 3 к Контракту, являющимися его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
5.2.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.
5.2.4. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
5.2.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.2.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных Работ в части его соответствия условиям Контракта.
5.2.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.2.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.2.9. Осуществлять приемку результата выполненных работ по проектированию в соответствии с Графиком, который является разделом приложения 2 к Контракту и его неотъемлемой частью, после получения положительного заключения государственной экспертизы, а также результата выполненных работ по разработке рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.
5.2.10. Оплачивать выполненные и принятые Работы не позднее срока, указанного в разделе «Порядок и сроки оплаты» приложения 2 к Контракту, с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
5.2.11. Если иное не предусмотрено Контрактом сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков.
5.2.12. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, соответствием условиям Контракта, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, изделий, конструкций и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.13. Представлять Подрядчику информацию об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Контракте, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.
5.2.14. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика информации об изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Контракту.
5.2.15. В срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика предупреждения об обстоятельствах, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 716 Гражданского кодекса, направить ответ с указанием о дальнейших действиях Подрядчика.
5.2.16. Передать Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ, предусмотренных Контрактом. Перечень, порядок и сроки передачи таких данных установлены Контрактом.
5.2.17. Обеспечить строительный контроль и авторский надзор (при наличии) за выполнением Работ на Объекте (объемом Работ, качеством выполненных Работ, стоимостью и сроками выполнения Работ) в соответствии с Проектом, условиями Контракта и требованиями нормативных документов.
5.2.18. Подготовить строительную площадку для начала капитального ремонта надлежащим образом, в том числе освободить от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением Работ по Контракту, и мусора.
5.2.19. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к приемке организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного капитальным ремонтом Объекта и ввод в эксплуатацию в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.20. Контролировать создание и сохранность Подрядчиком геодезической разбивочной основы в соответствии с СП 126.13330.2017 «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84».
5.2.21. Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства» Графика.
5.2.22. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.
5.3.2. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., для выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет изменения Цены Контракта и (или) объемов работ по Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в исполнительной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном Контрактом.
5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с учетом подпункта 4.4.4 пункта 4.4 Контракта.
5.3.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.3.7. В случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Контрактом Работы.
5.4.2. Выполнить работы по проектированию в соответствии с Заданием и требованиями законодательства Российской Федерации в полном объеме, надлежащего качества и в сроки, установленные Контрактом, а также передать Заказчику результат выполненных работ по проектированию, в том числе по разработке рабочей документации в порядке и сроки, установленные Графиком, приложением 3 к Контракту и Заданием.
5.4.3. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения Работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.
5.4.4. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по проектированию, при передаче результатов работ по проектированию, предусмотренных Контрактом, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе капитального ремонта или в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ по проектированию Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ по проектированию, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
5.4.5. Передать Заказчику результаты инженерных изысканий и (или) проектную документацию в целях обеспечения их направления Подрядчиком на государственную экспертизу.
5.4.6. Получать технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, а также информацию о плате за такое подключение (технологическое присоединение) (при необходимости и если иное не предусмотрено приложением 5 к Контракту).
5.4.7. Если иное не установлено Контрактом подавать заявления, документы и осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и необходимые для проведения государственной экспертизы.
5.4.8. Выполнить работы по капитальному ремонту, поставке оборудования в соответствии c актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, определяющим объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, который является неотъемлемой частью Контракта, а также в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией, условиями Контракта, определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которые является неотъемлемой частью Контракта.
5.4.9. В течение срока, установленного в приложениях 2 и 3 к Контракту для передачи строительной площадки и подписания акта приема-передачи, подписать проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
5.4.10. Выполнить работы по капитальному ремонту, поставить Оборудование и оказать Услуги в сроки, установленные Контрактом.
5.4.11. Исполнять указания, предписания и распоряжения Заказчика, выданные в соответствии с подпунктами 5.1.7 – 5.1.9 и 5.1.11 пункта 5.1 Контракта.
5.4.12. Обеспечить безопасность работ по капитальному ремонту для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия, выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных ПОС, использование земельного участка по целевому назначению, выполнение работ по капитальному ремонту и размещение строительной техники, строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ по капитальному ремонту в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН.
5.4.13. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта, в том числе за ходом выполнения Работ, качеством применяемых при выполнении Работ материалов, изделий, конструкций и оборудования.
5.4.14. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, о несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
5.4.15. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению Работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
5.4.16. Устранять за свой счет в срок, установленный организацией, осуществляющей строительный контроль, недостатки (дефекты) работ по капитальному ремонту, выявленные такой организацией в ходе проверки соответствия отремонтированного объекта капитального строительства требованиям Проекта.
5.4.17. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных Работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат Работ недостатки (дефекты) Работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4.18. Не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня завершения Работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов. Факт передачи Подрядчиком строительной площадки отражается в Акте приемки объекта капитального строительства (приложение 17 к Контракту).
5.4.19. При расторжении Контракта до завершения Работ передать Заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, в течение 10 (десяти) дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику.
5.4.20. Обеспечить поставку необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
5.4.21. Вести исполнительную документацию в составе и в соответствии с порядком ведения исполнительной документации, утвержденными Приказом № 344/пр, а также с учетом требований проектной документации и технических регламентов.
5.4.22. Обеспечить формирование, ведение, подписание, согласование и учет исполнительной документации, предъявленной Подрядчиком Заказчику в электронном виде в программе или облачном сервисе. Подрядчик своими силами и за свой счет осуществляет приобретение программы или иного аналогичного программного обеспечения, интеграция которого возможна с Информационной системой, используемой Заказчиком, для целей их корректной работы, обмена документами, с последующей передачей данных в автоматизированную информационную систему «Мониторинг бюджетного строительства» (далее - АИС «МБС») в соответствии с информационным взаимодействием внешних систем с МБС API.
5.4.23. Обеспечить ведение исполнительной документации в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 08.04.2024 № 315-ПП «Об особенностях ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Московской области».
5.4.24. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные Работы в полном объеме и составе в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.
5.4.25. Выполнить до направления уведомления о завершении работ по капитальному ремонту Объекта, предусмотренные Проектом пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Проекта, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается Контрактом.
5.4.26. Своевременно направлять Заказчику посредством использования ПИК ЕАСУЗ надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта, в том числе перечисленные в приложении 3 к Контракту.
5.4.27. Обеспечить представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала производства указанных в нем работ.
5.4.28. При наличии обстоятельств, требующих внесение изменений в проектную документацию (отклонение рабочей документации от проектной, изменение нормативных правовых актов и прочее), внести соответствующие изменения в проектную документацию и при необходимости обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы за свой счет.
5.4.29. Представлять Заказчику информацию обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения Подрядчиком таких обстоятельств.
5.4.30. Представлять Заказчику информацию об изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Контракте, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.
5.4.31. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика информации об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Контракту.
5.4.32. Обеспечивать фотофиксацию работ по капитальному ремонту, в которой отражается ход производства работ по капитальному ремонту, а также факты и обстоятельства, связанные с производством работ по капитальному ремонту. Фотофиксация работ осуществляется в соответствии с Регламентом фотофиксации хода проведения и приемки работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства (приложение 15 к Контракту).
5.4.33. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта зарегистрироваться в АИС «МБС» или иной информационной системе Московской области, применяемой Заказчиком.
5.4.34. Предоставлять Заказчику еженедельный отчет (каждую пятницу) в электронном виде о ходе выполнения видов работ по капитальному ремонту в физических объемах, фотоматериалы с указанием даты осуществления фотосъемки в количестве не менее 10 (десяти) фотоснимков, видеоматериалы, длительностью не более 10 (десяти) мин горизонтального формата с аудио комментариями содержащими текущую дату съемки, наименование Объекта, датой завершения работ по капитальному ремонту, строительной готовности, задействованной рабочей силой и строительной техники, отражающие текущую строительную готовность Объекта, посредством АИС «МБС» или иной информационной системе Московской области, применяемой Заказчиком.
5.4.35. Назначить лиц, ответственных на ремонтируемом объекте (ответственных представителей Подрядчика по форме согласно приложению 16 к Контракту) в порядке и сроке, установленные Контрактом, а также обеспечить постоянное нахождение на Объекте представителя Подрядчика, а также ответственных лиц от привлеченных субподрядчиков. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.
5.4.36. Контролировать исполнение договоров, заключенных с субподрядчиками, в том числе проверять наличие у субподрядчиков членства в саморегулируемых организациях на работы, выполняемые в ходе исполнения договоров, в случаях, установленных статьей 52 Градостроительного кодекса, а также контролировать сроки выполнения работ субподрядчиками согласно Графику выполнения строительно-монтажных работ.
5.4.37. До начала выполнения работ по капитальному ремонту за счет собственных средств приобрести, установить на объекте камеры видеонаблюдения с возможностью трансляции в режиме реального времени посредством сети «Интернет» и предоставить Заказчику схему установки камер и адреса трансляции видеоизображений. Размещение камер должно обеспечивать обзор всей зоны производства работ по капитальному ремонту до полного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту. Расходы на содержание в работоспособном состоянии камер и на передачу данных с камер несет Подрядчик.
5.4.38. Известить Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, о завершении работ по Контракту в порядке и срок, предусмотренные Контрактом.
5.4.39. При заключении Контракта строго руководствоваться положениями статьи 55.8 Градостроительного кодекса, а именно выполнить работы при соблюдении в совокупности следующих условий:
а) лицо является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
б) наличие у саморегулируемой организации, членом которого является лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса;
в) совокупный размер обязательств по договорам не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств соответствии с частью 11 или 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса.
5.4.40. Нести расходы по содержанию Объекта до сдачи результата выполненной Работы по Контракту Подрядчиком и приемки его Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства (приложение 17 к Контракту).
5.4.41. Нести затраты по инженерному обеспечению объекта до сдачи результата выполненной работы по Контракту Подрядчиком и приемки его Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства (приложение 17 к Контракту).
5.4.42. Нести ответственность за случайное уничтожение и (или) повреждение результата выполненной Работы по Контракту до его приемки Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства (приложение 17 к Контракту).
5.4.43. При проведении проверок контрольными органами по вопросам их компетенции и полномочий представлять в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получении соответствующего запроса (требования) все необходимые документы и информацию.
5.4.44. В случаях выявления в ходе проверки расходования выделяемых по Контракту денежных средств, проведенной Заказчиком или контрольным органом, фактов необоснованного и (или) неверного применения расценок и (или) завышения объема Работ, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба Заказчику, вернуть Заказчику перечисленные ему денежные средства в размере выявленных переплат в течение 10 (десяти) дней (со дня получения уведомления) на счет Заказчика, указанный в разделе 16 Контракта.
5.4.45. Информировать Заказчика об изменении членства Подрядчика в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, капитальный ремонт, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в таких саморегулируемых организациях в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий.
5.4.46. Соблюдать требования Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
5.4.47. Представлять по запросу Заказчика Акт сверки расчетов, составленный по форме согласно приложению 18 к Контракту.
5.4.48. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
5.4.49. Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства» приложения 2 к Контракту.
5.4.50. В случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией:
1) привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 40 процентов от цены Контракта.
2) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций заверенную Подрядчиком.
3) в случае замены субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 2 пункта 5.4.50. Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
4) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных Работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
5) оплачивать поставленные субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (их результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
6) нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:
а) за представление документов, указанных в подпунктах 2 – 4 пункта 5.4.50. Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном Контрактом.
5.4.51. Представлять Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших с Подрядчиком договор или договоры, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов Цены Контракта, в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.

6. Гарантии
  • 6.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с Заданием, Проектом и иными условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований действующего законодательством Российской Федерации, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.
  • 6.2. Гарантия качества результата Работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат Работ.
  • 6.3. Гарантийный срок на результат Работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата Работ, а в случае досрочного расторжения Контракта – со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
  • 6.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения Работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
  • 6.5. Устранение недостатков (дефектов) результата Работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
  • 6.6. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата Работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
  • 6.7. Не позднее 10 (десятого) дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.
  • 6.8. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным Сторонами Контракта надлежащим образом.
  • 6.9. Если иной срок не будет согласован Сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата Работ в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
  • 6.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата Работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата Работ в установленный Контрактом или иной согласованный Сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата Работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата Работ.
  • 6.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат Работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата Работ, допущенных Подрядчиком.
6.12. Гарантийный срок на результат Работ (при наличии), гарантийный срок на работы по проектированию (при наличии), требования к объему предоставления гарантий качества на выполненные работы по проектированию (при наличии) указаны в разделе «Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги» приложения 1 к Контракту.
6.13. Гарантийный срок Подрядчика на Оборудование (при наличии), гарантийный срок производителя на Оборудование (при наличии), требования к гарантийному обслуживанию Оборудования (при наличии), требования к объему предоставления гарантий качества на Оборудование (при наличии) указаны в разделе «Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги» приложения 1 к Контракту.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
Размер пени определяется в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
Размеры штрафов определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
В случае изменения условий Контракта в части изменения Цены Контракта размеры штрафов, установленные в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 и подпунктах 7.3.4, 7.3.5 пункта 7.3 Контракта, определяются в соответствии с Правилами с учетом новой Цены Контракта. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком), размер штрафа определяется с учетом Цены Контракта, действующей на момент такого неисполнения или ненадлежащего исполнения.
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 100 000 рублей1.
1 В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в соответствии
с пунктом 9 Правил в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей).
7.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
7.3. Ответственность Подрядчика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 0,4 процента цены Контракта (этапа)1.
1 В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в следующем порядке (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов):
(Вариант I)
Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил) размер штрафа, рассчитываемый как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – цена Контракта (этапа)), устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
(Вариант II)
В случае, предусмотренном пунктом 4 Правил, если Контракт заключается по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
(Вариант III)
В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил в следующем порядке:
а) в случае, если Цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если Цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере 100 000 рублей.1
1 В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в соответствии
с пунктом 6 Правил в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3.6. Если Заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ в разделе 9 Контракта установлено требование обеспечения исполнения Контракта, за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 9.11 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с подпунктом 7.3.2 пункта 7.3 Контракта.
7.3.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
7.3.8. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик в соответствии с условиями Контракта несет гражданско-правовую ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
7.3.9. За непредоставление информации о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов Цены Контракта, Подрядчик несет ответственность путем взыскания с Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соответствующим субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5. С даты начала выполнения Работ и до передачи Заказчику результата Работ Подрядчик несет полную ответственность за охрану объекта, в том числе всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.
7.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Задания и Проекта.
7.8. Требования Сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.
8. Порядок расторжения Контракта
  • 8.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
  • 8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Сроки и порядок принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
8.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Сроки и порядок принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Подрядчик не вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 719 Гражданского кодекса.
  • 8.4. В случае принятия решения одной из Сторон Контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
  • 8.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Подрядчику за выполненные работы.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.
  • 8.6. Подрядчик обязан возвратить Заказчику на счет, реквизиты которого указаны в Контракте, выплаченный в соответствии с Контрактом аванс в размере за вычетом учтенного в стоимости выполненных работ аванса в течение 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения настоящего Контракта (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Реквизиты Заказчика для возврата аванса: Получатель: Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства» gku.dzks@mosreg.ru Банковские реквизиты: ИНН/КПП 5024171050/502401001 БИК 004525987 МЭФ Московской области (л/с 05860D45970 ГКУ МО «ДЗКС») ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.Москва р/с 03222643460000004800 к/с 40102810845370000004.
  • 8.7. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами, которые имели место до расторжения Контракта.
  • 8.8. В случае досрочного расторжения Контракта, исключительные права на результат работ по проектированию до момента расторжения переходят к Заказчику.
  • 8.9. Ответственность за сохранность объекта до момента расторжения Контракта несет Подрядчик.
  • 8.10. Ответственность за сохранность объекта после расторжения Контракта до момента подписания Сторонами Акта приема-передачи (возврата) строительной площадки несет Подрядчик.
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 30 процент(ов,а) начальной (максимальной) цены контракта.
9.2. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений части 6.3 статьи 96 и статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере, установленном в разделе «Обеспечение исполнения контракта» приложения 2 к Контракту.
9.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта и реквизиты Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта указаны в разделе «Обеспечение исполнения контракта» приложения 2 к Контракту.
9.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
9.5. В случаях, установленных статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, в ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке, который предусмотрен частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.6. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в течение 30 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в заявлении о возврате обеспечения исполнения Контракта, либо на тот счет, с которого поступили данные денежные средства.
9.7. Независимая гарантия, представленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие, согласно которому гарант обязан уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
9.8. В случае, если Контракт расторгнут вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнение Контракта возврату не подлежат, а в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта производится удержание суммы по такой независимой гарантии, в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом и принятых Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения Контракта.
9.9. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по возврату аванса (при его наличии), уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, в том числе или просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также возмещению убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
9.10. Изменения существенных условий Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, осуществляются при условии предоставлении Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта с учетом требований статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта лицензии на осуществление банковских операций Заказчик обязан уведомить Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение в порядке, предусмотренном пунктом 15.1 Контракта.
Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее 1 (одного месяца) со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
10. Обеспечение гарантийных обязательств
10.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в разделе «Обеспечение гарантийных обязательств» приложения 1 к Контракту.
10.2. Порядок предоставления обеспечения гарантийных указан в разделе «Обеспечение гарантийных обязательств» приложения 1 к Контракту.
10.3. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в срок, установленный в приложении 3 к Контракту.
10.4. Реквизиты Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств указаны в разделе «Обеспечение гарантийных обязательств» приложения 1 к Контракту.
10.5. Независимая гарантия, представленная в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должна содержать условие, согласно которому гарант обязан уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
10.6. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
10.7. Заказчик в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты окончания срока гарантийных обязательств возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, на счет, с которого поступили данные денежные средства, за исключением случая, указанного в пункте 10.9 Контракта.
10.8. В случае изменения способа обеспечения гарантийных обязательств и предоставления Подрядчиком независимой гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств, Заказчик в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента предоставления Подрядчиком независимой гарантии возвращает ранее внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежные средства на счет, с которого поступили данные денежные средства, либо на счет, указанный Подрядчиком в заявлении о возврате обеспечения исполнения гарантийных обязательств.
10.9. В случае, если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступили денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, Подрядчик предоставляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока.
10.10. Право Заказчика удержания денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, или требования об уплате денежной суммы и (или) ее части по независимой гарантии возникает при нарушении Подрядчиком гарантийных обязательств. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, Заказчик производит удержание из обеспечения гарантийных обязательств в полном объеме.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
11.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия в письменной форме с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В случае если Сторона не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как обстоятельства непреодолимой силы.
11.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 11.1 Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе предложить расторгнуть Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
12. Порядок урегулирования споров
  • 12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
  • 12.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее – разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
  • 12.3. Претензия направляется Стороной другой Стороне в письменном виде в порядке, предусмотренном пунктом 15.1 Контракта.
Претензия должна содержать срок направления письменного ответа по существу Стороной ее получившей, а также сумму истребования и ее полный и обоснованный расчет (если претензионные требования подлежат денежной оценке).
Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) дней с даты ее получения Стороной.
12.4. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке в Арбитражном суде Московской области.
13. Срок действия, порядок изменения Контракта
  • 13.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
  • 13.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе в следующих случаях:
предусмотренных частью 62 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ. Правила изменения Цены Контракта в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, установлены Порядком изменения цены контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.08.2023 № 604/пр;
в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.
  • 13.3. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон.
  • 13.4. Если одной из Сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая Сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой Стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта.
  • 13.5. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.


