Печатная_форма_электронного_контракта.html

Тип: договор
Электронный контракт, сформированный с использованием ЕИС

Версия 2 ревизия 1

1. Общая информация о контракте

1.1 Реквизиты контракта
Контракт заключен для выполнения государственного оборонного заказа Нет
Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу  
Номер контракта 0137200001225004418



1.2. Основание заключения контракта
Идентификационный код закупки 252402700178540270100103370017112243
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Электронный аукцион
Номер извещения об осуществлении закупки (приглашения) 0137200001225004418
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 30.07.2025



2. Стороны контракта

2.1. Информация о заказчике
Организационно-правовая форма 75203: Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
Полное наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» ИМ. К.Н. ШЕВЧЕНКО
Сокращенное наименование БСМП
ИНН 4027001785
КПП 402701001
Место нахождения 248000, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ГОРОД КАЛУГА, Г КАЛУГА, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 3
Почтовый адрес Российская Федерация, 248650, Калужская обл, Калуга г, УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, 3/-, -
Ответственное должностное лицо заказчика Цкаев Алан Юрьевич
Адрес электронной почты bsmp_hospital@kaluga.ru
Номер контактного телефона 7-4842-547538



2.2. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе)
Вид Юридическое лицо РФ
Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СТАЛИНГРАД»
Сокращенное наименование ООО «ИТЦ «СТАЛИНГРАД»
ИНН 3443136486
КПП 344301001
Статус Субъект малого предпринимательства
Место нахождения (место жительства) 400048, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. НАРВСКАЯ, Д. 8, КВ. 90А
Почтовый адрес 400048, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. НАРВСКАЯ, Д. 8, КВ. 90А
Адрес электронной почты info@itcstd.ru
Номер контактного телефона 7 9284492370
Руководитель (лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица) ИВАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ИНН 344106146748
Должность ДИРЕКТОР



3. Предмет контракта
Предмет контракта Выполнение работ по разработке сметной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли двухэтажного корпуса в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская д.3, стр.6б
Специализация Нет
Контракт жизненного цикла (в соответствии с частью 16 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ) Нет



3.1. Объект закупки
Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг - Нет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Разработка проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения Работа Разработка проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения (71.12.12.000-00000003), Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки (71.12.12.190) 1 Условная единица (усл. ед) 201 977.71 Без НДС   201 977.71
Итого: 201 977.71



4. Условия контракта

4.1. Сроки исполнения контракта
Дата начала исполнения контракта с даты заключения контракта
Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) 31.12.2025



4.2. Этапы исполнения контракта
Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

4.3. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
Страна Адрес Дополнительная информация об адресе
Российская Федерация обл Калужская, г.о. город Калуга, г Калуга, ул Октябрьская, д. 3  



4.4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги Да
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара В соответствии с разделом 7 документа, сформированного без использования ЕИС (контракт)
Требования к гарантии производителя товара В соответствии с разделом 7 документа, сформированного без использования ЕИС (контракт)
Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги В соответствии с разделом 7 документа, сформированного без использования ЕИС (контракт)
Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг Нет



4.5. Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)
Вид обеспечения Размер обеспечения исполнения контракта в % Размер обеспечения исполнения контракта, который должен предоставить поставщик (подрядчик, исполнитель) Порядок предоставления, требования к обеспечению
1 2 3 4
Обеспечение исполнения контракта 5.00 10098.89 Контракт заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст.95 Федерального закона №44-ФЗ. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.
Обеспечение исполнения контракта по поставке товара или выполнению работы      
Обеспечение исполнения контракта по последующему обслуживанию, эксплуатации (при наличии) в течение срока службы, ремонту и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара      
Обеспечение исполнения гарантийных обязательств      



4.6. Условия привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО
Предъявляется требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44 ФЗ
Если поставщик (подрядчик, исполнитель) является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, то требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНО к такому поставщику (подрядчику, исполнителю) не предъявляется		 Нет
Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО (%)  
За неисполнение условий по привлечению к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНО предусмотрена гражданско-правовая ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя)  



4.7. Прочие условия
Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да
Предусмотрено уменьшение суммы, подлежащей уплате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей Нет
Предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) Да



5. Финансирование контракта

5.1. Источник финансирования
Наименование бюджета  
Вид бюджета  
Закупка за счет собственных средств организации Да



5.2. Цена контракта
Способ указания цены контракта Цена контракта
Цена контракта 201977.71
Цена за право заключения контракта  
Валюта контракта РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Формула цены контракта  
Предусмотрена выплата аванса Нет
Размер аванса (%)  
Размер аванса в валюте контракта  



5.3. Информация о казначейском, банковском сопровождении
Казначейское или банковское сопровождение контракта не требуется.