14. Особые условия
14.1. Стороны при исполнении Контракта:
- составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные документы, которыми оформляются:
заявка на выполнение работы (если Контрактом предусмотрено выполнение работы по заявке);
выполнение работы, а также отдельные этапы выполнения работы (далее - отдельный этап исполнения Контракта), включая документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки выполненной работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта;
результаты такой приемки;
мотивированный отказ от подписания документа о приемке;
оплата выполненной работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта;
заключение дополнительных соглашений;
направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (за исключением направления уведомления о применении мер ответственности в случае, если Контракт заключен по результатам проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры);
соглашение о расторжении Контракта;
- осуществляют обмен электронными документами посредством использования ПИК ЕАСУЗ в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент, приложение 4 к Контракту).
14.1.1. В случае если Контракт заключен по результатам проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры (за исключением закрытой электронной процедуры, проводимой в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ), формирование документов о приемке, мотивированных отказов от подписания документов о приемке, исправлений документов о приемке, дополнительных соглашений и соглашения о расторжении Контракта осуществляется с использованием ПИК ЕАСУЗ с соблюдением требований, установленных частями 13-14 статьи 94, частями 1.7 и 8.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, с последующей гарантированной передачей для подписания и размещения указанных в настоящем подпункте документов в единую информационную систему в сфере закупок (далее – ЕИС) в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ.
14.2. Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Контракта:
- назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота в соответствии с разделом Контракта «Особые условия» (далее – уполномоченные должностные лица);
- обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при исполнении Контракта;
- обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в электронном документообороте ПИК ЕАСУЗ (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом;
- обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а в случаях, для которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрен обмен электронными документами с использованием ЕИС, в ЕИС;
- используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную квалифицированную электронную подпись.
  • 14.3. Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.
  • 14.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
  • 14.5. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Контрактом (за исключением случаев, для которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрен обмен электронными документами с использованием ЕИС).
После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием ПИК ЕАСУЗ Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.
Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица либо отказывается от его подписания в порядке, предусмотренном Регламентом.
  • 14.6. Перечень документов, которыми обмениваются Стороны при исполнении Контракта с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в приложении 3 к Контракту.
  • 14.7. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ, в том числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для Сторон осуществляется безвозмездно.
15. Прочие условия
15.1. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) Сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку или направляются Стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны Контракта, указанному в Контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку);
дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении Стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, либо дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии Стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
  • 15.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
  • 15.3. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
  • 15.4. При наличии противоречий между условиями, содержащимися в приложениях 1-3 к Контракту, и условиями иных приложений к Контракту, преимущественную силу имеют приложения 1-3 к Контракту.
  • 15.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
  • 15.6. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
  • 15.7. Неотъемлемыми частями Контракта являются (приложения прилагаются к Контракту отдельными файлами):
приложение 1 «Сведения об объектах закупки»;
приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)»;
приложение 3 «Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта»;
приложение 4 «Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области»;
приложением 5 «Описание объекта закупки (техническое задание). Задание на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирование»;
приложение 6 «Спецификация»;
приложение 7 «Технические требования»;
приложение 8 «Перечень товаров в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров»;
приложение 9 «Структура сводного сметного расчета для составления ведомостей объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ»;
приложение 10 «Макет баннера сервиса «Что здесь происходит?»;
приложение 11 «Отчет о выполненных работах по исполнению контракта (форма)»;
приложение 12 «Акт приема-передачи строительной площадки (форма)»;
приложение 13 «Акт приема-передачи документации (форма)»;
приложение 14 «Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов (форма)»;
приложение 15 «Регламент фотофиксации хода проведения и приемки работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства»;
приложение 16 «Уведомление о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте (форма)»;
приложение 17 «Акт приемки объекта капитального строительства (форма)»;
приложение 18 «Акт сверки расчетов (форма)»;
приложение 19 «Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности контракта (форма)»;
приложение 20 «Отчет о привлеченных субподрядчиках (форма)».

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»		 Подрядчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙТРАСТКАПИТАЛ»
Сокращенное наименование: ГКУ МО «ДЗКС» Сокращенное наименование: ООО «СТК»
Почтовый адрес: Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 7
Место нахождения, адрес: Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 7
ИНН 5024171050
КПП 502401001
ОГРН 1165047063103		 Почтовый адрес: 105203, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 126 , ПОМЕЩ. 16Н/3
Место нахождения, адрес: 105203, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 126 , ПОМЕЩ. 16Н/3
ИНН 9719008573
КПП КН ________________
КПП 771901001
ОГРН 1207700377610
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
МЭФ Московской области (л/с 03860D45970 ГКУ МО «ДЗКС») (л/с 03860D45970 ГКУ МО «ДЗКС») (л/с ________________ООО «СТК»)
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК 004525987
казн/сч 03221643460000004800
единый казн/сч 40102810845370000004
ОКПО 35256658
ОКТМО 46744000001
ОКОПФ 75204		 Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
р/с 40702810601840001346
сч. 30101810200000000593
ОКПО 45984979
ОКТМО 45303000
ОКОПФ 12300
телефон (факс): +74986028386
адрес электронной почты: gku.dzks@mosreg.ru		 телефон (факс): +7(925) 145-20-45
адрес электронной почты: stk121020@gmail.com
Заказчик: Подрядчик:
Заместитель генерального директора __________ (Р. В. Суровцев) Генеральный директор __________ (Г. Н. Джалилов)

Печатная_форма_электронного_контракта.html

Тип: договор
Электронный контракт, сформированный с использованием ЕИС

Версия 2 ревизия 1

1. Общая информация о контракте

1.1 Реквизиты контракта
Контракт заключен для выполнения государственного оборонного заказа Нет
Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу  
Номер контракта 0148200005425000362



1.2. Основание заключения контракта
Идентификационный код закупки 252502417105050240100104800014120243
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Открытый конкурс в электронной форме
Номер извещения об осуществлении закупки (приглашения) 0148200005425000362
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭОК1 от 27.06.2025



2. Стороны контракта

2.1. Информация о заказчике
Организационно-правовая форма 75204: Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации
Полное наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Сокращенное наименование ГКУ МО «ДЗКС»
ИНН 5024171050
КПП 502401001
Место нахождения 143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. КРАСНОГОРСК, Г КРАСНОГОРСК, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 7
Почтовый адрес Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 7.
Ответственное должностное лицо заказчика Суровцев Роман Вячеславович
Адрес электронной почты gku.dzks@mosreg.ru
Номер контактного телефона 7-498-6028386



2.2. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе)
Вид Юридическое лицо РФ
Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙТРАСТКАПИТАЛ»
Сокращенное наименование ООО «СТК»
ИНН 9719008573
КПП 771901001
Статус Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
Место нахождения (место жительства) 105203, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 126, ПОМЕЩ. 16Н/3
Почтовый адрес 105203, - МОСКВА, - ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 126, КОМ. 41, ЭТАЖ 4
Адрес электронной почты stk121020@gmail.com
Номер контактного телефона 7 9771178542
Руководитель (лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица) ДЖАЛИЛОВ ГАДЖИМУРАД НУРИСЛАМОВИЧ
ИНН 055052521502
Должность ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



3. Предмет контракта
Предмет контракта Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А
Специализация Предмет контракта относится к работам по строительству
Контракт заключен в соответствии с частью 56 статьи 112 44-ФЗ (одновременное выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 55 статьи 112 44-ФЗ)
Контракт жизненного цикла (в соответствии с частью 16 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ) Нет



3.1. Объект закупки
Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг - Нет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А Работа Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) 1 Условная единица (усл. ед) 548 503 121.45 20%   548 503 121.45
Итого: 548 503 121.45



4. Условия контракта

4.1. Сроки исполнения контракта
Дата начала исполнения контракта 0 календарных дней с даты заключения контракта
Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) 445 календарных дней с даты начала исполнения контракта



4.2. Этапы исполнения контракта
Дата начала исполнения этапа Дата окончания исполнения этапа Срок исполнения этапа с даты начала исполнения контракта Цена этапа Размер аванса по этапу
0 календарных дней с даты начала исполнения контракта   258 календарных дней 28 431 119.60 8 529 335.88
30.00 %
0 календарных дней с даты начала исполнения контракта   421 календарных дней 38 493 312.85 11 547 993.86
30.00 %
0 календарных дней с даты начала исполнения контракта   445 календарных дней 481 578 689.00 144 473 606.70
30.00 %



4.3. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
Страна Адрес Дополнительная информация об адресе
Российская Федерация обл Московская, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Речная, д. 7  



4.4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги Да
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара В соответствии с разделом 6 Контракта
Требования к гарантии производителя товара В соответствии с разделом 6 Контракта
Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги В соответствии с разделом 6 Контракта
Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг Да



4.5. Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)
Вид обеспечения Размер обеспечения исполнения контракта в % Размер обеспечения исполнения контракта, который должен предоставить поставщик (подрядчик, исполнитель) Порядок предоставления, требования к обеспечению
1 2 3 4
Обеспечение исполнения контракта 30.00 166050936.44 Контракт заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, либо предоставлением независимой гарантии (НГ- далее ). НГ должна быть безотзывной и соответствовать требованиям ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005, приложения к Извещению (прилагается отдельным файлом). Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. НГ должна в том числе содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой НГ, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых НГ. Срок действия НГ устанавливается с учетом требований пп. 5 ч. 2 ст. 45 и ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Обеспечение исполнения контракта по поставке товара или выполнению работы      
Обеспечение исполнения контракта по последующему обслуживанию, эксплуатации (при наличии) в течение срока службы, ремонту и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара      
Обеспечение исполнения гарантийных обязательств 3.00 16605093.64 Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) перед оформлением документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, либо предоставлением независимой гарантии. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005.Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Независимая гарантия должна в том числе содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Срок действия независимой гарантии устанавливается с учетом требований пп. 5 ч. 2 ст. 45 и ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.



4.6. Условия привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО
Предъявляется требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44 ФЗ
Если поставщик (подрядчик, исполнитель) является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, то требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНО к такому поставщику (подрядчику, исполнителю) не предъявляется		 Да
Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО (%) 40.00
За неисполнение условий по привлечению к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНО предусмотрена гражданско-правовая ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя)  



4.7. Прочие условия
Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да
Предусмотрено уменьшение суммы, подлежащей уплате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей Нет
Предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) Да



5. Финансирование контракта

5.1. Источник финансирования
Наименование бюджета Московская область
Вид бюджета Бюджет субъекта Российской Федерации
Закупка за счет собственных средств организации  



5.2. Цена контракта
Способ указания цены контракта Цена контракта
Цена контракта 548503121.45
Цена за право заключения контракта  
Валюта контракта РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Формула цены контракта  
Предусмотрена выплата аванса Да
Размер аванса (%) 30.00
Размер аванса в валюте контракта 164 550 936.44



5.3. Информация о казначейском, банковском сопровождении
Казначейское или банковское сопровождение контракта не требуется.

5.4. График платежейФинансирование за счет бюджетных средств
Код бюджетной классификации Российской Федерации Код объекта капитального строительства/недвижимого имущества Сумма контракта (в валюте контракта) Аванс
на 2026 год
1 2 3 4
8600709183Ю950529243   164 550 936.44 Да
8600709183Ю950529243   258 952 185.01 Нет
8600709183Ю950520243   125 000 000.00 Нет
Итого 548 503 121.45  



5.5. Платежные реквизиты заказчика
Наименование организации, ИНН, КПП Тип счета Номер лицевого счета Номер банковского (казначейского) счета Реквизиты банка, ТОФК Наименование контрагента для п/п
1 2 3 4 5 6
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
ИНН: 5024171050 КПП: 502401001		 Лицевой счет в ФО 03860D45970 03221643460000004800 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО // УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Москва
БИК: 004525987, к/с: 40102810845370000004		  



5.6. Реквизиты для осуществления оплаты
Наименование организации / ФИО, ИНН, КПП Тип счета Номер лицевого счета/код поступления Номер банковского (казначейского) счета Реквизиты банка, ТОФК Наименование контрагента для п/п, ОКТМО, КБК
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙТРАСТКАПИТАЛ»
ИНН: 9719008573 КПП: 771901001
Поставщик (подрядчик, исполнитель)		 Расчетный счет в банке   40702810601840001346 АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва
БИК: 044525593, к/с: 30101810200000000593		 ООО «СТК»



6. Документы, сформированные без использования ЕИС

Наименование файла
1 Приложения к проекту контракта
2 Проект контракта

Подпись поставщика

Владелец сертификата:
ДЖАЛИЛОВ ГАДЖИМУРАД НУРИСЛАМОВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «СТК»

Сертификат:
0225ca6d00cbb182a5453eece3b29bafde
Действителен с 13.08.2024 по 13.11.2025

Дата и время подписания:
11.07.2025
18:24:56 ((МСК))		 Подпись заказчика

Владелец сертификата:
Суровцев Роман Вячеславович
Заместитель генерального директора
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Сертификат:
00fc9c16afbc4bf7189c276f599323288e
Действителен с 07.11.2024 по 31.01.2026

Дата и время подписания:
15.07.2025
15:26:41 ((МСК))

Приложения ПИК к государственному (муниципальному) контракту 0148200005425000362 2025_07_09-09_37 (МСК).docx

Тип: приложение к договору
 
Приложение 1 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № 0148200005425000362


Сведения об объектах закупки
1. Объекты закупки

Таблица 1.1
























№ п/п Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ КОЗ2 / КОЗ Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом Цена единицы, руб * Количество Единицы измерения Размер НДС Общая стоимость без НДС, руб. Размер НДС, руб. Общая стоимость, руб.
1 41.20.40.900 - Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки 31.204.04.11.01.01.001 / 03.24.01.01.02.02.01.01.01 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А 548 503 121,45000000000 1,00000000000 Условная единица 20/120 457 085 934,54000000000 91 417 186,91000000000 548 503 121,45
Наименование видов работ Наименование файла сметы Общая стоимость по смете, руб.
Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации   28 431 119,60
Разработка проектной документации «Смета ПИР г. Красногорск, ул. Речная, д.7А, ГБПОУ МО Красногорский колледж» 28 431 119,60
Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)   481 578 689,00
Основной объект «Смета КР г. Красногорск, ул. Речная, д.7А, ГБПОУ МО Красногорский колледж» 481 578 689,00
Поставка оборудования   38 493 312,85
Поставка и монтаж оборудования «Смета ТХ г. Красногорск, ул. Речная, д.7А, ГБПОУ МО Красногорский колледж» 38 493 312,85



Цена контракта без НДС:
НДС:
Цена контракта с НДС:		 457 085 934,54
91 417 186,91
548 503 121,45



Таблица 1.2
Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом УИН (код объекта) УИН (код потребности) Тип объекта Вид работ
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А 5319478241 5327938125 07.16.055 Колледж 030100 Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)



 
2. Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги


Таблица 1.2
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги Да
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара В соответствии с Приложением №5 к контракту
Требования к гарантии производителя товара В соответствии с Приложением №5 к контракту
Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги В соответствии с Приложением №5 к контракту
Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг Да

2.1 Обеспечение гарантийных обязательств


Таблица 1.3
Размер обеспечения гарантийных обязательств, % от НМЦК Сумма обеспечения гарантийных обязательств, руб. Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств Реквизиты для перечисления обеспечения гарантийных обязательств
3,00 16 605 093,64 Гарантийные обязательства обеспечиваются независимой гарантией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к предоставлению обеспечения гарантийных обязательств не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК: 004525987
Расчетный/казначейский счёт: 03222643460000004800

Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004

Лицевой счёт:05860D45970



3. Смета контракта

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А
Вид работ: Разработка проектной документации (Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации)
Наименование файла сметы: Смета ПИР г. Красногорск, ул. Речная, д.7А, ГБПОУ МО Красногорский колледж
Таблица 1.2
Номер строки Наименование работ и затрат Единица измерения Количество
(объем работ)		 Цена на единицу измерения,
руб.		 Цена всего, руб.
1 Подготовка проектно-сметной документации, обследовательские работы, экспертиза проектной документации Комплекс 1 28 431 119,6 28 431 119,60

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))
Наименование файла сметы: Смета КР г. Красногорск, ул. Речная, д.7А, ГБПОУ МО Красногорский колледж
Таблица 1.3
Номер строки Наименование работ и затрат Единица измерения Количество
(объем работ)		 Цена на единицу измерения,
руб.		 Цена всего, руб.
1 Выполнение работ по капитальному ремонту Комплекс 1 481 578 689 481 578 689,00

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А
Вид работ: Поставка и монтаж оборудования (Поставка оборудования)
Наименование файла сметы: Смета ТХ г. Красногорск, ул. Речная, д.7А, ГБПОУ МО Красногорский колледж
Таблица 1.4
Номер строки Наименование работ и затрат Единица измерения Количество
(объем работ)		 Цена на единицу измерения,
руб.		 Цена всего, руб.
1 Технологическое оборудование (ТХ) Комплекс 1 38 493 312,85 38 493 312,85

Приложение 2 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № 0148200005425000362

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)
1. График выполнения строительно-монтажных работ
1.1.  Обязательства по выполнению работ
Таблица 2.1
Порядковый номер Наименование вида работ Условия предоставления результатов Сторона, исполняющая обязательство Сторона, получающая исполнение
6. Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации Разово Подрядчик Заказчик
Объект закупки
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А (Разработка проектной документации)
Физический объем работ: согласно смете «Смета ПИР г. Красногорск, ул. Речная, д.7А, ГБПОУ МО Красногорский колледж»
Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 212 дн. от даты заключения контракта;
12. Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А каждый календ.мес. Подрядчик Заказчик
Объект закупки
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А (Основной объект)
Физический объем работ: согласно смете «Смета КР г. Красногорск, ул. Речная, д.7А, ГБПОУ МО Красногорский колледж»
Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 190 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 393 дн. от даты заключения контракта;
13. Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования Разово Подрядчик Заказчик
Объект закупки
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А (Поставка и монтаж оборудования)
Физический объем работ: согласно смете «Смета ТХ г. Красногорск, ул. Речная, д.7А, ГБПОУ МО Красногорский колледж»
Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 190 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 393 дн. от даты заключения контракта;

*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
1.2.  Иные обязательства
Таблица 2.2
№ Наименование Условия предоставления результатов Сторона, исполняющая обязательство Сторона, получающая исполнение
1. Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. По событию Подрядчик Заказчик
Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 445 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты наступления события;
2. Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта Разово Заказчик Подрядчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;
3. Передача строительной площадки Разово Заказчик Подрядчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте»;
4. Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 20 раб. дн. от даты заключения контракта;
5. Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль за капитальным ремонтом объекта Разово Заказчик Подрядчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;
7. Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: -65 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;
8. Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);
9. Государственная экспертиза проектно-сметной документации Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника «Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);
Срок окончания исполнения обязательства: 45 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);
10. Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения заключения МОГЭ Разово Заказчик Подрядчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты предоставления документа «Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты предоставления документа «Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);
11. Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения заключения МОГЭ»;
Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения заключения МОГЭ»;
15. Сдача объекта Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 394 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 404 дн. от даты заключения контракта;
16. Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
17. Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 190 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
18. Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 190 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
19. Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО По событию Подрядчик Заказчик
Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 393 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события;
20. Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО По событию Подрядчик Заказчик
Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 393 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события;
21. Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию По событию Подрядчик Заказчик
Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 393 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 1 дн. от даты наступления события;
22. Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 30 дн. от даты заключения контракта;
23. Подготовка территории Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 190 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 230 дн. от даты заключения контракта;
24. Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР) Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 15.01.2026 (МСК);
25. Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект) Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 31.03.2026 (МСК);
26. Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Поставка и монтаж оборудования) Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 31.03.2026 (МСК);
2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов
Таблица 2.3


* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок
** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3. Порядок и сроки оплаты
3.1.  Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.4
№ Наименование Аванс/Оплата Учёт неустойки Сумма, руб./%
1. Оплата выполненных работ по проектированию Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);
2. Оплата выполненных работ по капитальному ремонту Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А);
3. Оплата поставленного и введенного в эксплуатацию оборудования Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования);
4. Авансовый платёж №01 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР));
5. Авансовый платёж №02 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект));
6. Авансовый платёж №03 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Поставка и монтаж оборудования));

* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
*** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.


3.2.  Размер аванса
Размер аванса от цены контракта: 30,00 % (164 550 936,44 руб.).
Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

4. Место выполнения работ
Таблица 2.5
Получатель Место выполнения работ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» Московская область, г.Красногорск, ул. Речная 7 А


5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)
5.1. Срок исполнения контракта
Таблица 2. 6
Начало исполнения контракта 0 дн. от даты заключения контракта
Срок окончания исполнения контракта 445 дн. от даты заключения контракта
5.2. Срок исполнения отдельных этапов
Таблица 2. 7
№ этапа Наименование обязательства Начало этапа Срок окончания этапа Цена этапа % аванса от цены этапа Размер аванса, руб.
1 Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации 0 дн. от даты заключения контракта 258 дн. от даты заключения контракта 28 431 119,60 30,00% 8 529 335,88
2 Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования 0 дн. от даты заключения контракта 421 дн. от даты заключения контракта 38 493 312,85 30,00% 11 547 993,86
3 Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А 0 дн. от даты заключения контракта 445 дн. от даты заключения контракта 481 578 689,00 30,00% 144 473 606,70



6. Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК Сумма обеспечения исполнения контракта, руб. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.
30 166 050 936,44 Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК: 004525987
Расчетный/казначейский счёт: 03221643460000004800
Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004
Лицевой счёт: 03860D45970

В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//»		 30

Приложение 3 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № 0148200005425000362

Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта
1. Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств
Таблица 3.1
Обязательство по контракту Наименование документа Способ предоставления документа Действие сторон Срок направления и подписания документов Ответственная сторона
Авансовый платёж №01 Платежное поручение Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Авансовый платёж №02 Платежное поручение Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Авансовый платёж №03 Платежное поручение Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Государственная экспертиза проектно-сметной документации Уведомление о результатах экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования Отчет о выполнении обязательства Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте Уведомление о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 3 дн. от даты получения документа Заказчик
Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО Копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и субподрядчиком из числа СМП, СОНКО Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Решение о необходимости внесения изменений в проектную документацию или ее отсутствии и задание на проектирование (в случае принятия решения о внесении изменений) Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию» Заказчик
Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Оплата выполненных работ по капитальному ремонту Платёжное поручение с отметкой банка Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Оплата выполненных работ по проектированию Платёжное поручение с отметкой банка Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Оплата поставленного и введенного в эксплуатацию оборудования Платёжное поручение с отметкой банка Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Третья сторона
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) Заказчик
Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России Посредством ПИК ЕАСУЗ ** Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 20 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Согласование (без подписания) 10 раб. дн. от даты получения документа Третья сторона
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) Заказчик
Материалы фотофиксации Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Подписание 20 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Проект производства работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Заказчик
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Подписание 20 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России * Посредством ПИК ЕАСУЗ *** Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Согласование (без подписания) 20 дн. от даты получения документа Заказчик
Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль за капитальным ремонтом объекта Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль за капитальным ремонтом объекта Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Согласование (без подписания) 3 раб. дн. от даты получения документа Подрядчик
Передача строительной площадки Акт приема-передачи строительной площадки Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Подписание 0 дн. от даты получения документа Подрядчик
Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта Акт приема-передачи документации по исполнению контракта Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Подписание 0 дн. от даты получения документа Подрядчик
Подготовка территории Отчет о выполнении обязательства Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» Отчет о выполнении обязательства Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте Акт о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 0 дн. от даты получения документа Заказчик
Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) Акт о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России Посредством ПИК ЕАСУЗ ** Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копии документов, подтверждающих соответствие оборудования, выданных уполномоченными органами (организациями) Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копии регистрационных удостоверений на оборудование Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Протоколы испытаний оборудования, акты технической готовности оборудования для комплексного опробования, акты приемки пусконаладочных работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Заказчик
Товарная накладная Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Уведомление о дате и времени поставки оборудования Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание -15 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 3 дн. от даты получения документа Заказчик
Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. Информация о договоре, заключенном с субподрядчиком/соисполнителем Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 дн. от даты начала исполнения обязательства Подрядчик
Подписание 10 дн. от даты получения документа Заказчик
Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект) Счёт на оплату аванса Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР) Счёт на оплату аванса Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Поставка и монтаж оборудования) Счёт на оплату аванса Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Подписание 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России Посредством ПИК ЕАСУЗ ** Подписание 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копии всех необходимых согласований, разрешений и заключений, полученных подрядчиком в отношении рабочей документации во всех службах, ведомствах и организациях Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Подписание 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Проект графика выполнения строительно-монтажных работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Проекты смет контракта, разработанные в соответствии с Приказом № 841/пр Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения работ и ввода в эксплуатацию, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Подписание 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Заказчик
Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России * Посредством ПИК ЕАСУЗ *** Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Согласование (без подписания) 5 дн. от даты получения документа Заказчик
Сдача объекта Акт приёмки объекта капитального строительства Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Третья сторона
Подписание 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) Заказчик
Исполнительная документация Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 10 раб. дн. от даты получения документа Третья сторона
Подписание 15 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) Заказчик
Обеспечение гарантийных обязательств Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Отчет о привлеченных субподрядчиках Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 25 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание -7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 0 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения заключения МОГЭ Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от плановой даты начала исполнения обязательства Заказчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Подрядчик



* Предоставляется в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС
** Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок
*** Подрядчик формирует документ с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.02.2021 № 14н подписывает документ в единой информационной системе в сфере закупок

2. Порядок и сроки оформления иных документов при исполнении обязательств
Отсутствуют


3. Порядок и сроки проведения экспертизы
Таблица 3.3
Наименование обязательства Порядок проведения экспертизы Документ, оформляемый по результатам экспертизы Срок проведения экспертизы и оформления результатов
Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А Силами заказчика Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России»
Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования Силами заказчика Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России»
Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации Силами заказчика Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России»
4. Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара
Отсутствуют
Приложение 4 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № 0148200005425000362
Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области
1.1. Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент) определяет общие правила осуществления информационного взаимодействия между Сторонами Контракта посредством обмена электронными документами при исполнении Контракта через Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ).
1.2. Настоящий Регламент является приложением к государственному контракту (муниципальному контракту, контракту), заключенному в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Контракт).
1.3.  В настоящем Регламенте используются следующие понятия и термины:
Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области - подсистема Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области, обеспечивающая осуществление обмена электронными документами в ходе исполнения контрактов, а также контроля текущего исполнения сторонами обязательств по контракту.
Структурированный электронный документ – электронный документ, сформированный/импортированный в ПИК ЕАСУЗ при помощи соответствующих интерфейсов ПИК ЕАСУЗ.
Неструктурированный электронный документ – электронный документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и не имеет заранее определенной структуры данных в ПИК ЕАСУЗ (в том числе сканированные версии документов, ранее составленные на бумажных носителях информации).
Личный кабинет – рабочая область Стороны Контракта в ПИК ЕАСУЗ, доступная только зарегистрированным в ПИК ЕАСУЗ пользователям - сотрудникам заказчика, подрядчика.
Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Регламенте, соответствуют понятиям и терминам, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.
1.4. Обмен электронными документами между Сторонами Контракта в ПИК ЕАСУЗ осуществляется посредством системы электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ), интегрированной с ПИК ЕАСУЗ.
1.5. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также использование функционала ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ в целях осуществления электронного документооборота для Сторон Контракта осуществляется безвозмездно.
1.6. Обеспечение эксплуатации ПИК ЕАСУЗ, а также техническую поддержку Сторонам Контракта при использовании ПИК ЕАСУЗ, в том числе в части функционирования ЭДО ПИК ЕАСУЗ, осуществляет Государственное казенное учреждение Московской области «Центр развития цифровых технологий».
1.7. При формировании и обмене электронными документами Стороны Контракта должны руководствоваться положениями настоящего Регламента, а также информационными материалами, размещенными в открытом доступе на сайте http://pik.mosreg.ru.
2.  Обязательными требованиями к Сторонам Контракта для осуществления работы с электронным документооборотом в ПИК ЕАСУЗ являются:
- наличие у Стороны Контракта сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП), полученного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в одном из аккредитованных Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации удостоверяющих центров;
- наличие автоматизированного рабочего места (АРМ);
- наличие регистрации в ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ПИК ЕАСУЗ описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);
- наличие регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ также описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);
- использование для подписания электронных документов КЭП средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), сертифицированных в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации к СКЗИ и полученного Стороной Контракта с соблюдением требований законодательства.
Согласно аттестату соответствия Государственной информационной системы Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) ЕАСУЗ соответствует требованиям нормативной документации по безопасности информации по 2 классу защищенности и не предназначена для обработки информации ограниченного доступа.
В этой связи в ПИК ЕАСУЗ обрабатываются исключительно общедоступные персональные данные. Ответственность за внесение персональных данных третьих лиц несет сторона, внесшая сведения.
3. При осуществлении электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ каждая из Сторон Контракта несёт следующие обязанности:
3.1. После осуществления регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ произвести регистрацию своей организации (индивидуального предпринимателя) в ПИК ЕАСУЗ.
3.2. Направлять при осуществлении электронного документооборота документы и сведения, предусмотренные условиями Контракта.
3.3. Нести ответственность за содержание, достоверность и целостность отправляемых Стороной Контракта документов и сведений через ПИК ЕАСУЗ, ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений.
3.4. Обеспечить режим хранения сертификата КЭП и закрытого ключа КЭП, исключающий неавторизованный доступ к ним третьих лиц.
4. Основными правилами организации электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ являются:
4.1. Все документы и сведения, предусмотренные условиями контракта , направляемые Сторонами Контракта между собой в ПИК ЕАСУЗ, должны быть в форме электронных документов.
4.2. Электронные документы, передаваемые в системе ПИК ЕАСУЗ между Сторонами Контракта, должны быть подписаны в ЭДО ПИК ЕАСУЗ КЭП лиц, имеющих право действовать от имени соответствующей Стороны Контракта.
4.3. Электронный документ, подписанный КЭП и переданный между Сторонами Контракта через ЭДО ПИК ЕАСУЗ, имеет такую же юридическую силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия. Электронные документы, подписанные КЭП в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
4.4. После подписания электронного документа КЭП у Оператора ЭДО ПИК ЕАСУЗ такой электронный документ получает статус «Подписан» в ПИК ЕАСУЗ, с указанием кем и когда подписан.
4.5.  Факт и дата доставки любого электронного документа, направленного посредством ПИК ЕАСУЗ, а также факт и дата получения надлежащего уведомления о доставке такого электронного документа, подтверждаются поступлением в раздел «Уведомления» Личного кабинета Стороны по контракту соответствующего уведомления, содержащего дату его поступления.
Фактом и датой начала работы в Личном кабинете ПИК ЕАСУЗ Стороны признается момент регистрации Стороны в ПИК ЕАСУЗ. Сведения о регистрации Стороны формируются в ПИК ЕАСУЗ автоматизировано после прохождения регистрации и фиксируются в разделе «Зарегистрированные заказчики и исполнители».
4.6. Через систему ЭДО ПИК ЕАСУЗ передаются следующие типы электронных документов:
4.6.1. Структурированные электронные документы в формате XML, формируемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ и подписываемые КЭП.
4.6.2. Неструктурированные электронные документы, подписываемые (заверяемые) КЭП и загружаемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ.
4.6.3. Электронные документы, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой.
4.7. Правила формирования для подписания структурированных электронных документов:
4.7.1. Структурированный электронный документ формируется Стороной Контракта в ПИК ЕАСУЗ посредством:
4.7.1.1. Функционала ПИК ЕАСУЗ по созданию структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При формировании электронного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность внесенных данных. Документы, сформированные с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.7.1.2. Функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При импорте в ПИК ЕАСУЗ структурированного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность импортируемых данных, соответствие формату. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.7.1 .3. Для направления на подписание структурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать XML документ соответствующего формата и его печатную форму. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ не должен превышать 40 Мб. Структурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.
4.8. Правила формирования для подписания неструктурированных электронных документов:
4.8.1. Неструктурированный электронный документ формируется Стороной Контракта с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту неструктурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. В ПИК ЕАСУЗ могут быть загружены файлы следующих типов: .7z, .doc, .docx, .gif, .jpg,. jpeg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rar, .rtf, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xps, .zip. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.8.2. Для направления на подписание неструктурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать печатную форму данного электронного документа. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ должен не превышать 40 Мб. Неструктурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.
4.9.  Правила передачи файлов:
4.9.1. В случае передачи неструктурированного файла Сторона Контракта самостоятельно несет ответственность за содержание такого документа.
4.9.2. В случае передачи Стороной Контракта структурированного файла ПИК ЕАСУЗ предоставляет средства для формирования такого документа. При этом Сторона Контракта обязана подписать и приложить к направляемому электронному документу именно тот файл, который был сформирован ей средствами ПИК ЕАСУЗ.
4.9.3. Направляемые файлы между Сторонами Контракта должны быть подписаны КЭП с помощью интерфейса ЭДО ПИК ЕАСУЗ.
4.10. Правила передачи электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой:
- для передачи в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой, используется программное обеспечение ПИК ЕАСУЗ.
5.  Сторона, подписавшая электронный документ, может отозвать данный электронный документ до его подписания Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, в следующем порядке:
- Сторона, подписавшая электронный документ, посредством интерфейса ПИК ЕАСУЗ направляет уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве электронного документа;
- в случае если отзываемый электронный документ подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то направить уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве невозможно;
- в случае если отзываемый документ не подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то при направлении уведомления в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве происходит автоматизированный отзыв данного документа.
Для документов с односторонней подписью возможность отзыва подписанного электронного документа не предусмотрена.
6.  В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажном носителе информации в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.
Сбоем признается нарушение работы ПИК ЕАСУЗ либо ЭДО ПИК ЕАСУЗ, при котором невозможно обеспечить электронный документооборот в течение срока, указанного в таблице «Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ» (далее – Таблица) и при этом выполнены следующие условия:
а) сбой в работе возник в период с 07 00 до 21 00 московского времени в рабочие дни;
б) Стороной, направляющей документ, направлена заявка в службу Технической поддержки с приложением принт-скрина страницы Портала исполнения контракта, либо портала Оператора ЭДО, содержащего сведения о характере сбоя;
в) по результатам рассмотрения заявки службой Технической поддержки сбой не устранен в течение 240 мин. с момента получения заявки. При этом:
- если заявка подана не в рабочий день, то время ее рассмотрения начинается с 09 00 первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявки;
- если заявка подана в рабочий день до 09 00, то ее рассмотрение начинается в этот рабочий день с 09 00;
- если заявка подана в рабочий день после 18 00, то ее рассмотрение начинается с 09 00 следующего рабочего дня;
- если заявка подана в промежуток с 16 00 до 18 00 рабочего дня, то ее рассмотрение переносится на следующий рабочий день в той части времени, которая является разницей между 240 минутами, предоставляемыми на ее рассмотрение и количеством минут, исчисляемым с момента подачи заявки до 18 00 рабочего дня.

Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ
Таблица 4
№ п/п Описание ситуации/проблемы Продолжительность
1 Недоступность Системы ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
2 Недоступность ЭДО ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
3 Невозможность выполнения процедуры входа в личный кабинет ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
4 Невозможность формирования электронного документа, либо прикрепления электронного документа (файла) 240 мин.
5 Невозможность передачи электронного документа для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
6 Невозможность подписания электронного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
7 Невозможность передачи сведений из ЕИС в ПИК ЕАСУЗ о заключении контракта либо об изменении статуса контракта 240 мин.

Приложения 5 - 20 к Умному контракту_выполнение работ одновременно по прое___ поставке оборудования _вер_38_ 0148200005425000362 2025_07_09-09_35.docx

Тип: приложение к договору
Приложение 5
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Описание объекта закупки (техническое задание).
Задание на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирование1
1 Приложение прилагается к Контракту отдельным файлом.


Приложение 6
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Спецификация1
1 Приложение заполняется на этапе исполнения контракта после получения Заказчиком результатов выполнения работ по проектированию.



Приложение 7
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Технические требования1
1 Приложение заполняется на этапе исполнения контракта после получения Заказчиком результатов выполнения работ по проектированию.



Приложение 8
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Форма Перечень товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров

№ п/п Код в соответствии с Общероссийским
классификатором
продукции по видам
экономической
деятельности ОК
034-2014 (КПЕС 2008)|		 Наименование товаров


Приложение 9
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362
Структура сводного сметного расчета для составления ведомостей объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
№ п/п Наименование главы Наименование видов работ и затрат
Глава 1 Подготовка территории Демонтажные работы
Планировка участка
Вынос инженерных сетей из пятна застройки
Водопонижение участка
Разбивка осей здания, и т.д.
Организация дорожного движения на период строительства
Глава 2 Основной объект Монтаж основных несущих конструкций подземной части здания
Монтаж основных несущих конструкций надземной части здания
Общестроительные и отделочные работы
Устройство внутренних инженерных систем
Монтаж технологического оборудования
Мероприятия для обеспечения доступа инвалидов
Автомобильная дорога
Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы)
Глава 3 Объекты подсобного и обслуживающего назначения Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Глава 4 Объекты энергетического хозяйства Объекты энергетического хозяйства (здания электроподстанций, трансформаторных подстанций и киосков, линий электроснабжения (наружные))
Глава 5 Объекты транспортного хозяйства и связи Объекты транспортного хозяйства и связи
Глава 6 Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения Система газоснабжения
Система теплоснабжения
Система электроснабжения и электроосвещения
Система водоснабжения и канализации
Система дренажа
Слаботочные сети
Внеплощадочные инженерные сети (газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации, сети связи)
Здание котельной
Насосная станция
Центральный тепловой пункт
Очистные сооружения
Глава 7 Благоустройство и озеленение территории Благоустройство
Озеленение
МАФ и ограждения
Вертикальная планировка
Дороги и покрытия
Наружное освещение
Спортивное ядро
Устройство спортивных площадок
Глава 8 Временные здания и сооружения Временные здания и сооружения
Глава 9 Прочие работы и затраты Пуско-наладочные работы
Приложение 10
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Макет баннера сервиса «Что здесь происходит?»




Приложение 11
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Форма Отчет о выполненных работах по исполнению контракта от __.__.20__ № ___________ по состоянию на __.__.20__

№ п/п Наименование и местонахождение Объекта Сметная стоимость капитального ремонта* Остаток сметной стоимости на начало года* Объем финансирования, предусмотренный контрактом на текущий год Выполнено с начала года * Перечислены средства по состоянию на отчетную дату с начала года Задолженность перед Подрядчиком за выполненные работы Причины неисполнения графика выполнения строительно-монтажных работ
в базисных ценах в текущих ценах в базисных ценах в текущих ценах в базисных ценах в текущих ценах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

* указывается в базисных и текущих ценах
Подрядчик Ф.И.О.
Главный бухгалтер Ф.И.О.
МП


Приложение 12
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Форма Акт приема-передачи строительной площадки

Для капитального ремонта объекта: ___________________ (далее – объект).

«____»_________20__года

____________________________1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________2, действующего на основании ___________________3, с одной стороны, и _________________________4, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________5, действующего на основании ____________________6, с другой стороны, с участием __________________________7, в лице _________________8, действующего на основании ____________________9, именуемый в дальнейшем «Учреждение», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1 Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку.
2 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика.
3 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика.
4 Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы).
5 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика.
6 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика.
7 При необходимости указывается полное наименование учреждения, в пользовании которого находится объект (с указанием его организационно-правовой формы).
8 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица учреждения.
9 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель учреждения.
Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял под строительную площадку объект, расположенный по адресу: ____________________________________________________________, со следующими характеристиками:
1. Территория, выделенная под строительную площадку__________________.
2. Общая площадь строительной площадки (объекта)___________м².
3. Строительная площадка (объект) подготовлена для проведения работ по капитальному ремонту.