5.4. График платежей
Код видов расходов Код поступления Сумма контракта (в валюте контракта) Аванс
на 2025 год
1 2 3 4
243   201 977.71 Нет
Итого 201 977.71  



5.5. Платежные реквизиты заказчика
Наименование организации, ИНН, КПП Тип счета Номер лицевого счета Номер банковского (казначейского) счета Реквизиты банка, ТОФК Наименование контрагента для п/п
1 2 3 4 5 6
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» ИМ. К.Н. ШЕВЧЕНКО
ИНН: 4027001785 КПП: 402701001		 Лицевой счет в ФО 21740А90760 03224643290000003700 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ // УФК по Калужской области, г. Калуга
БИК: 012908002, к/с: 40102810045370000030		  



5.6. Реквизиты для осуществления оплаты
Наименование организации / ФИО, ИНН, КПП Тип счета Номер лицевого счета/код поступления Номер банковского (казначейского) счета Реквизиты банка, ТОФК Наименование контрагента для п/п, ОКТМО, КБК
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СТАЛИНГРАД»
ИНН: 3443136486 КПП: 344301001
Поставщик (подрядчик, исполнитель)		 Расчетный счет в банке   40702810738000525207 ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК: 044525225, к/с: 30101810400000000225		 ООО «ИТЦ «СТАЛИНГРАД»



6. Документы, сформированные без использования ЕИС

Наименование файла
1 Контракт ИТЦ СТАЛИНГРАД 4418

Подпись поставщика

Владелец сертификата:
ИВАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ДИРЕКТОР
ООО «ИТЦ «СТАЛИНГРАД»

Сертификат:
02d900a200aab2c0a041e57d25ccd8883b
Действителен с 24.03.2025 по 24.06.2026

Дата и время подписания:
04.08.2025
00:00:00 ((МСК))		 Подпись заказчика

Владелец сертификата:
Цкаев Алан Юрьевич
Главный врач
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» ИМ. К.Н. ШЕВЧЕНКО

Сертификат:
00a87462768294508bb218266d00e31e16
Действителен с 05.02.2025 по 01.05.2026

Дата и время подписания:
11.08.2025
12:42:46 ((МСК))

Контракт_ИТЦ_СТАЛИНГРАД_4418.doc

Тип: договор
Гражданско-правовой договор № 0137200001225004418
на выполнение работ по разработке сметной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли двухэтажного корпуса в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская д.3, стр.6б


Идентификационный код закупки: 252402700178540270100103370017112243


г. Калуга __________________2025г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К. Н. Шевченко, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Цкаева Алана Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СТАЛИНГРАД», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Иванова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 30.07.2025 №ИЭА1 для закупки №0137200001225004418 заключили между собой настоящий гражданско-правовой договор (далее - Контракт), о нижеследующем:

1.Предмет контракта
1.1. Предметом настоящего контракта является выполнение работ по разработке сметной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли двухэтажного корпуса в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская д.3, стр.6б.
1.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами, а также с привлечением субподрядных организаций разработать сметную и рабочую документацию в объеме, предусмотренном заданием на проектирование (приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.3. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании на проектирование и других исходных данных для выполнения работ по разработке сметной и рабочей документации и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.
Документация должна быть подготовлена в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.
1.4. Результаты работ по разработке сметной и рабочей документации передаются Заказчику в следующем составе и количестве:
- полный комплект документации, в количестве 4 (четыре) экземпляра в сброшюрованном виде, 2 (два) экземпляра в электронной форме:
1) 1-ый экз. - текстовая часть в формате (*.doc), сметная документация в формате (*.xlsx), в формате (*.gsfx) и в формате (*.gge); графическая часть в формате (*.dwg), прошедший сертификат соответствия;
Разделы, разрабатываемые в машиночитаемом электронном формате XML, дополнительно передаются в данном формате.
2) 2-ой экз. в формате (*.pdf) в полном соответствии с экземплярами на бумажном носителе, в том числе с подписями проектировщиков, ГИП, руководителя организации, заверенными печатью.
Использование программных или аппаратных средств, препятствующих редактированию, актуализации или печати разработанных документов запрещается.
Подрядчик передает исключительные права Заказчику.
1.5. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, использованием материалов, необходимых для выполнения работ соответствующего вида, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски, связанные с выполнением работ.
1.6. Результатом выполненной работы является рабочая и сметная документация при наличии положительного заключения государственной экспертизы на предмет соответствия примененных в ней сметных нормативов действующим сметным нормативам в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, рекомендованным нормативными и методическими документами федерального и территориального уровней.
1.7. Место сдачи результатов выполненных работ: Калужская Область, г.о. город Калуга, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3