На период выполнения работ по капитальному ремонту Подрядчик несет ответственность за соблюдение техники безопасности, противопожарной безопасности на строительной площадке (объекте), за охрану строительной площадки (объекта) включая сохранность материалов, изделий, конструкций, оборудования, строительной техники и прочего имущества Подрядчика, находящегося на строительной площадке (объекте).

Строительная площадка (объект) фактически передана Заказчиком Подрядчику на время капитального ремонта объекта «___»_________ ____г.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

Передал: Заказчик__________________/____________________/

Принял: Подрядчик____________________/________________/

Учреждение____________________/________________/




Приложение 1
Приложение 13
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Форма Акт приема-передачи документации

«____»_________20__года

____________________________1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________2, действующего на основании ___________________3, с одной стороны, передал, а _________________________4, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________5, действующего на основании ____________________6, с другой стороны, принял следующие документы:

1 Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку.
2 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика.
3 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика.
4 Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы).
5 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика.
6 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика.
№
п/п		 Наименование документа Номер и дата документа Кол-во листов

Подписи сторон:
Заказчик:
____________________(Ф.И.О.)
МП		 Подрядчик:
_________________(Ф.И.О.)
МП


Приложение 14
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Форма Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов1 от __.__.20__ № ___________

1 Приложение применяется в случае, если Контрактом предусмотрена поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта.
«___» _________ 20__ года

____________________________1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________2, действующего на основании ___________________3, с одной стороны, и _________________________4, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________5, действующего на основании ____________________6, с другой стороны, составили настоящий Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов от __.__.20__ № ____ (далее – Контракт) о нижеследующем.

1 Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку.
2 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика.
3 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика.
4 Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы).
5 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика.
6 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика.
1. Подрядчик осуществил сборку, установку, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта капитального строительства «___________» (далее – Объект), согласно Спецификации (приложение 6 к Контракту) (далее – Оборудование):

№ п/п Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска, заводской/серийный номер) Количество Ед. измерения Цена за единицу, рублей Сумма без учета НДС, рублей НДС Сумма с учетом НДС, рублей
Ставка, % Сумма, рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Подрядчик фактически поставил Оборудование на Объект «___» __________ 20__ г.
Подрядчиком представлены следующие документы, подтверждающие поставку Оборудования:
_________________________ (перечислить документы).

3. Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает Техническим требованиям (приложение 7 к Контракту).
4. Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.
Результаты испытаний Оборудования: Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.

5. Заказчик к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет. По результатам экспертизы, проведенной силами Заказчика, результаты исполнения Контракта соответствуют условиям Контракта.

6. Инструктаж и обучение правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования специалистов проведен в соответствии с порядком обучения и инструктажа, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования. В результате проведенного инструктажа и обучения правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования (далее – Услуги) специалисты могут самостоятельно эксплуатировать Оборудование, проводить его техническое обслуживание в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

7. Обязательства по поставке и монтажу Оборудования, а также оказанию Услуг согласно Контракту должны быть выполнены в срок до «___» __________ 20__ г. включительно, фактически выполнены «___» __________ 20__ г.
Количество дней просрочки составляет ___ календарных дня.

8. В соответствии с разделом 7 Контракта сумма неустойки (штрафов, пени) составляет:
- поставки Оборудования ___________ (___________) рублей ____ копеек.
- оказания Услуг ___________ (___________) рублей ____ копеек.
Общая сумма неустойки (штрафов, пени) по Контракту составляет: ____________ (___________) рублей ____ копеек

9. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику, за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф/ пени), составляет ___________ (___________) рублей ____ копеек. (НДС не облагается/ облагается).

10. К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию Оборудования, проведение инструктажа и обучения правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования специалистов:
_______________________________ (перечислить документы).

Подписи сторон:
Заказчик:

____________________(Ф.И.О.)
(подпись)		 Подрядчик:

__________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
МП МП


Приложение 15
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362
Регламент фотофиксации хода проведения и приемки работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства (далее – Регламент)
1. Понятия и определения
  • 1.1. Фотофиксация – процесс создания цифровых фотоизображений (фотоснимков).
  • 1.2. Фотоснимок – изображение, полученное и сохраненное при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы в фотоаппарате.
  • 1.3. Слайд (приложение 2 к Регламенту) – электронный/бумажный документ формата «А-4», содержащий фотоснимок и поле с дополнительной информацией.
  • 1.4. Материалы фотофиксации – комплект слайдов, отражающий ход выполнения работ.
  • 1.5. Объект производства работ - объект капитального строительства и прилегающее к нему место (территория) по капитальному ремонту данного объекта капитального строительства (далее – Объект).
  • 1.6. Справка по Объекту (приложение 1 к Регламенту) (далее - Справка) - описательная часть основных характеристик, отражающая состояние Объекта или процесс производства работ (объект, субъект, предмет (вид работ или событие), временные параметры, участники события и т.п.).
  • 1.7. Заказчик капитального ремонта (Заказчик) – ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА».
  • 1.8. Подрядчик функции (Подрядчик):
должностное лицо организации, осуществляющей работы по капитальному ремонту Объекта;
в случае осуществления капитального ремонта Объекта на основании договора – должностное лицо застройщика или технического заказчика, либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое лицо или должностное лицо привлекаемого ими юридического лица, которые проводят строительный контроль на объекте производства работ.
2. Общие положения
  • 2.1. Обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на Подрядчика.
  • 2.2. В случае проведения строительного контроля без привлечения на основании договора физических или юридических лиц, обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на должностное лицо организации, осуществляющей работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства.
  • 2.3. Фотофиксация осуществляется с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать фотоснимки, которые подробно отражают характерные параметры Объекта и факт выполнения соответствующих работ.
  • 2.4. Материалы фотофиксации в рамках проведения строительного контроля оформляются приложением к Справке по Объекту и предоставляются Заказчику представителем организации, проводящей строительный контроль, еженедельно в первый рабочий день в электронном виде.
  • 2.5. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем получения материалов фотофиксации, рассматривает полученные материалы фотофиксации на предмет возможности применения их в качестве подтверждения выполненных работ.
В случае принятия решения Заказчиком, что материалы фотофиксации являются некачественными, в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет Подрядчика о необходимости устранения выявленных замечаний.
Подрядчик в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления Заказчиком обязан устранить выявленные замечания и повторно представить исправленные материалы фотофиксации Заказчику.
3. Требования к фотофиксации
  • 3.1. Формат фотоснимка должен быть: *.jpeg, *.raw, *.tiff, соотношение сторон 4:3 или 16:9, цветное изображение, разрешение (размер изображения в пикселах) не менее 1920*1080, без использования цифрового увеличения (зума).
  • 3.2. Масштаб фотоснимка должен быть выбран таким образом, чтобы возможно было подробно просмотреть характерные параметры, подтверждающие объем и (или) качество выполненных работ, а также используемые при выполнении работ материалы.
  • 3.3. На объекте производства работ производится:
    • 3.3.1. обзорный фотоснимок объекта производства работ (1-2 фотографии с привязкой к стационарным ориентирам);
    • 3.3.2. общий вид объекта производства работ с иллюстрацией основных этапов капитального ремонта:
при капитальном ремонте зданий, строений, сооружений по 3-4 фотоснимка на стыке фронтальных и боковых фасадов;
при капитальном ремонте линейных объектов по 2-3 фотоснимка участков трассы, конечных сооружений, камер, колодцев и т.д.
3.3.3. фотоснимки процесса производства работ по каждому виду работ, производимых на объекте производства работ (до начала выполнения работ, ход выполнения работ, результат выполнения работ);
3.3.4. фотоснимки выявленных нарушений технологического процесса, аварий, разрушений, чрезвычайных происшествий.
3.4. При выполнении работ с помощью строительной техники и средств малой механизации фотоснимок должно содержать в кадре изображение указанной техники.
3.5. В случае, если в кадре фотоснимка присутствует изображение рабочего персонала строительных организаций, такой персонал должен быть в спецодежде.
3.6. Лицо, осуществившее фотофиксацию, обязано оценить качество сделанного фотоснимка. В случае некачественной съемки, данное лицо должно произвести повторную съемку с изменением параметров фотоаппарата, применением дополнительного освещения, изменением ракурса или масштаба съемки.
3.7. Фотоснимки на всех стадиях «до начала выполнения работ», «ход выполнения работ» и «результат выполнения работ» должны быть выполнены с одной точки, с одного ракурса. При этом должна быть идентифицирована окружающая обстановка фотографируемой точки с наличием видимых ориентиров, привязка к местности.
4. Оформление материалов фотофиксации
4.1.  Все фотоснимки систематизируются и упорядочиваются Подрядчиком путем создания слайдов с указанием дополнительной информации. Поле с дополнительной информацией должно занимать не более 20 (двадцати) процентов от общей площади страницы, на которой представляется фотоснимок.
Слайд должен содержать поле с дополнительной информацией, размещенное под фотоснимком, в котором указывается: наименование Объекта и адрес производства работ, полное наименование Подрядчика, номер и дата заключения контракта, дата и время, когда было сделано фотоизображение (кроме случаев наличия «штампа даты и времени» на снимке), наименование стадии работ («до начала выполнения работ», «ход выполнения работ», «результат выполненных работ»), вид производимых работ.
4.2.  На основании слайдов формируются материалы фотофиксации.
Материалы фотофиксации должны быть систематизированы и упорядочены таким образом, чтобы обеспечивать возможность оперативного сопоставления Справки и слайдов.
Титульный лист материалов фотофиксации должен содержать следующую информацию: наименование Объекта и адрес производства работ, полное наименование Подрядчика, номер и дату заключения контракта, реквизиты соответствующей Справки.
5. Требования к хранению и использованию документов
5.1. Материалы фотофиксации хранятся Заказчиком в течение 5 (пяти) лет вместе с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) в составе документации по объекту.
5.2. Материалы фотофиксации по письменному запросу контрольных органов выдаются Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней в электронном или бумажном виде.
Приложение 1 к Регламенту

Форма СПРАВКА по объекту: ______________________________________________ по адресу: _______________________________________________

Площадь земельного участка = га.
Общая площадь здания = м².
Этажность = этажей
Цена Контракта = руб.
Срок завершения работ по Контракту = ___________.
1. Подрядчик  
2. Разрешение на производство работ / срок действия  
3. Количество рабочих и строительной техники Работает = ______чел.
Работает техники:
- наименование техники__________ед.
Среднее к-во рабочих за неделю = ___чел.
4. Исполнение графика выполнения строительно-монтажных работ Отставание от графика = _____ месяца.
5. Выполненные объемы с начала работ Общее выполнение объемов = __________%
- перечень работ = %;
6. Выполненные объемы работ за неделю - перечень работ = куб. м
7. Выполняемые виды работ - перечень работ = %;
8. Выполнение по форме «КС-2» Выполнение с начала капитального ремонта по настоящее время = ___ млн. руб.
Не отработано = ______млн. руб.
Согласовано выполнение за _________месяц 20__г. = _____ млн. руб.
9. Вопросы, требующие решения 1. Подрядчик:
– Поручение - в срок до _______20__
10. Адрес камеры видеонаблюдения https://www.________.__

Должность представителя строительного контроля И.О. Фамилия


Приложение 2 к Регламенту


Фотоснимок










1) наименование объекта и адрес производства работ;
2) полное наименование Подрядчика;
3) номер и дата контракта;
4) дата и время, когда было сделано фотоизображение (кроме случаев наличия «штампа даты и времени» на снимке);
5) наименование стадии работ («до начала выполнения работ», «ход выполнения работ», «результат выполненных работ»);
6) вид производимых работ.
Приложение 16
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362


Форма Уведомление о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте

ФИО ответственного представителя Подрядчика* Должность, занимаемая у Подрядчика Полномочия** Срок полномочий Номер и дата распорядительного документа (приказа)/доверенности о назначении представителя*** Контактные телефоны (стационарный и мобильный), электронный адрес

* Ответственные представители Подрядчика:
- вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, которые обязан выполнить Подрядчик в соответствии с Контрактом;
- обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Контракта;
- должны владеть языком общения (русский).
** Полномочия лиц должны включать в себя права и обязанности, указанные в сноске «*» к графе «ФИО ответственного представителя Подрядчика» в форме Уведомления о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, а также ответственность за:
- предоставление отчетов в объеме и порядке, определенными положениями Контракта;
- ведение исполнительной документации;
- производство строительно-монтажных работ;
- поставку материалов и оборудования, и иных материально-технических ресурсов;
- поддержание безопасности Объекта, пропускного и внутри объектного режимов, соблюдение специального контроля;
- охрану труда;
- пожарную безопасность;
- электрохозяйство, о чем направляет в тот же срок Заказчику официальное уведомление.
Кроме того, Подрядчик назначает ответственного представителя (представителей), обеспечивающего (обеспечивающих) постоянное нахождение на объекте.
*** Надлежащим образом заверенные копии распорядительных документов (приказов)/доверенностей направляются Заказчику одновременно с направлением Уведомления о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте.




Приложение 2
Приложение 17
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Форма Акт приемки объекта капитального строительства


«___» _________ 20__ года
____________________________1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________2, действующего на основании ___________________3, с одной стороны, и _________________________4, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________5, действующего на основании ____________________6, с другой стороны, с участием ____________________________7, в лице _________________8, действующего на основании ____________________9, составили настоящий акт о нижеследующем:

1 Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку.
2 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика.
3 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика.
4 Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы).
5 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика.
6 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика.
7 Указывается наименование организации, осуществляющей строительный контроль.
8 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица организации, осуществляющей строительный контроль.
9 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель организации, осуществляющей строительный контроль.
1. Подрядчик по состоянию на «__» ______________ 20__ г. выполнил работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства ______________________________ (далее – Объект), предусмотренные контрактом от «___» ________20__ г. №______
(далее – Контракт).

2. Стоимость выполненных работ составляет ______________________ (__________) рублей, включая НДС ___% -_______ рублей __ копеек.

3. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Вышеуказанные работы в соответствии с Контрактом должны быть выполнены
«___» __________ 20__ г., фактически выполнены «___» __________ 20__ г.

5. Подрядчиком предъявлены следующие документы___________________________.

6. В ходе капитального ремонта имели (не имели) место отступления от проектной документации и условий Контракта _____________________________.

7. Недостатки выполненных работ выявлены (не выявлены) ___________________________.
Выявленные недостатки устранены и не препятствуют нормальной эксплуатации Объекта.
8. В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма неустойки (штрафа/ пени) составляет _______________ (указывается порядок расчета неустойки (штраф/пени) ______________________.
Общая сумма неустойки (штрафа/ пени) составит: ___________________________________.

9. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф/ пени), составляет ____________________________________________________.

10. Капитальный ремонт объекта выполнен в соответствии с проектной документацией, условиями Контракта, строительными нормами и правилами.

Представленный к приемке результат работ по Контракту:

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
___________________(Ф.И.О.)
М.П.		 СДАЛ:
Подрядчик:
__________________ (Ф.И.О.)
М.П.
Организация, осуществляющая строительный контроль:
__________________ (Ф.И.О.)
М.П.


Приложение 18
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Форма Акт сверки расчетов _______________________________________________________________________ и _____________________________________________________________________ ( от __________ № ___________)

Сальдо на ______________ ______________ Раздел _______________
(дата) (сумма)

Наименование Заказчика Наименование Подрядчика
№ платежных поручений Сумма, руб. № акта, дата Сумма, руб.
Итого:      

Сальдо на ______________ ______________
(дата) (сумма)

В пользу ___________________

Подписи сторон:

Заказчик:

____________________(Ф.И.О.)
(подпись)		 Подрядчик:

__________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер:

____________________(Ф.И.О.)
(подпись)		 Главный бухгалтер:

__________________ (Ф.И.О.)
(подпись)


Приложение 19
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Форма Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности контракта от __.__.20__ № ___________


«___» _________ 20__ года

____________________________1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________2, действующего на основании ___________________3, с одной стороны, и _________________________4, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________5, действующего на основании ____________________6, с другой стороны, составили настоящий Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности контракта от __.__.20__ № ____ (далее – Контракт) о нижеследующем.

1 Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку.
2 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика.
3 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика.
4 Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы).
5 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика.
6 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика.
1. В соответствии с условиями Контракта Подрядчик передал Заказчику, а Заказчик принял:
1.1. Документацию на следующий результат интеллектуальной деятельности:

N п/п Результат интеллектуальной деятельности Документация
наименование наименование количество листов
1      

2. Документация на результаты интеллектуальной деятельности передана Заказчику в полном объеме и в сроки, установленные Контрактом.
3. Настоящим Актом Заказчику передаются исключительные права на отчуждаемые Подрядчиком (Правообладателем) перечисленные в пункте 1.1 настоящего Акта результаты интеллектуальной деятельности в полном объеме согласно условиям Контракта.
4. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Подписи сторон:

Заказчик:

____________________(Ф.И.О.)
(подпись)		 Подрядчик:

__________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
МП МП


Приложение 20
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Форма Отчет о привлеченных субподрядчиках* (из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
Информация о Контракте с Подрядчиком Информация о контракте с субподрядчиком*
Наименование организации Предмет Контракта № Контракта Дата заключения Контракта Дата исполнения Контракта Сумма по Контракту, руб. Наименование организации Предмет контракта,
№ контракта		 Дата заключения контракта Дата исполнения
контракта		 Сумма по контракту, руб. Процент от суммы Контракта Подрядчика, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого процент привлеченных субподрядчиков по отношению к цене Контракта Подрядчика          
*субподрядчик - лицо, заключившее Контракт с Подрядчиком              
              Подрядчик:

______________ (________________)
М.П.		    

Приложения 5 - 20 к Умному контракту_выполнение работ одновременно по прое___ поставке оборудования _вер_38_ 0148200005425000362 2025_07_09-09_35.docx

Тип: приложение к договору
Приложение 5
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Описание объекта закупки (техническое задание).
Задание на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирование1
1 Приложение прилагается к Контракту отдельным файлом.


Приложение 6
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Спецификация1
1 Приложение заполняется на этапе исполнения контракта после получения Заказчиком результатов выполнения работ по проектированию.



Приложение 7
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Технические требования1
1 Приложение заполняется на этапе исполнения контракта после получения Заказчиком результатов выполнения работ по проектированию.



Приложение 8
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Форма Перечень товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров

№ п/п Код в соответствии с Общероссийским
классификатором
продукции по видам
экономической
деятельности ОК
034-2014 (КПЕС 2008)|		 Наименование товаров


Приложение 9
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362
Структура сводного сметного расчета для составления ведомостей объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
№ п/п Наименование главы Наименование видов работ и затрат
Глава 1 Подготовка территории Демонтажные работы
Планировка участка
Вынос инженерных сетей из пятна застройки
Водопонижение участка
Разбивка осей здания, и т.д.
Организация дорожного движения на период строительства
Глава 2 Основной объект Монтаж основных несущих конструкций подземной части здания
Монтаж основных несущих конструкций надземной части здания
Общестроительные и отделочные работы
Устройство внутренних инженерных систем
Монтаж технологического оборудования
Мероприятия для обеспечения доступа инвалидов
Автомобильная дорога
Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы)
Глава 3 Объекты подсобного и обслуживающего назначения Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Глава 4 Объекты энергетического хозяйства Объекты энергетического хозяйства (здания электроподстанций, трансформаторных подстанций и киосков, линий электроснабжения (наружные))
Глава 5 Объекты транспортного хозяйства и связи Объекты транспортного хозяйства и связи
Глава 6 Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения Система газоснабжения
Система теплоснабжения
Система электроснабжения и электроосвещения
Система водоснабжения и канализации
Система дренажа
Слаботочные сети
Внеплощадочные инженерные сети (газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации, сети связи)
Здание котельной
Насосная станция
Центральный тепловой пункт
Очистные сооружения
Глава 7 Благоустройство и озеленение территории Благоустройство
Озеленение
МАФ и ограждения
Вертикальная планировка
Дороги и покрытия
Наружное освещение
Спортивное ядро
Устройство спортивных площадок
Глава 8 Временные здания и сооружения Временные здания и сооружения
Глава 9 Прочие работы и затраты Пуско-наладочные работы
Приложение 10
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Макет баннера сервиса «Что здесь происходит?»




Приложение 11
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Форма Отчет о выполненных работах по исполнению контракта от __.__.20__ № ___________ по состоянию на __.__.20__

№ п/п Наименование и местонахождение Объекта Сметная стоимость капитального ремонта* Остаток сметной стоимости на начало года* Объем финансирования, предусмотренный контрактом на текущий год Выполнено с начала года * Перечислены средства по состоянию на отчетную дату с начала года Задолженность перед Подрядчиком за выполненные работы Причины неисполнения графика выполнения строительно-монтажных работ
в базисных ценах в текущих ценах в базисных ценах в текущих ценах в базисных ценах в текущих ценах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

* указывается в базисных и текущих ценах
Подрядчик Ф.И.О.
Главный бухгалтер Ф.И.О.
МП


Приложение 12
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Форма Акт приема-передачи строительной площадки

Для капитального ремонта объекта: ___________________ (далее – объект).

«____»_________20__года

____________________________1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________2, действующего на основании ___________________3, с одной стороны, и _________________________4, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________5, действующего на основании ____________________6, с другой стороны, с участием __________________________7, в лице _________________8, действующего на основании ____________________9, именуемый в дальнейшем «Учреждение», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1 Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку.
2 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика.
3 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика.
4 Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы).
5 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика.
6 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика.
7 При необходимости указывается полное наименование учреждения, в пользовании которого находится объект (с указанием его организационно-правовой формы).
8 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица учреждения.
9 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель учреждения.
Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял под строительную площадку объект, расположенный по адресу: ____________________________________________________________, со следующими характеристиками:
1. Территория, выделенная под строительную площадку__________________.
2. Общая площадь строительной площадки (объекта)___________м².
3. Строительная площадка (объект) подготовлена для проведения работ по капитальному ремонту.

На период выполнения работ по капитальному ремонту Подрядчик несет ответственность за соблюдение техники безопасности, противопожарной безопасности на строительной площадке (объекте), за охрану строительной площадки (объекта) включая сохранность материалов, изделий, конструкций, оборудования, строительной техники и прочего имущества Подрядчика, находящегося на строительной площадке (объекте).

Строительная площадка (объект) фактически передана Заказчиком Подрядчику на время капитального ремонта объекта «___»_________ ____г.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

Передал: Заказчик__________________/____________________/

Принял: Подрядчик____________________/________________/

Учреждение____________________/________________/




Приложение 1
Приложение 13
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Форма Акт приема-передачи документации

«____»_________20__года

____________________________1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________2, действующего на основании ___________________3, с одной стороны, передал, а _________________________4, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________5, действующего на основании ____________________6, с другой стороны, принял следующие документы:

1 Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку.
2 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика.
3 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика.
4 Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы).
5 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика.
6 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика.
№
п/п		 Наименование документа Номер и дата документа Кол-во листов

Подписи сторон:
Заказчик:
____________________(Ф.И.О.)
МП		 Подрядчик:
_________________(Ф.И.О.)
МП


Приложение 14
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Форма Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов1 от __.__.20__ № ___________

1 Приложение применяется в случае, если Контрактом предусмотрена поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта.
«___» _________ 20__ года

____________________________1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________2, действующего на основании ___________________3, с одной стороны, и _________________________4, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________5, действующего на основании ____________________6, с другой стороны, составили настоящий Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов от __.__.20__ № ____ (далее – Контракт) о нижеследующем.

1 Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку.
2 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика.
3 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика.
4 Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы).
5 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика.
6 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика.
1. Подрядчик осуществил сборку, установку, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта капитального строительства «___________» (далее – Объект), согласно Спецификации (приложение 6 к Контракту) (далее – Оборудование):

№ п/п Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска, заводской/серийный номер) Количество Ед. измерения Цена за единицу, рублей Сумма без учета НДС, рублей НДС Сумма с учетом НДС, рублей
Ставка, % Сумма, рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Подрядчик фактически поставил Оборудование на Объект «___» __________ 20__ г.
Подрядчиком представлены следующие документы, подтверждающие поставку Оборудования:
_________________________ (перечислить документы).

3. Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает Техническим требованиям (приложение 7 к Контракту).
4. Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.
Результаты испытаний Оборудования: Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.

5. Заказчик к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет. По результатам экспертизы, проведенной силами Заказчика, результаты исполнения Контракта соответствуют условиям Контракта.

6. Инструктаж и обучение правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования специалистов проведен в соответствии с порядком обучения и инструктажа, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования. В результате проведенного инструктажа и обучения правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования (далее – Услуги) специалисты могут самостоятельно эксплуатировать Оборудование, проводить его техническое обслуживание в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

7. Обязательства по поставке и монтажу Оборудования, а также оказанию Услуг согласно Контракту должны быть выполнены в срок до «___» __________ 20__ г. включительно, фактически выполнены «___» __________ 20__ г.
Количество дней просрочки составляет ___ календарных дня.

8. В соответствии с разделом 7 Контракта сумма неустойки (штрафов, пени) составляет:
- поставки Оборудования ___________ (___________) рублей ____ копеек.
- оказания Услуг ___________ (___________) рублей ____ копеек.
Общая сумма неустойки (штрафов, пени) по Контракту составляет: ____________ (___________) рублей ____ копеек

9. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику, за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф/ пени), составляет ___________ (___________) рублей ____ копеек. (НДС не облагается/ облагается).

10. К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию Оборудования, проведение инструктажа и обучения правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования специалистов:
_______________________________ (перечислить документы).

Подписи сторон:
Заказчик:

____________________(Ф.И.О.)
(подпись)		 Подрядчик:

__________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
МП МП


Приложение 15
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362
Регламент фотофиксации хода проведения и приемки работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства (далее – Регламент)
1. Понятия и определения
  • 1.1. Фотофиксация – процесс создания цифровых фотоизображений (фотоснимков).
  • 1.2. Фотоснимок – изображение, полученное и сохраненное при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы в фотоаппарате.
  • 1.3. Слайд (приложение 2 к Регламенту) – электронный/бумажный документ формата «А-4», содержащий фотоснимок и поле с дополнительной информацией.
  • 1.4. Материалы фотофиксации – комплект слайдов, отражающий ход выполнения работ.
  • 1.5. Объект производства работ - объект капитального строительства и прилегающее к нему место (территория) по капитальному ремонту данного объекта капитального строительства (далее – Объект).
  • 1.6. Справка по Объекту (приложение 1 к Регламенту) (далее - Справка) - описательная часть основных характеристик, отражающая состояние Объекта или процесс производства работ (объект, субъект, предмет (вид работ или событие), временные параметры, участники события и т.п.).
  • 1.7. Заказчик капитального ремонта (Заказчик) – ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА».
  • 1.8. Подрядчик функции (Подрядчик):
должностное лицо организации, осуществляющей работы по капитальному ремонту Объекта;
в случае осуществления капитального ремонта Объекта на основании договора – должностное лицо застройщика или технического заказчика, либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое лицо или должностное лицо привлекаемого ими юридического лица, которые проводят строительный контроль на объекте производства работ.
2. Общие положения
  • 2.1. Обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на Подрядчика.
  • 2.2. В случае проведения строительного контроля без привлечения на основании договора физических или юридических лиц, обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на должностное лицо организации, осуществляющей работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства.
  • 2.3. Фотофиксация осуществляется с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать фотоснимки, которые подробно отражают характерные параметры Объекта и факт выполнения соответствующих работ.
  • 2.4. Материалы фотофиксации в рамках проведения строительного контроля оформляются приложением к Справке по Объекту и предоставляются Заказчику представителем организации, проводящей строительный контроль, еженедельно в первый рабочий день в электронном виде.
  • 2.5. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем получения материалов фотофиксации, рассматривает полученные материалы фотофиксации на предмет возможности применения их в качестве подтверждения выполненных работ.
В случае принятия решения Заказчиком, что материалы фотофиксации являются некачественными, в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет Подрядчика о необходимости устранения выявленных замечаний.
Подрядчик в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления Заказчиком обязан устранить выявленные замечания и повторно представить исправленные материалы фотофиксации Заказчику.
3. Требования к фотофиксации
  • 3.1. Формат фотоснимка должен быть: *.jpeg, *.raw, *.tiff, соотношение сторон 4:3 или 16:9, цветное изображение, разрешение (размер изображения в пикселах) не менее 1920*1080, без использования цифрового увеличения (зума).
  • 3.2. Масштаб фотоснимка должен быть выбран таким образом, чтобы возможно было подробно просмотреть характерные параметры, подтверждающие объем и (или) качество выполненных работ, а также используемые при выполнении работ материалы.
  • 3.3. На объекте производства работ производится:
    • 3.3.1. обзорный фотоснимок объекта производства работ (1-2 фотографии с привязкой к стационарным ориентирам);
    • 3.3.2. общий вид объекта производства работ с иллюстрацией основных этапов капитального ремонта:
при капитальном ремонте зданий, строений, сооружений по 3-4 фотоснимка на стыке фронтальных и боковых фасадов;
при капитальном ремонте линейных объектов по 2-3 фотоснимка участков трассы, конечных сооружений, камер, колодцев и т.д.
3.3.3. фотоснимки процесса производства работ по каждому виду работ, производимых на объекте производства работ (до начала выполнения работ, ход выполнения работ, результат выполнения работ);
3.3.4. фотоснимки выявленных нарушений технологического процесса, аварий, разрушений, чрезвычайных происшествий.
3.4. При выполнении работ с помощью строительной техники и средств малой механизации фотоснимок должно содержать в кадре изображение указанной техники.
3.5. В случае, если в кадре фотоснимка присутствует изображение рабочего персонала строительных организаций, такой персонал должен быть в спецодежде.
3.6. Лицо, осуществившее фотофиксацию, обязано оценить качество сделанного фотоснимка. В случае некачественной съемки, данное лицо должно произвести повторную съемку с изменением параметров фотоаппарата, применением дополнительного освещения, изменением ракурса или масштаба съемки.
3.7. Фотоснимки на всех стадиях «до начала выполнения работ», «ход выполнения работ» и «результат выполнения работ» должны быть выполнены с одной точки, с одного ракурса. При этом должна быть идентифицирована окружающая обстановка фотографируемой точки с наличием видимых ориентиров, привязка к местности.
4. Оформление материалов фотофиксации
4.1.  Все фотоснимки систематизируются и упорядочиваются Подрядчиком путем создания слайдов с указанием дополнительной информации. Поле с дополнительной информацией должно занимать не более 20 (двадцати) процентов от общей площади страницы, на которой представляется фотоснимок.
Слайд должен содержать поле с дополнительной информацией, размещенное под фотоснимком, в котором указывается: наименование Объекта и адрес производства работ, полное наименование Подрядчика, номер и дата заключения контракта, дата и время, когда было сделано фотоизображение (кроме случаев наличия «штампа даты и времени» на снимке), наименование стадии работ («до начала выполнения работ», «ход выполнения работ», «результат выполненных работ»), вид производимых работ.
4.2.  На основании слайдов формируются материалы фотофиксации.
Материалы фотофиксации должны быть систематизированы и упорядочены таким образом, чтобы обеспечивать возможность оперативного сопоставления Справки и слайдов.
Титульный лист материалов фотофиксации должен содержать следующую информацию: наименование Объекта и адрес производства работ, полное наименование Подрядчика, номер и дату заключения контракта, реквизиты соответствующей Справки.
5. Требования к хранению и использованию документов
5.1. Материалы фотофиксации хранятся Заказчиком в течение 5 (пяти) лет вместе с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) в составе документации по объекту.
5.2. Материалы фотофиксации по письменному запросу контрольных органов выдаются Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней в электронном или бумажном виде.
Приложение 1 к Регламенту

Форма СПРАВКА по объекту: ______________________________________________ по адресу: _______________________________________________

Площадь земельного участка = га.
Общая площадь здания = м².
Этажность = этажей
Цена Контракта = руб.
Срок завершения работ по Контракту = ___________.
1. Подрядчик  
2. Разрешение на производство работ / срок действия  
3. Количество рабочих и строительной техники Работает = ______чел.
Работает техники:
- наименование техники__________ед.
Среднее к-во рабочих за неделю = ___чел.
4. Исполнение графика выполнения строительно-монтажных работ Отставание от графика = _____ месяца.
5. Выполненные объемы с начала работ Общее выполнение объемов = __________%
- перечень работ = %;
6. Выполненные объемы работ за неделю - перечень работ = куб. м
7. Выполняемые виды работ - перечень работ = %;
8. Выполнение по форме «КС-2» Выполнение с начала капитального ремонта по настоящее время = ___ млн. руб.
Не отработано = ______млн. руб.
Согласовано выполнение за _________месяц 20__г. = _____ млн. руб.
9. Вопросы, требующие решения 1. Подрядчик:
– Поручение - в срок до _______20__
10. Адрес камеры видеонаблюдения https://www.________.__

Должность представителя строительного контроля И.О. Фамилия


Приложение 2 к Регламенту


Фотоснимок










1) наименование объекта и адрес производства работ;
2) полное наименование Подрядчика;
3) номер и дата контракта;
4) дата и время, когда было сделано фотоизображение (кроме случаев наличия «штампа даты и времени» на снимке);
5) наименование стадии работ («до начала выполнения работ», «ход выполнения работ», «результат выполненных работ»);
6) вид производимых работ.
Приложение 16
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362


Форма Уведомление о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте

ФИО ответственного представителя Подрядчика* Должность, занимаемая у Подрядчика Полномочия** Срок полномочий Номер и дата распорядительного документа (приказа)/доверенности о назначении представителя*** Контактные телефоны (стационарный и мобильный), электронный адрес

* Ответственные представители Подрядчика:
- вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, которые обязан выполнить Подрядчик в соответствии с Контрактом;
- обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Контракта;
- должны владеть языком общения (русский).
** Полномочия лиц должны включать в себя права и обязанности, указанные в сноске «*» к графе «ФИО ответственного представителя Подрядчика» в форме Уведомления о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, а также ответственность за:
- предоставление отчетов в объеме и порядке, определенными положениями Контракта;
- ведение исполнительной документации;
- производство строительно-монтажных работ;
- поставку материалов и оборудования, и иных материально-технических ресурсов;
- поддержание безопасности Объекта, пропускного и внутри объектного режимов, соблюдение специального контроля;
- охрану труда;
- пожарную безопасность;
- электрохозяйство, о чем направляет в тот же срок Заказчику официальное уведомление.
Кроме того, Подрядчик назначает ответственного представителя (представителей), обеспечивающего (обеспечивающих) постоянное нахождение на объекте.
*** Надлежащим образом заверенные копии распорядительных документов (приказов)/доверенностей направляются Заказчику одновременно с направлением Уведомления о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте.




Приложение 2
Приложение 17
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Форма Акт приемки объекта капитального строительства


«___» _________ 20__ года
____________________________1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________2, действующего на основании ___________________3, с одной стороны, и _________________________4, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________5, действующего на основании ____________________6, с другой стороны, с участием ____________________________7, в лице _________________8, действующего на основании ____________________9, составили настоящий акт о нижеследующем:

1 Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку.
2 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика.
3 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика.
4 Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы).
5 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика.
6 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика.
7 Указывается наименование организации, осуществляющей строительный контроль.
8 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица организации, осуществляющей строительный контроль.
9 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель организации, осуществляющей строительный контроль.
1. Подрядчик по состоянию на «__» ______________ 20__ г. выполнил работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства ______________________________ (далее – Объект), предусмотренные контрактом от «___» ________20__ г. №______
(далее – Контракт).

2. Стоимость выполненных работ составляет ______________________ (__________) рублей, включая НДС ___% -_______ рублей __ копеек.

3. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Вышеуказанные работы в соответствии с Контрактом должны быть выполнены
«___» __________ 20__ г., фактически выполнены «___» __________ 20__ г.

5. Подрядчиком предъявлены следующие документы___________________________.

6. В ходе капитального ремонта имели (не имели) место отступления от проектной документации и условий Контракта _____________________________.

7. Недостатки выполненных работ выявлены (не выявлены) ___________________________.
Выявленные недостатки устранены и не препятствуют нормальной эксплуатации Объекта.
8. В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма неустойки (штрафа/ пени) составляет _______________ (указывается порядок расчета неустойки (штраф/пени) ______________________.
Общая сумма неустойки (штрафа/ пени) составит: ___________________________________.

9. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф/ пени), составляет ____________________________________________________.

10. Капитальный ремонт объекта выполнен в соответствии с проектной документацией, условиями Контракта, строительными нормами и правилами.

Представленный к приемке результат работ по Контракту:

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
___________________(Ф.И.О.)
М.П.		 СДАЛ:
Подрядчик:
__________________ (Ф.И.О.)
М.П.
Организация, осуществляющая строительный контроль:
__________________ (Ф.И.О.)
М.П.


Приложение 18
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Форма Акт сверки расчетов _______________________________________________________________________ и _____________________________________________________________________ ( от __________ № ___________)

Сальдо на ______________ ______________ Раздел _______________
(дата) (сумма)

Наименование Заказчика Наименование Подрядчика
№ платежных поручений Сумма, руб. № акта, дата Сумма, руб.
Итого:      

Сальдо на ______________ ______________
(дата) (сумма)

В пользу ___________________

Подписи сторон:

Заказчик:

____________________(Ф.И.О.)
(подпись)		 Подрядчик:

__________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер:

____________________(Ф.И.О.)
(подпись)		 Главный бухгалтер:

__________________ (Ф.И.О.)
(подпись)


Приложение 19
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Форма Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности контракта от __.__.20__ № ___________


«___» _________ 20__ года

____________________________1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________2, действующего на основании ___________________3, с одной стороны, и _________________________4, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________5, действующего на основании ____________________6, с другой стороны, составили настоящий Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности контракта от __.__.20__ № ____ (далее – Контракт) о нижеследующем.

1 Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку.
2 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика.
3 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика.
4 Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы).
5 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика.
6 Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика.
1. В соответствии с условиями Контракта Подрядчик передал Заказчику, а Заказчик принял:
1.1. Документацию на следующий результат интеллектуальной деятельности:

N п/п Результат интеллектуальной деятельности Документация
наименование наименование количество листов
1      

2. Документация на результаты интеллектуальной деятельности передана Заказчику в полном объеме и в сроки, установленные Контрактом.
3. Настоящим Актом Заказчику передаются исключительные права на отчуждаемые Подрядчиком (Правообладателем) перечисленные в пункте 1.1 настоящего Акта результаты интеллектуальной деятельности в полном объеме согласно условиям Контракта.
4. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Подписи сторон:

Заказчик:

____________________(Ф.И.О.)
(подпись)		 Подрядчик:

__________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
МП МП


Приложение 20
к Контракту от _______
№ 0148200005425000362

Форма Отчет о привлеченных субподрядчиках* (из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
Информация о Контракте с Подрядчиком Информация о контракте с субподрядчиком*
Наименование организации Предмет Контракта № Контракта Дата заключения Контракта Дата исполнения Контракта Сумма по Контракту, руб. Наименование организации Предмет контракта,
№ контракта		 Дата заключения контракта Дата исполнения
контракта		 Сумма по контракту, руб. Процент от суммы Контракта Подрядчика, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого процент привлеченных субподрядчиков по отношению к цене Контракта Подрядчика          
*субподрядчик - лицо, заключившее Контракт с Подрядчиком              
              Подрядчик:

______________ (________________)
М.П.		    

Приложения ПИК к государственному (муниципальному) контракту 0148200005425000362 2025_07_09-09_37 (МСК).docx

Тип: приложение к договору
 
Приложение 1 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № 0148200005425000362


Сведения об объектах закупки
1. Объекты закупки

Таблица 1.1
























№ п/п Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ КОЗ2 / КОЗ Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом Цена единицы, руб * Количество Единицы измерения Размер НДС Общая стоимость без НДС, руб. Размер НДС, руб. Общая стоимость, руб.
1 41.20.40.900 - Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки 31.204.04.11.01.01.001 / 03.24.01.01.02.02.01.01.01 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А 548 503 121,45000000000 1,00000000000 Условная единица 20/120 457 085 934,54000000000 91 417 186,91000000000 548 503 121,45
Наименование видов работ Наименование файла сметы Общая стоимость по смете, руб.
Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации   28 431 119,60
Разработка проектной документации «Смета ПИР г. Красногорск, ул. Речная, д.7А, ГБПОУ МО Красногорский колледж» 28 431 119,60
Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)   481 578 689,00
Основной объект «Смета КР г. Красногорск, ул. Речная, д.7А, ГБПОУ МО Красногорский колледж» 481 578 689,00
Поставка оборудования   38 493 312,85
Поставка и монтаж оборудования «Смета ТХ г. Красногорск, ул. Речная, д.7А, ГБПОУ МО Красногорский колледж» 38 493 312,85



Цена контракта без НДС:
НДС:
Цена контракта с НДС:		 457 085 934,54
91 417 186,91
548 503 121,45



Таблица 1.2
Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом УИН (код объекта) УИН (код потребности) Тип объекта Вид работ
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А 5319478241 5327938125 07.16.055 Колледж 030100 Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)



 
2. Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги


Таблица 1.2
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги Да
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара В соответствии с Приложением №5 к контракту
Требования к гарантии производителя товара В соответствии с Приложением №5 к контракту
Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги В соответствии с Приложением №5 к контракту
Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг Да

2.1 Обеспечение гарантийных обязательств


Таблица 1.3
Размер обеспечения гарантийных обязательств, % от НМЦК Сумма обеспечения гарантийных обязательств, руб. Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств Реквизиты для перечисления обеспечения гарантийных обязательств
3,00 16 605 093,64 Гарантийные обязательства обеспечиваются независимой гарантией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к предоставлению обеспечения гарантийных обязательств не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК: 004525987
Расчетный/казначейский счёт: 03222643460000004800

Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004

Лицевой счёт:05860D45970



3. Смета контракта

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А
Вид работ: Разработка проектной документации (Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации)
Наименование файла сметы: Смета ПИР г. Красногорск, ул. Речная, д.7А, ГБПОУ МО Красногорский колледж
Таблица 1.2
Номер строки Наименование работ и затрат Единица измерения Количество
(объем работ)		 Цена на единицу измерения,
руб.		 Цена всего, руб.
1 Подготовка проектно-сметной документации, обследовательские работы, экспертиза проектной документации Комплекс 1 28 431 119,6 28 431 119,60

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))
Наименование файла сметы: Смета КР г. Красногорск, ул. Речная, д.7А, ГБПОУ МО Красногорский колледж
Таблица 1.3
Номер строки Наименование работ и затрат Единица измерения Количество
(объем работ)		 Цена на единицу измерения,
руб.		 Цена всего, руб.
1 Выполнение работ по капитальному ремонту Комплекс 1 481 578 689 481 578 689,00

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А
Вид работ: Поставка и монтаж оборудования (Поставка оборудования)
Наименование файла сметы: Смета ТХ г. Красногорск, ул. Речная, д.7А, ГБПОУ МО Красногорский колледж
Таблица 1.4
Номер строки Наименование работ и затрат Единица измерения Количество
(объем работ)		 Цена на единицу измерения,
руб.		 Цена всего, руб.
1 Технологическое оборудование (ТХ) Комплекс 1 38 493 312,85 38 493 312,85

Приложение 2 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № 0148200005425000362

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)
1. График выполнения строительно-монтажных работ
1.1.  Обязательства по выполнению работ
Таблица 2.1
Порядковый номер Наименование вида работ Условия предоставления результатов Сторона, исполняющая обязательство Сторона, получающая исполнение
6. Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации Разово Подрядчик Заказчик
Объект закупки
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А (Разработка проектной документации)
Физический объем работ: согласно смете «Смета ПИР г. Красногорск, ул. Речная, д.7А, ГБПОУ МО Красногорский колледж»
Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 212 дн. от даты заключения контракта;
12. Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А каждый календ.мес. Подрядчик Заказчик
Объект закупки
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А (Основной объект)
Физический объем работ: согласно смете «Смета КР г. Красногорск, ул. Речная, д.7А, ГБПОУ МО Красногорский колледж»
Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 190 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 393 дн. от даты заключения контракта;
13. Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования Разово Подрядчик Заказчик
Объект закупки
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А (Поставка и монтаж оборудования)
Физический объем работ: согласно смете «Смета ТХ г. Красногорск, ул. Речная, д.7А, ГБПОУ МО Красногорский колледж»
Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 190 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 393 дн. от даты заключения контракта;

*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
1.2.  Иные обязательства
Таблица 2.2
№ Наименование Условия предоставления результатов Сторона, исполняющая обязательство Сторона, получающая исполнение
1. Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. По событию Подрядчик Заказчик
Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 445 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты наступления события;
2. Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта Разово Заказчик Подрядчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;
3. Передача строительной площадки Разово Заказчик Подрядчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте»;
4. Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 20 раб. дн. от даты заключения контракта;
5. Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль за капитальным ремонтом объекта Разово Заказчик Подрядчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;
7. Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: -65 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;
8. Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);
9. Государственная экспертиза проектно-сметной документации Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника «Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);
Срок окончания исполнения обязательства: 45 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);
10. Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения заключения МОГЭ Разово Заказчик Подрядчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты предоставления документа «Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты предоставления документа «Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);
11. Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения заключения МОГЭ»;
Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения заключения МОГЭ»;
15. Сдача объекта Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 394 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 404 дн. от даты заключения контракта;
16. Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
17. Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 190 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
18. Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 190 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;
19. Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО По событию Подрядчик Заказчик
Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 393 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события;
20. Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО По событию Подрядчик Заказчик
Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 393 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события;
21. Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию По событию Подрядчик Заказчик
Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 393 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 1 дн. от даты наступления события;
22. Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 30 дн. от даты заключения контракта;
23. Подготовка территории Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 190 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 230 дн. от даты заключения контракта;
24. Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР) Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 15.01.2026 (МСК);
25. Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект) Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 31.03.2026 (МСК);
26. Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Поставка и монтаж оборудования) Разово Подрядчик Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 31.03.2026 (МСК);
2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов
Таблица 2.3

Наименование обязательства Порядок проведения приемки Документ о приемке Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком** Действие Ответственная сторона
Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А приёмку осуществляет заказчик Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подписание Подрядчик
20 раб. дн. от даты получения документа Подписание Заказчик
Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования приёмку осуществляет заказчик Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подписание Подрядчик
10 раб. дн. от даты получения документа Подписание Заказчик
Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации приёмку осуществляет заказчик Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подписание Подрядчик
5 раб. дн. от даты получения документа Подписание Заказчик

* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок
** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3. Порядок и сроки оплаты
3.1.  Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.4
№ Наименование Аванс/Оплата Учёт неустойки Сумма, руб./%
1. Оплата выполненных работ по проектированию Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);
2. Оплата выполненных работ по капитальному ремонту Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А);
3. Оплата поставленного и введенного в эксплуатацию оборудования Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования);
4. Авансовый платёж №01 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР));
5. Авансовый платёж №02 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект));
6. Авансовый платёж №03 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Поставка и монтаж оборудования));

* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
*** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.


3.2.  Размер аванса
Размер аванса от цены контракта: 30,00 % (164 550 936,44 руб.).
Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

4. Место выполнения работ
Таблица 2.5
Получатель Место выполнения работ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» Московская область, г.Красногорск, ул. Речная 7 А


5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)
5.1. Срок исполнения контракта
Таблица 2. 6
Начало исполнения контракта 0 дн. от даты заключения контракта
Срок окончания исполнения контракта 445 дн. от даты заключения контракта
5.2. Срок исполнения отдельных этапов
Таблица 2. 7
№ этапа Наименование обязательства Начало этапа Срок окончания этапа Цена этапа % аванса от цены этапа Размер аванса, руб.
1 Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации 0 дн. от даты заключения контракта 258 дн. от даты заключения контракта 28 431 119,60 30,00% 8 529 335,88
2 Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования 0 дн. от даты заключения контракта 421 дн. от даты заключения контракта 38 493 312,85 30,00% 11 547 993,86
3 Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А 0 дн. от даты заключения контракта 445 дн. от даты заключения контракта 481 578 689,00 30,00% 144 473 606,70



6. Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК Сумма обеспечения исполнения контракта, руб. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.
30 166 050 936,44 Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК: 004525987
Расчетный/казначейский счёт: 03221643460000004800
Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004
Лицевой счёт: 03860D45970

В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//»		 30

Приложение 3 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № 0148200005425000362

Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта
1. Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств
Таблица 3.1
Обязательство по контракту Наименование документа Способ предоставления документа Действие сторон Срок направления и подписания документов Ответственная сторона
Авансовый платёж №01 Платежное поручение Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Авансовый платёж №02 Платежное поручение Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Авансовый платёж №03 Платежное поручение Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Государственная экспертиза проектно-сметной документации Уведомление о результатах экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования Отчет о выполнении обязательства Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте Уведомление о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 3 дн. от даты получения документа Заказчик
Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО Копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и субподрядчиком из числа СМП, СОНКО Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Решение о необходимости внесения изменений в проектную документацию или ее отсутствии и задание на проектирование (в случае принятия решения о внесении изменений) Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию» Заказчик
Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Оплата выполненных работ по капитальному ремонту Платёжное поручение с отметкой банка Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Оплата выполненных работ по проектированию Платёжное поручение с отметкой банка Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Оплата поставленного и введенного в эксплуатацию оборудования Платёжное поручение с отметкой банка Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Третья сторона
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) Заказчик
Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России Посредством ПИК ЕАСУЗ ** Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 20 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Согласование (без подписания) 10 раб. дн. от даты получения документа Третья сторона
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) Заказчик
Материалы фотофиксации Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Подписание 20 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Проект производства работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Заказчик
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Подписание 20 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России * Посредством ПИК ЕАСУЗ *** Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Согласование (без подписания) 20 дн. от даты получения документа Заказчик
Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль за капитальным ремонтом объекта Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль за капитальным ремонтом объекта Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Согласование (без подписания) 3 раб. дн. от даты получения документа Подрядчик
Передача строительной площадки Акт приема-передачи строительной площадки Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Подписание 0 дн. от даты получения документа Подрядчик
Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта Акт приема-передачи документации по исполнению контракта Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Заказчик
Подписание 0 дн. от даты получения документа Подрядчик
Подготовка территории Отчет о выполнении обязательства Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» Отчет о выполнении обязательства Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте Акт о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 0 дн. от даты получения документа Заказчик
Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) Акт о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России Посредством ПИК ЕАСУЗ ** Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копии документов, подтверждающих соответствие оборудования, выданных уполномоченными органами (организациями) Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копии регистрационных удостоверений на оборудование Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Протоколы испытаний оборудования, акты технической готовности оборудования для комплексного опробования, акты приемки пусконаладочных работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Заказчик
Товарная накладная Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Уведомление о дате и времени поставки оборудования Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание -15 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 3 дн. от даты получения документа Заказчик
Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. Информация о договоре, заключенном с субподрядчиком/соисполнителем Размещается в ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 дн. от даты начала исполнения обязательства Подрядчик
Подписание 10 дн. от даты получения документа Заказчик
Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект) Счёт на оплату аванса Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР) Счёт на оплату аванса Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Поставка и монтаж оборудования) Счёт на оплату аванса Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Подписание 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России Посредством ПИК ЕАСУЗ ** Подписание 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копии всех необходимых согласований, разрешений и заключений, полученных подрядчиком в отношении рабочей документации во всех службах, ведомствах и организациях Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Подписание 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Проект графика выполнения строительно-монтажных работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Проекты смет контракта, разработанные в соответствии с Приказом № 841/пр Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения работ и ввода в эксплуатацию, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Подписание 5 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Заказчик
Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России * Посредством ПИК ЕАСУЗ *** Подписание 0 дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» Подрядчик
Согласование (без подписания) 5 дн. от даты получения документа Заказчик
Сдача объекта Акт приёмки объекта капитального строительства Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Третья сторона
Подписание 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) Заказчик
Исполнительная документация Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 10 раб. дн. от даты получения документа Третья сторона
Подписание 15 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) Заказчик
Обеспечение гарантийных обязательств Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 10 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Отчет о привлеченных субподрядчиках Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Подписание 25 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание -7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе Подрядчик
Согласование (без подписания) 0 раб. дн. от даты получения документа Заказчик
Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения заключения МОГЭ Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию Посредством ПИК ЕАСУЗ Подписание 10 раб. дн. от плановой даты начала исполнения обязательства Заказчик
Подписание 2 раб. дн. от даты получения документа Подрядчик



* Предоставляется в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС
** Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок
*** Подрядчик формирует документ с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.02.2021 № 14н подписывает документ в единой информационной системе в сфере закупок

2. Порядок и сроки оформления иных документов при исполнении обязательств
Отсутствуют


3. Порядок и сроки проведения экспертизы
Таблица 3.3
Наименование обязательства Порядок проведения экспертизы Документ, оформляемый по результатам экспертизы Срок проведения экспертизы и оформления результатов
Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А Силами заказчика Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России»
Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования Силами заказчика Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России»
Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации Силами заказчика Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России»
4. Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара
Отсутствуют
Приложение 4 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № 0148200005425000362
Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области
1.1. Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент) определяет общие правила осуществления информационного взаимодействия между Сторонами Контракта посредством обмена электронными документами при исполнении Контракта через Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ).
1.2. Настоящий Регламент является приложением к государственному контракту (муниципальному контракту, контракту), заключенному в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Контракт).
1.3.  В настоящем Регламенте используются следующие понятия и термины:
Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области - подсистема Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области, обеспечивающая осуществление обмена электронными документами в ходе исполнения контрактов, а также контроля текущего исполнения сторонами обязательств по контракту.
Структурированный электронный документ – электронный документ, сформированный/импортированный в ПИК ЕАСУЗ при помощи соответствующих интерфейсов ПИК ЕАСУЗ.
Неструктурированный электронный документ – электронный документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и не имеет заранее определенной структуры данных в ПИК ЕАСУЗ (в том числе сканированные версии документов, ранее составленные на бумажных носителях информации).
Личный кабинет – рабочая область Стороны Контракта в ПИК ЕАСУЗ, доступная только зарегистрированным в ПИК ЕАСУЗ пользователям - сотрудникам заказчика, подрядчика.
Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Регламенте, соответствуют понятиям и терминам, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.
1.4. Обмен электронными документами между Сторонами Контракта в ПИК ЕАСУЗ осуществляется посредством системы электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ), интегрированной с ПИК ЕАСУЗ.
1.5. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также использование функционала ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ в целях осуществления электронного документооборота для Сторон Контракта осуществляется безвозмездно.
1.6. Обеспечение эксплуатации ПИК ЕАСУЗ, а также техническую поддержку Сторонам Контракта при использовании ПИК ЕАСУЗ, в том числе в части функционирования ЭДО ПИК ЕАСУЗ, осуществляет Государственное казенное учреждение Московской области «Центр развития цифровых технологий».
1.7. При формировании и обмене электронными документами Стороны Контракта должны руководствоваться положениями настоящего Регламента, а также информационными материалами, размещенными в открытом доступе на сайте http://pik.mosreg.ru.
2.  Обязательными требованиями к Сторонам Контракта для осуществления работы с электронным документооборотом в ПИК ЕАСУЗ являются:
- наличие у Стороны Контракта сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП), полученного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в одном из аккредитованных Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации удостоверяющих центров;
- наличие автоматизированного рабочего места (АРМ);
- наличие регистрации в ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ПИК ЕАСУЗ описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);
- наличие регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ также описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);
- использование для подписания электронных документов КЭП средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), сертифицированных в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации к СКЗИ и полученного Стороной Контракта с соблюдением требований законодательства.
Согласно аттестату соответствия Государственной информационной системы Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) ЕАСУЗ соответствует требованиям нормативной документации по безопасности информации по 2 классу защищенности и не предназначена для обработки информации ограниченного доступа.
В этой связи в ПИК ЕАСУЗ обрабатываются исключительно общедоступные персональные данные. Ответственность за внесение персональных данных третьих лиц несет сторона, внесшая сведения.
3. При осуществлении электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ каждая из Сторон Контракта несёт следующие обязанности:
3.1. После осуществления регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ произвести регистрацию своей организации (индивидуального предпринимателя) в ПИК ЕАСУЗ.
3.2. Направлять при осуществлении электронного документооборота документы и сведения, предусмотренные условиями Контракта.
3.3. Нести ответственность за содержание, достоверность и целостность отправляемых Стороной Контракта документов и сведений через ПИК ЕАСУЗ, ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений.
3.4. Обеспечить режим хранения сертификата КЭП и закрытого ключа КЭП, исключающий неавторизованный доступ к ним третьих лиц.
4. Основными правилами организации электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ являются:
4.1. Все документы и сведения, предусмотренные условиями контракта , направляемые Сторонами Контракта между собой в ПИК ЕАСУЗ, должны быть в форме электронных документов.
4.2. Электронные документы, передаваемые в системе ПИК ЕАСУЗ между Сторонами Контракта, должны быть подписаны в ЭДО ПИК ЕАСУЗ КЭП лиц, имеющих право действовать от имени соответствующей Стороны Контракта.
4.3. Электронный документ, подписанный КЭП и переданный между Сторонами Контракта через ЭДО ПИК ЕАСУЗ, имеет такую же юридическую силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия. Электронные документы, подписанные КЭП в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
4.4. После подписания электронного документа КЭП у Оператора ЭДО ПИК ЕАСУЗ такой электронный документ получает статус «Подписан» в ПИК ЕАСУЗ, с указанием кем и когда подписан.
4.5.  Факт и дата доставки любого электронного документа, направленного посредством ПИК ЕАСУЗ, а также факт и дата получения надлежащего уведомления о доставке такого электронного документа, подтверждаются поступлением в раздел «Уведомления» Личного кабинета Стороны по контракту соответствующего уведомления, содержащего дату его поступления.
Фактом и датой начала работы в Личном кабинете ПИК ЕАСУЗ Стороны признается момент регистрации Стороны в ПИК ЕАСУЗ. Сведения о регистрации Стороны формируются в ПИК ЕАСУЗ автоматизировано после прохождения регистрации и фиксируются в разделе «Зарегистрированные заказчики и исполнители».
4.6. Через систему ЭДО ПИК ЕАСУЗ передаются следующие типы электронных документов:
4.6.1. Структурированные электронные документы в формате XML, формируемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ и подписываемые КЭП.
4.6.2. Неструктурированные электронные документы, подписываемые (заверяемые) КЭП и загружаемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ.
4.6.3. Электронные документы, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой.
4.7. Правила формирования для подписания структурированных электронных документов:
4.7.1. Структурированный электронный документ формируется Стороной Контракта в ПИК ЕАСУЗ посредством:
4.7.1.1. Функционала ПИК ЕАСУЗ по созданию структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При формировании электронного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность внесенных данных. Документы, сформированные с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.7.1.2. Функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При импорте в ПИК ЕАСУЗ структурированного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность импортируемых данных, соответствие формату. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.7.1 .3. Для направления на подписание структурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать XML документ соответствующего формата и его печатную форму. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ не должен превышать 40 Мб. Структурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.
4.8. Правила формирования для подписания неструктурированных электронных документов:
4.8.1. Неструктурированный электронный документ формируется Стороной Контракта с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту неструктурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. В ПИК ЕАСУЗ могут быть загружены файлы следующих типов: .7z, .doc, .docx, .gif, .jpg,. jpeg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rar, .rtf, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xps, .zip. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.8.2. Для направления на подписание неструктурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать печатную форму данного электронного документа. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ должен не превышать 40 Мб. Неструктурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.
4.9.  Правила передачи файлов:
4.9.1. В случае передачи неструктурированного файла Сторона Контракта самостоятельно несет ответственность за содержание такого документа.
4.9.2. В случае передачи Стороной Контракта структурированного файла ПИК ЕАСУЗ предоставляет средства для формирования такого документа. При этом Сторона Контракта обязана подписать и приложить к направляемому электронному документу именно тот файл, который был сформирован ей средствами ПИК ЕАСУЗ.
4.9.3. Направляемые файлы между Сторонами Контракта должны быть подписаны КЭП с помощью интерфейса ЭДО ПИК ЕАСУЗ.
4.10. Правила передачи электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой:
- для передачи в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой, используется программное обеспечение ПИК ЕАСУЗ.
5.  Сторона, подписавшая электронный документ, может отозвать данный электронный документ до его подписания Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, в следующем порядке:
- Сторона, подписавшая электронный документ, посредством интерфейса ПИК ЕАСУЗ направляет уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве электронного документа;
- в случае если отзываемый электронный документ подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то направить уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве невозможно;
- в случае если отзываемый документ не подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то при направлении уведомления в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве происходит автоматизированный отзыв данного документа.
Для документов с односторонней подписью возможность отзыва подписанного электронного документа не предусмотрена.
6.  В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажном носителе информации в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.
Сбоем признается нарушение работы ПИК ЕАСУЗ либо ЭДО ПИК ЕАСУЗ, при котором невозможно обеспечить электронный документооборот в течение срока, указанного в таблице «Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ» (далее – Таблица) и при этом выполнены следующие условия:
а) сбой в работе возник в период с 07 00 до 21 00 московского времени в рабочие дни;
б) Стороной, направляющей документ, направлена заявка в службу Технической поддержки с приложением принт-скрина страницы Портала исполнения контракта, либо портала Оператора ЭДО, содержащего сведения о характере сбоя;
в) по результатам рассмотрения заявки службой Технической поддержки сбой не устранен в течение 240 мин. с момента получения заявки. При этом:
- если заявка подана не в рабочий день, то время ее рассмотрения начинается с 09 00 первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявки;
- если заявка подана в рабочий день до 09 00, то ее рассмотрение начинается в этот рабочий день с 09 00;
- если заявка подана в рабочий день после 18 00, то ее рассмотрение начинается с 09 00 следующего рабочего дня;
- если заявка подана в промежуток с 16 00 до 18 00 рабочего дня, то ее рассмотрение переносится на следующий рабочий день в той части времени, которая является разницей между 240 минутами, предоставляемыми на ее рассмотрение и количеством минут, исчисляемым с момента подачи заявки до 18 00 рабочего дня.

Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ
Таблица 4
№ п/п Описание ситуации/проблемы Продолжительность
1 Недоступность Системы ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
2 Недоступность ЭДО ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
3 Невозможность выполнения процедуры входа в личный кабинет ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
4 Невозможность формирования электронного документа, либо прикрепления электронного документа (файла) 240 мин.
5 Невозможность передачи электронного документа для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
6 Невозможность подписания электронного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
7 Невозможность передачи сведений из ЕИС в ПИК ЕАСУЗ о заключении контракта либо об изменении статуса контракта 240 мин.

Условия оплаты 2025_07_09-09_37 (МСК)_5024171050_Сулиманова_НС.sign

Текст из документа не выделен
Unsupported format

Приложения ПИК к государственному (муниципально..._5024171050_Сулиманова_НС.sign

Текст из документа не выделен
Unsupported format

Условия оплаты 2025_07_09-09_37 (МСК).docx

Порядок и сроки оплаты
1. Порядок и сроки оплаты
Таблица 1
№ Наименование Аванс/Оплата Учёт неустойки Сумма, руб./%
1. Оплата выполненных работ по проектированию Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);
2. Оплата выполненных работ по капитальному ремонту Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А);
3. Оплата поставленного и введенного в эксплуатацию оборудования Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования);
4. Авансовый платёж №01 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР));
5. Авансовый платёж №02 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект));
6. Авансовый платёж №03 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Поставка и монтаж оборудования));

* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
*** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

2. Размер аванса
Размер аванса от цены контракта: 30,00 % (164 550 936,44 руб.).
Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.


Подрядчик: Заказчик:
Генеральный директор Заместитель генерального директора
ООО «СТК» __________ /Г. Н. Джалилов/
« » __________ 20  г.		 ГКУ МО "ДЗКС"__________/Р. В. Суровцев/
« » __________ 20  г

Приложение к контракту_5024171050_Сулиманова_НС.sign

Текст из документа не выделен
Unsupported format

Приложения 5 - 20 к Умному контракту_выполнение..._5024171050_Сулиманова_НС.sign

Текст из документа не выделен
Unsupported format

Умный контракт_выполнение работ одновременно по..._5024171050_Сулиманова_НС.sign

Текст из документа не выделен
Unsupported format

Электронный_контракт.xml

Текст из документа не выделен
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns6:cpElectronicContract schemeVersion="15.2" xmlns="http://zakupki.gov.ru/oos/CPtypes/1" xmlns:ns6="http://zakupki.gov.ru/oos/printform/1" xmlns:ns5="http://zakupki.gov.ru/oos/EPtypes/1" xmlns:ns2="http://zakupki.gov.ru/oos/common/1" xmlns:ns4="http://zakupki.gov.ru/oos/types/1" xmlns:ns3="http://zakupki.gov.ru/oos/base/1">
<versionNumber>2</versionNumber>
<contractNumber>0148200005425000362</contractNumber>
<docType>1</docType>
<mainDocInfo>
<id>27580061</id>
</mainDocInfo>
<customerInfo>
<ns2:regNum>03485000008</ns2:regNum>
<ns2:consRegistryNum>462D4597</ns2:consRegistryNum>
<ns2:fullName>ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"</ns2:fullName>
<ns2:shortName>ГКУ МО "ДЗКС"</ns2:shortName>
<ns2:postAddress>Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 7.</ns2:postAddress>
<ns2:factAddress>143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. КРАСНОГОРСК, Г КРАСНОГОРСК, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 7</ns2:factAddress>
<ns2:INN>5024171050</ns2:INN>
<ns2:KPP>502401001</ns2:KPP>
<OKOPFInfo>
<ns3:code>75204</ns3:code>
<ns3:singularName>Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации</ns3:singularName>
</OKOPFInfo>
<contactPersonInfo>
<ns2:lastName>Суровцев</ns2:lastName>
<ns2:firstName>Роман</ns2:firstName>
<ns2:middleName>Вячеславович</ns2:middleName>
</contactPersonInfo>
<email>gku.dzks@mosreg.ru</email>
<contactPhone>7-498-6028386</contactPhone>
<customerAccountsDetailsInfo>
<customerAccountDetailsInfo>
<ns2:sid>119747844</ns2:sid>
<ns2:externalSid>dce8ca48-bf7c-4992-abf1-b74ef5562ecd</ns2:externalSid>
<ns2:accountType>02</ns2:accountType>
<ns2:personalAccountNumber>03860D45970</ns2:personalAccountNumber>
<ns2:creditOrgName>УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ</ns2:creditOrgName>
<ns2:detailsCreditOrgText>ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО // УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Москва</ns2:detailsCreditOrgText>
<ns2:bankAccountNumber>03221643460000004800</ns2:bankAccountNumber>
<ns2:bik>004525987</ns2:bik>
<ns2:corrAccountNumber>40102810845370000004</ns2:corrAccountNumber>
</customerAccountDetailsInfo>
</customerAccountsDetailsInfo>
</customerInfo>
<participantInfo>
<legalEntityRFInfo>
<fullName>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАСТКАПИТАЛ"</fullName>
<shortName>ООО "СТК"</shortName>
<INN>9719008573</INN>
<KPP>771901001</KPP>
<factAddress>105203, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 126, ПОМЕЩ. 16Н/3</factAddress>
<postAddress>105203, - МОСКВА, - ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 126, КОМ. 41, ЭТАЖ 4</postAddress>
<email>stk121020@gmail.com</email>
<contactPhone>7 9771178542</contactPhone>
<informationPersonsInfo>
<informationPersonInfo>
<nameInfo>
<ns2:lastName>ДЖАЛИЛОВ</ns2:lastName>
<ns2:firstName>ГАДЖИМУРАД</ns2:firstName>
<ns2:middleName>НУРИСЛАМОВИЧ</ns2:middleName>
</nameInfo>
<INN>055052521502</INN>
<position>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</position>
</informationPersonInfo>
</informationPersonsInfo>
</legalEntityRFInfo>
<contractorRegistryNum>22073167</contractorRegistryNum>
<status>
<ns3:code>50</ns3:code>
<ns3:name>Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций</ns3:name>
</status>
<participantAccountsDetailsInfo>
<electronicContractAccountsDetailsInfo>
<electronicContractAccountDetailsInfo>
<ns2:sid>122811297</ns2:sid>
<ns2:externalSid>c80e9bd9-ca1d-424d-a985-cac7120ff3c6</ns2:externalSid>
<ns2:accountType>03</ns2:accountType>
<ns2:creditOrgName>АО "АЛЬФА-БАНК"</ns2:creditOrgName>
<ns2:detailsCreditOrgText>АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва</ns2:detailsCreditOrgText>
<ns2:bankAccountNumber>40702810601840001346</ns2:bankAccountNumber>
<ns2:bik>044525593</ns2:bik>
<ns2:corrAccountNumber>30101810200000000593</ns2:corrAccountNumber>
<ns2:counterparty160Name>ООО "СТК"</ns2:counterparty160Name>
</electronicContractAccountDetailsInfo>
</electronicContractAccountsDetailsInfo>
</participantAccountsDetailsInfo>
</participantInfo>
<foundationInfo>
<placingWay>
<ns3:code>OK20</ns3:code>
<ns3:name>Открытый конкурс в электронной форме</ns3:name>
</placingWay>
<purchaseCode>252502417105050240100104800014120243</purchaseCode>
<purchaseNumber>0148200005425000362</purchaseNumber>
<protocolInfo>
<name>Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</name>
<number>ИЭОК1</number>
<publishDTInEIS>2025-06-27T00:00:00.000+03:00</publishDTInEIS>
</protocolInfo>
</foundationInfo>
<contractSubjectInfo>
<contractSubject>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А</contractSubject>
<specializationInfo>
<constructionWorksInfo>
<isConstructionWorks>true</isConstructionWorks>
<constructionWorkGroup>
<code>4</code>
<name>Контракт заключен в соответствии с частью 56 статьи 112 44-ФЗ (одновременное выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 55 статьи 112 44-ФЗ)</name>
</constructionWorkGroup>
</constructionWorksInfo>
</specializationInfo>
<productsInfo>
<productsInfoElectronicContract>
<productInfo>
<sid>47479458</sid>
<externalSid>1f4c58f1-b70c-4cf7-91fe-7a11fe7072bc</externalSid>
<protocolObjectSid>79606924</protocolObjectSid>
<purchaseObjectSid>183145948</purchaseObjectSid>
<purchaseObjectExternalSid>3f57c04e-7e3f-4f49-a87f-e2e730273b62</purchaseObjectExternalSid>
<indexNum>1</indexNum>
<name>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А</name>
<OKPD2Info>
<ns3:OKPDCode>41.20.40.900</ns3:OKPDCode>
<ns3:OKPDName>Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки</ns3:OKPDName>
</OKPD2Info>
<hierarchyType>ND</hierarchyType>
<type>WORK</type>
<sum>548503121.45</sum>
<OKEIInfo>
<ns3:code>876</ns3:code>
<ns3:nationalCode>усл. ед</ns3:nationalCode>
<ns3:name>Условная единица</ns3:name>
</OKEIInfo>
<indicationSubjects>Q</indicationSubjects>
<quantity>1</quantity>
<price>548503121.45</price>
<VATRateInfo>
<ns3:VATCode>R20</ns3:VATCode>
<ns3:VATName>20%</ns3:VATName>
</VATRateInfo>
</productInfo>
</productsInfoElectronicContract>
</productsInfo>
</contractSubjectInfo>
<contractConditionsInfo>
<contractExecutionTermsInfo>
<relativeTermsInfo>
<start>0</start>
<startDayType>calendar</startDayType>
<term>445</term>
<termDayType>calendar</termDayType>
</relativeTermsInfo>
</contractExecutionTermsInfo>
<stagesInfo>
<stageInfo>
<sid>17504802</sid>
<externalSid>d708b114-2659-4e0c-9645-ee4036ad04e3</externalSid>
<purchaseStageSid>15531791</purchaseStageSid>
<purchaseStageExternalSid>c1f33960-ac10-4732-8a30-d08800579eb5</purchaseStageExternalSid>
<termsInfo>
<relativeTermsInfo>
<start>0</start>
<startDayType>calendar</startDayType>
<term>258</term>
<termDayType>calendar</termDayType>
</relativeTermsInfo>
</termsInfo>
<paymentsSumInfo>
<paymentsSum>28431119.60</paymentsSum>
<advancePaymentSumInfo>
<sum>8529335.88</sum>
<sumInPercents>30.0</sumInPercents>
</advancePaymentSumInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>19255563</sid>
<KBK>8600709183Ю950529243</KBK>
<isAdvancePayment>true</isAdvancePayment>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>8529335.88</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>19255564</sid>
<KBK>8600709183Ю950529243</KBK>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>19901783.72</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
</paymentsSumInfo>
</stageInfo>
<stageInfo>
<sid>17504803</sid>
<externalSid>0f2919fc-437e-4c81-95bb-64b207ed4724</externalSid>
<purchaseStageSid>15531792</purchaseStageSid>
<purchaseStageExternalSid>a248d989-92f2-4661-b312-00609fdc2e5f</purchaseStageExternalSid>
<termsInfo>
<relativeTermsInfo>
<start>0</start>
<startDayType>calendar</startDayType>
<term>421</term>
<termDayType>calendar</termDayType>
</relativeTermsInfo>
</termsInfo>
<paymentsSumInfo>
<paymentsSum>38493312.85</paymentsSum>
<advancePaymentSumInfo>
<sum>11547993.86</sum>
<sumInPercents>30.0</sumInPercents>
</advancePaymentSumInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>19255565</sid>
<KBK>8600709183Ю950529243</KBK>
<isAdvancePayment>true</isAdvancePayment>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>11547993.86</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>19255566</sid>
<KBK>8600709183Ю950529243</KBK>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>26945318.99</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
</paymentsSumInfo>
</stageInfo>
<stageInfo>
<sid>17504804</sid>
<externalSid>87e2d705-2d7b-489f-bb44-602138d8e182</externalSid>
<purchaseStageSid>15531793</purchaseStageSid>
<purchaseStageExternalSid>0bad2945-f03c-45de-bccb-0116b69315e6</purchaseStageExternalSid>
<termsInfo>
<relativeTermsInfo>
<start>0</start>
<startDayType>calendar</startDayType>
<term>445</term>
<termDayType>calendar</termDayType>
</relativeTermsInfo>
</termsInfo>
<paymentsSumInfo>
<paymentsSum>481578689.00</paymentsSum>
<advancePaymentSumInfo>
<sum>144473606.70</sum>
<sumInPercents>30.0</sumInPercents>
</advancePaymentSumInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>19255567</sid>
<KBK>8600709183Ю950520243</KBK>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>125000000.00</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>19255568</sid>
<KBK>8600709183Ю950529243</KBK>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>212105082.30</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>19255569</sid>
<KBK>8600709183Ю950529243</KBK>
<isAdvancePayment>true</isAdvancePayment>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>144473606.70</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
</paymentsSumInfo>
</stageInfo>
</stagesInfo>
<deliveryPlaceInfo>
<byGARInfo>
<ns2:sid>13259956</ns2:sid>
<ns2:countryInfo>
<ns3:countryCode>643</ns3:countryCode>
<ns3:countryFullName>Российская Федерация</ns3:countryFullName>
</ns2:countryInfo>
<ns2:GARInfo>
<ns2:GARGuid>e4ab337f-3727-4a5a-bb2f-9cba760d72e7</ns2:GARGuid>
<ns2:GARAddress>обл Московская, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Речная, д. 7</ns2:GARAddress>
</ns2:GARInfo>
</byGARInfo>
</deliveryPlaceInfo>
<contractGuaranteeInfo>
<isContractGuarantee>true</isContractGuarantee>
<part>30.0</part>
<amount>166050936.44</amount>
<procedureInfo>Контракт заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, либо предоставлением независимой гарантии (НГ- далее ). НГ должна быть безотзывной и соответствовать требованиям ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005, приложения к Извещению (прилагается отдельным файлом). Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. НГ должна в том числе содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой НГ, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых НГ. Срок действия НГ устанавливается с учетом требований пп. 5 ч. 2 ст. 45 и ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.</procedureInfo>
</contractGuaranteeInfo>
<warrantyInfo>
<warrantyServiceRequirement>В соответствии с разделом 6 Контракта</warrantyServiceRequirement>
<manufacturersWarrantyRequirement>В соответствии с разделом 6 Контракта</manufacturersWarrantyRequirement>
<warrantyTerm>В соответствии с разделом 6 Контракта</warrantyTerm>
<provisionWarrantyInfo>
<part>3.0</part>
<amount>16605093.64</amount>
<procedureInfo>Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) перед оформлением документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, либо предоставлением независимой гарантии. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005.Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Независимая гарантия должна в том числе содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Срок действия независимой гарантии устанавливается с учетом требований пп. 5 ч. 2 ст. 45 и ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.</procedureInfo>
</provisionWarrantyInfo>
</warrantyInfo>
<subcontractorsAttractionConditionsInfo>
<subcontractorsAttractionVolume>40.0</subcontractorsAttractionVolume>
</subcontractorsAttractionConditionsInfo>
<otherConditionsInfo>
<oneSideRejection>true</oneSideRejection>
</otherConditionsInfo>
</contractConditionsInfo>
<contractFinancingInfo>
<financingSourcesInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<budgetInfo>
<ns3:code>48020001</ns3:code>
<ns3:name>Московская область</ns3:name>
</budgetInfo>
<budgetLevel>20</budgetLevel>
</budgetFinancingsInfo>
<bankSupportContractRequiredInfo>
<ns2:bankSupportContractRequired>false</ns2:bankSupportContractRequired>
</bankSupportContractRequiredInfo>
</financingSourcesInfo>
<contractPriceInfo>
<priceType>P</priceType>
<price>548503121.45</price>
<currencyInfo>
<ns3:code>RUB</ns3:code>
<ns3:name>РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ</ns3:name>
</currencyInfo>
</contractPriceInfo>
<paymentProcedureInfo>
<holdCashCondition>true</holdCashCondition>
<advancePaymentSumInfo>
<advancePaymentSum>true</advancePaymentSum>
<sumInPercents>30.0</sumInPercents>
<priceValue>164550936.44</priceValue>
</advancePaymentSumInfo>
<amountsReducedByTaxes>false</amountsReducedByTaxes>
</paymentProcedureInfo>
<paymentsInfo>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>548503121.45</paymentSum>
</paymentYearInfo>
<paymentsSum>548503121.45</paymentsSum>
</paymentYearsInfo>
</paymentsInfo>
</contractFinancingInfo>
<attachmentsInfo>
<attachmentInfo>
<publishedContentId>9B97B8C976234C278EB3AE807A92E362</publishedContentId>
<fileName>Приложения к проекту контракта.zip</fileName>
<docDescription>Приложения к проекту контракта</docDescription>
<contentId>9B97B8C976234C278EB3AE807A92E362</contentId>
<fileSize>17413907</fileSize>
<fileFingerPrint>QUYxMkU4NURENDYxMkVGQzlGREY1QzQyMDA2MTY4RUEwRUFEMjM0ODk5QUQ5Q0M3RjBBOEZGNUIwRENDMjJBNA==</fileFingerPrint>
</attachmentInfo>
<attachmentInfo>
<publishedContentId>6D3FACDFFAC44CDF8C3156055968DFC7</publishedContentId>
<fileName>Проект контракта.zip</fileName>
<docDescription>Проект контракта</docDescription>
<contentId>6D3FACDFFAC44CDF8C3156055968DFC7</contentId>
<fileSize>73808</fileSize>
<fileFingerPrint>Rjc0NjNFNEUxNERGQUExMjdBOUEwODZEMzM5MkU0NENDMjVDRTQ3OTYyMjZDQjk2MzY1OTI4RTY0OUQyQzQ2Mw==</fileFingerPrint>
</attachmentInfo>
</attachmentsInfo>
<printFormFieldsInfo>
<revisionNumber>1</revisionNumber>
</printFormFieldsInfo>
</ns6:cpElectronicContract>

Приложения 5 - 20 к Умному контракту_выполнение..._5024171050_Сулиманова_НС.sign

Текст из документа не выделен
Unsupported format

Электронный_контракт.xml

Текст из документа не выделен
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns6:cpElectronicContract schemeVersion="15.2" xmlns="http://zakupki.gov.ru/oos/CPtypes/1" xmlns:ns6="http://zakupki.gov.ru/oos/printform/1" xmlns:ns5="http://zakupki.gov.ru/oos/EPtypes/1" xmlns:ns2="http://zakupki.gov.ru/oos/common/1" xmlns:ns4="http://zakupki.gov.ru/oos/types/1" xmlns:ns3="http://zakupki.gov.ru/oos/base/1">
<versionNumber>2</versionNumber>
<contractNumber>0148200005425000362</contractNumber>
<docType>1</docType>
<mainDocInfo>
<id>27580061</id>
</mainDocInfo>
<customerInfo>
<ns2:regNum>03485000008</ns2:regNum>
<ns2:consRegistryNum>462D4597</ns2:consRegistryNum>
<ns2:fullName>ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"</ns2:fullName>
<ns2:shortName>ГКУ МО "ДЗКС"</ns2:shortName>
<ns2:postAddress>Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 7.</ns2:postAddress>
<ns2:factAddress>143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. КРАСНОГОРСК, Г КРАСНОГОРСК, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 7</ns2:factAddress>
<ns2:INN>5024171050</ns2:INN>
<ns2:KPP>502401001</ns2:KPP>
<OKOPFInfo>
<ns3:code>75204</ns3:code>
<ns3:singularName>Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации</ns3:singularName>
</OKOPFInfo>
<contactPersonInfo>
<ns2:lastName>Суровцев</ns2:lastName>
<ns2:firstName>Роман</ns2:firstName>
<ns2:middleName>Вячеславович</ns2:middleName>
</contactPersonInfo>
<email>gku.dzks@mosreg.ru</email>
<contactPhone>7-498-6028386</contactPhone>
<customerAccountsDetailsInfo>
<customerAccountDetailsInfo>
<ns2:sid>119747844</ns2:sid>
<ns2:externalSid>dce8ca48-bf7c-4992-abf1-b74ef5562ecd</ns2:externalSid>
<ns2:accountType>02</ns2:accountType>
<ns2:personalAccountNumber>03860D45970</ns2:personalAccountNumber>
<ns2:creditOrgName>УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ</ns2:creditOrgName>
<ns2:detailsCreditOrgText>ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО // УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Москва</ns2:detailsCreditOrgText>
<ns2:bankAccountNumber>03221643460000004800</ns2:bankAccountNumber>
<ns2:bik>004525987</ns2:bik>
<ns2:corrAccountNumber>40102810845370000004</ns2:corrAccountNumber>
</customerAccountDetailsInfo>
</customerAccountsDetailsInfo>
</customerInfo>
<participantInfo>
<legalEntityRFInfo>
<fullName>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАСТКАПИТАЛ"</fullName>
<shortName>ООО "СТК"</shortName>
<INN>9719008573</INN>
<KPP>771901001</KPP>
<factAddress>105203, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 126, ПОМЕЩ. 16Н/3</factAddress>
<postAddress>105203, - МОСКВА, - ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 126, КОМ. 41, ЭТАЖ 4</postAddress>
<email>stk121020@gmail.com</email>
<contactPhone>7 9771178542</contactPhone>
<informationPersonsInfo>
<informationPersonInfo>
<nameInfo>
<ns2:lastName>ДЖАЛИЛОВ</ns2:lastName>
<ns2:firstName>ГАДЖИМУРАД</ns2:firstName>
<ns2:middleName>НУРИСЛАМОВИЧ</ns2:middleName>
</nameInfo>
<INN>055052521502</INN>
<position>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</position>
</informationPersonInfo>
</informationPersonsInfo>
</legalEntityRFInfo>
<contractorRegistryNum>22073167</contractorRegistryNum>
<status>
<ns3:code>50</ns3:code>
<ns3:name>Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций</ns3:name>
</status>
<participantAccountsDetailsInfo>
<electronicContractAccountsDetailsInfo>
<electronicContractAccountDetailsInfo>
<ns2:sid>122811297</ns2:sid>
<ns2:externalSid>c80e9bd9-ca1d-424d-a985-cac7120ff3c6</ns2:externalSid>
<ns2:accountType>03</ns2:accountType>
<ns2:creditOrgName>АО "АЛЬФА-БАНК"</ns2:creditOrgName>
<ns2:detailsCreditOrgText>АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва</ns2:detailsCreditOrgText>
<ns2:bankAccountNumber>40702810601840001346</ns2:bankAccountNumber>
<ns2:bik>044525593</ns2:bik>
<ns2:corrAccountNumber>30101810200000000593</ns2:corrAccountNumber>
<ns2:counterparty160Name>ООО "СТК"</ns2:counterparty160Name>
</electronicContractAccountDetailsInfo>
</electronicContractAccountsDetailsInfo>
</participantAccountsDetailsInfo>
</participantInfo>
<foundationInfo>
<placingWay>
<ns3:code>OK20</ns3:code>
<ns3:name>Открытый конкурс в электронной форме</ns3:name>
</placingWay>
<purchaseCode>252502417105050240100104800014120243</purchaseCode>
<purchaseNumber>0148200005425000362</purchaseNumber>
<protocolInfo>
<name>Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</name>
<number>ИЭОК1</number>
<publishDTInEIS>2025-06-27T00:00:00.000+03:00</publishDTInEIS>
</protocolInfo>
</foundationInfo>
<contractSubjectInfo>
<contractSubject>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А</contractSubject>
<specializationInfo>
<constructionWorksInfo>
<isConstructionWorks>true</isConstructionWorks>
<constructionWorkGroup>
<code>4</code>
<name>Контракт заключен в соответствии с частью 56 статьи 112 44-ФЗ (одновременное выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 55 статьи 112 44-ФЗ)</name>
</constructionWorkGroup>
</constructionWorksInfo>
</specializationInfo>
<productsInfo>
<productsInfoElectronicContract>
<productInfo>
<sid>47479458</sid>
<externalSid>1f4c58f1-b70c-4cf7-91fe-7a11fe7072bc</externalSid>
<protocolObjectSid>79606924</protocolObjectSid>
<purchaseObjectSid>183145948</purchaseObjectSid>
<purchaseObjectExternalSid>3f57c04e-7e3f-4f49-a87f-e2e730273b62</purchaseObjectExternalSid>
<indexNum>1</indexNum>
<name>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А</name>
<OKPD2Info>
<ns3:OKPDCode>41.20.40.900</ns3:OKPDCode>
<ns3:OKPDName>Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки</ns3:OKPDName>
</OKPD2Info>
<hierarchyType>ND</hierarchyType>
<type>WORK</type>
<sum>548503121.45</sum>
<OKEIInfo>
<ns3:code>876</ns3:code>
<ns3:nationalCode>усл. ед</ns3:nationalCode>
<ns3:name>Условная единица</ns3:name>
</OKEIInfo>
<indicationSubjects>Q</indicationSubjects>
<quantity>1</quantity>
<price>548503121.45</price>
<VATRateInfo>
<ns3:VATCode>R20</ns3:VATCode>
<ns3:VATName>20%</ns3:VATName>
</VATRateInfo>
</productInfo>
</productsInfoElectronicContract>
</productsInfo>
</contractSubjectInfo>
<contractConditionsInfo>
<contractExecutionTermsInfo>
<relativeTermsInfo>
<start>0</start>
<startDayType>calendar</startDayType>
<term>445</term>
<termDayType>calendar</termDayType>
</relativeTermsInfo>
</contractExecutionTermsInfo>
<stagesInfo>
<stageInfo>
<sid>17504802</sid>
<externalSid>d708b114-2659-4e0c-9645-ee4036ad04e3</externalSid>
<purchaseStageSid>15531791</purchaseStageSid>
<purchaseStageExternalSid>c1f33960-ac10-4732-8a30-d08800579eb5</purchaseStageExternalSid>
<termsInfo>
<relativeTermsInfo>
<start>0</start>
<startDayType>calendar</startDayType>
<term>258</term>
<termDayType>calendar</termDayType>
</relativeTermsInfo>
</termsInfo>
<paymentsSumInfo>
<paymentsSum>28431119.60</paymentsSum>
<advancePaymentSumInfo>
<sum>8529335.88</sum>
<sumInPercents>30.0</sumInPercents>
</advancePaymentSumInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>19255563</sid>
<KBK>8600709183Ю950529243</KBK>
<isAdvancePayment>true</isAdvancePayment>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>8529335.88</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>19255564</sid>
<KBK>8600709183Ю950529243</KBK>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>19901783.72</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
</paymentsSumInfo>
</stageInfo>
<stageInfo>
<sid>17504803</sid>
<externalSid>0f2919fc-437e-4c81-95bb-64b207ed4724</externalSid>
<purchaseStageSid>15531792</purchaseStageSid>
<purchaseStageExternalSid>a248d989-92f2-4661-b312-00609fdc2e5f</purchaseStageExternalSid>
<termsInfo>
<relativeTermsInfo>
<start>0</start>
<startDayType>calendar</startDayType>
<term>421</term>
<termDayType>calendar</termDayType>
</relativeTermsInfo>
</termsInfo>
<paymentsSumInfo>
<paymentsSum>38493312.85</paymentsSum>
<advancePaymentSumInfo>
<sum>11547993.86</sum>
<sumInPercents>30.0</sumInPercents>
</advancePaymentSumInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>19255565</sid>
<KBK>8600709183Ю950529243</KBK>
<isAdvancePayment>true</isAdvancePayment>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>11547993.86</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>19255566</sid>
<KBK>8600709183Ю950529243</KBK>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>26945318.99</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
</paymentsSumInfo>
</stageInfo>
<stageInfo>
<sid>17504804</sid>
<externalSid>87e2d705-2d7b-489f-bb44-602138d8e182</externalSid>
<purchaseStageSid>15531793</purchaseStageSid>
<purchaseStageExternalSid>0bad2945-f03c-45de-bccb-0116b69315e6</purchaseStageExternalSid>
<termsInfo>
<relativeTermsInfo>
<start>0</start>
<startDayType>calendar</startDayType>
<term>445</term>
<termDayType>calendar</termDayType>
</relativeTermsInfo>
</termsInfo>
<paymentsSumInfo>
<paymentsSum>481578689.00</paymentsSum>
<advancePaymentSumInfo>
<sum>144473606.70</sum>
<sumInPercents>30.0</sumInPercents>
</advancePaymentSumInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>19255567</sid>
<KBK>8600709183Ю950520243</KBK>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>125000000.00</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>19255568</sid>
<KBK>8600709183Ю950529243</KBK>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>212105082.30</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<sid>19255569</sid>
<KBK>8600709183Ю950529243</KBK>
<isAdvancePayment>true</isAdvancePayment>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>144473606.70</paymentSum>
</paymentYearInfo>
</paymentYearsInfo>
</budgetFinancingsInfo>
</paymentsSumInfo>
</stageInfo>
</stagesInfo>
<deliveryPlaceInfo>
<byGARInfo>
<ns2:sid>13259956</ns2:sid>
<ns2:countryInfo>
<ns3:countryCode>643</ns3:countryCode>
<ns3:countryFullName>Российская Федерация</ns3:countryFullName>
</ns2:countryInfo>
<ns2:GARInfo>
<ns2:GARGuid>e4ab337f-3727-4a5a-bb2f-9cba760d72e7</ns2:GARGuid>
<ns2:GARAddress>обл Московская, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Речная, д. 7</ns2:GARAddress>
</ns2:GARInfo>
</byGARInfo>
</deliveryPlaceInfo>
<contractGuaranteeInfo>
<isContractGuarantee>true</isContractGuarantee>
<part>30.0</part>
<amount>166050936.44</amount>
<procedureInfo>Контракт заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, либо предоставлением независимой гарантии (НГ- далее ). НГ должна быть безотзывной и соответствовать требованиям ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005, приложения к Извещению (прилагается отдельным файлом). Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. НГ должна в том числе содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой НГ, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых НГ. Срок действия НГ устанавливается с учетом требований пп. 5 ч. 2 ст. 45 и ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.</procedureInfo>
</contractGuaranteeInfo>
<warrantyInfo>
<warrantyServiceRequirement>В соответствии с разделом 6 Контракта</warrantyServiceRequirement>
<manufacturersWarrantyRequirement>В соответствии с разделом 6 Контракта</manufacturersWarrantyRequirement>
<warrantyTerm>В соответствии с разделом 6 Контракта</warrantyTerm>
<provisionWarrantyInfo>
<part>3.0</part>
<amount>16605093.64</amount>
<procedureInfo>Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) перед оформлением документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, либо предоставлением независимой гарантии. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005.Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Независимая гарантия должна в том числе содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Срок действия независимой гарантии устанавливается с учетом требований пп. 5 ч. 2 ст. 45 и ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.</procedureInfo>
</provisionWarrantyInfo>
</warrantyInfo>
<subcontractorsAttractionConditionsInfo>
<subcontractorsAttractionVolume>40.0</subcontractorsAttractionVolume>
</subcontractorsAttractionConditionsInfo>
<otherConditionsInfo>
<oneSideRejection>true</oneSideRejection>
</otherConditionsInfo>
</contractConditionsInfo>
<contractFinancingInfo>
<financingSourcesInfo>
<budgetFinancingsInfo>
<budgetInfo>
<ns3:code>48020001</ns3:code>
<ns3:name>Московская область</ns3:name>
</budgetInfo>
<budgetLevel>20</budgetLevel>
</budgetFinancingsInfo>
<bankSupportContractRequiredInfo>
<ns2:bankSupportContractRequired>false</ns2:bankSupportContractRequired>
</bankSupportContractRequiredInfo>
</financingSourcesInfo>
<contractPriceInfo>
<priceType>P</priceType>
<price>548503121.45</price>
<currencyInfo>
<ns3:code>RUB</ns3:code>
<ns3:name>РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ</ns3:name>
</currencyInfo>
</contractPriceInfo>
<paymentProcedureInfo>
<holdCashCondition>true</holdCashCondition>
<advancePaymentSumInfo>
<advancePaymentSum>true</advancePaymentSum>
<sumInPercents>30.0</sumInPercents>
<priceValue>164550936.44</priceValue>
</advancePaymentSumInfo>
<amountsReducedByTaxes>false</amountsReducedByTaxes>
</paymentProcedureInfo>
<paymentsInfo>
<paymentYearsInfo>
<paymentYearInfo>
<paymentYear>2026</paymentYear>
<paymentSum>548503121.45</paymentSum>
</paymentYearInfo>
<paymentsSum>548503121.45</paymentsSum>
</paymentYearsInfo>
</paymentsInfo>
</contractFinancingInfo>
<attachmentsInfo>
<attachmentInfo>
<publishedContentId>9B97B8C976234C278EB3AE807A92E362</publishedContentId>
<fileName>Приложения к проекту контракта.zip</fileName>
<docDescription>Приложения к проекту контракта</docDescription>
<contentId>9B97B8C976234C278EB3AE807A92E362</contentId>
<fileSize>17413907</fileSize>
<fileFingerPrint>QUYxMkU4NURENDYxMkVGQzlGREY1QzQyMDA2MTY4RUEwRUFEMjM0ODk5QUQ5Q0M3RjBBOEZGNUIwRENDMjJBNA==</fileFingerPrint>
</attachmentInfo>
<attachmentInfo>
<publishedContentId>6D3FACDFFAC44CDF8C3156055968DFC7</publishedContentId>
<fileName>Проект контракта.zip</fileName>
<docDescription>Проект контракта</docDescription>
<contentId>6D3FACDFFAC44CDF8C3156055968DFC7</contentId>
<fileSize>73808</fileSize>
<fileFingerPrint>Rjc0NjNFNEUxNERGQUExMjdBOUEwODZEMzM5MkU0NENDMjVDRTQ3OTYyMjZDQjk2MzY1OTI4RTY0OUQyQzQ2Mw==</fileFingerPrint>
</attachmentInfo>
</attachmentsInfo>
<printFormFieldsInfo>
<revisionNumber>1</revisionNumber>
</printFormFieldsInfo>
</ns6:cpElectronicContract>

Условия оплаты 2025_07_09-09_37 (МСК)_5024171050_Сулиманова_НС.sign

Текст из документа не выделен
Unsupported format

Приложения ПИК к государственному (муниципально..._5024171050_Сулиманова_НС.sign

Текст из документа не выделен
Unsupported format

Условия оплаты 2025_07_09-09_37 (МСК).docx

Порядок и сроки оплаты
1. Порядок и сроки оплаты
Таблица 1
№ Наименование Аванс/Оплата Учёт неустойки Сумма, руб./%
1. Оплата выполненных работ по проектированию Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);
2. Оплата выполненных работ по капитальному ремонту Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 7 А);
3. Оплата поставленного и введенного в эксплуатацию оборудования Оплата Оплата за вычетом неустойки ** 100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования);
4. Авансовый платёж №01 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР));
5. Авансовый платёж №02 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект));
6. Авансовый платёж №03 Аванс * Оплата за вычетом неустойки ** По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Поставка и монтаж оборудования));

* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
*** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

2. Размер аванса
Размер аванса от цены контракта: 30,00 % (164 550 936,44 руб.).
Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.


Подрядчик: Заказчик:
Генеральный директор Заместитель генерального директора
ООО «СТК» __________ /Г. Н. Джалилов/
« » __________ 20  г.		 ГКУ МО "ДЗКС"__________/Р. В. Суровцев/
« » __________ 20  г

Приложение к контракту_5024171050_Сулиманова_НС.sign

Текст из документа не выделен
Unsupported format

Умный контракт_выполнение работ одновременно по..._5024171050_Сулиманова_НС.sign

Текст из документа не выделен
Unsupported format