2. Цена контракта и порядок оплаты
2.1. Цена Контракта составляет 201 977 (двести одна тысяча девятьсот семьдесят семь) рублей 71 коп., НДС не облагается, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, цена контракта НДС не облагается.
2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ, все налоги и обязательные платежи, которые в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством Российской Федерации должен уплачивать Подрядчик при исполнении Контракта, а также затраты на доставку документации Заказчику.
2.3. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта.
2.3.1. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполненных работ и иных условий Контракта;
- в иных случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
2.4. Валютой платежа Контракта является российский рубль.
2.5. Источник финансирования Контракта – средства бюджетных учреждений (средства областного бюджета).
2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте в течение 7 (семи) рабочих дней по факту выполнения работ после подписания документа о приемке (акта выполненных работ) в ЕИС. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течении трех рабочих дней с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.7. Выполнение работ по настоящему Контракту осуществляется без предварительных платежей (аванса).
2.8. При оплате выполненных работ в рамках настоящего контракта, заключенного с победителем электронного аукциона, в том числе являющимся налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, уменьшение цены настоящего контракта на сумму налога на добавленную стоимость не производится и выполненные работы оплачиваются по цене, указанной в настоящем контракте.
Сумма по настоящему Контракту, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

3. Сроки выполнения работ.
3.1 Срок выполнения работ: в течение 90 календарных дней с даты заключения контракта, в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №2 к контракту).
3.2. Датой фактического окончания выполнения работ по разработке сметной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли двухэтажного корпуса в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская д.3, стр.6б считается дата подписания Заказчиком акта выполненных работ в ЕИС, подтверждающего факт передачи комплектной сметной и рабочей документации, материалов инженерных изысканий, обследования, государственной экспертизы.
3.3. Датой исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме считается дата подписания Заказчиком документа о приемке (акта выполненных работ).
3.4. Срок исполнения контракта в соответствии с ч.1 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: с даты заключения контракта по 31.12.2025г.

4.Обязанности сторон.
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. принять на себя обязательства в соответствии с заданием заказчика и в сроки, установленные контрактом осуществить разработку сметной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли двухэтажного корпуса в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская д.3, стр.6б
4.1.2. Проинформировать Заказчика об ответственных представителях Подрядчика для осуществления настоящего Контракта в течение 3 рабочих дней с даты заключения Контракта.
4.1.3. Своими силами, а также силами привлеченных субподрядных организаций, выполнить работы разработку сметной и рабочей документации, в соответствии с заданием на проектирование (приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего контракта, иными исходными данными и настоящим контрактом.
4.1.4.  Выполнить работы по настоящему Контракту при наличии действующих лицензий (свидетельств) и иных разрешений в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.
4.1.5.  При выполнении работ, требующих наличия членства в саморегулируемой организации в соответствии с выполняемыми работами: в области инженерных изысканий (ст 55.8 ГрК РФ ), Подрядчик выполняет такие работы лично (при наличии членства в реестре членов саморегулируемой организации в соответствии с выполняемой работой), либо привлекает третье лицо,  являющееся членом саморегулируемой организации в соответствии с выполняемой работой.
4.1.6. Уведомить Заказчика о заключении договора подряда с субподрядной организацией. Уведомление Заказчика о привлечении субподрядных организаций не освобождает Подрядчика от ответственности перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядной организации.
4.1.7. Безвозмездно дорабатывать сметную и рабочую документацию в случае получения замечаний от Заказчика, согласующих и экспертных организаций.
4.1.8. Передать Заказчику результаты выполненной работы по настоящему контракту в установленном порядке и в сроки.
4.1.9. В течение 5 (пяти) дней и за свой счет по замечаниям Заказчика, согласующих компетентных государственных органов и экспертных организаций, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления вносить в разработанную сметную и проектную документацию необходимые исправления и устранять выявленные недостатки.
4.1.10. Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполненной работы, предусмотренные настоящим контрактом.
4.1.11. Направлять в специализированную организацию разработанную сметную и рабочую документацию для проверки на предмет соответствия примененных в ней сметных нормативов действующим сметным нормативам в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, рекомендованным нормативными и методическими документами федерального и территориального уровней.
4.1.12. Оплачивать работы по проверке разработанной сметной документации на предмет соответствия примененных в ней сметных нормативов действующим сметным нормативам в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, рекомендованным нормативными и методическими документами федерального и территориального уровней.
4.1.13.  Предоставлять заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании заказчика.
4.1.14.  Устранять за свой счет в установленный заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении государственной экспертизы в части проверки сметной документации, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены подрядчиком в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. осуществлять приемку результатов выполненных работ по контракту в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №2 к контракту) после получения положительного заключения государственной экспертизы сметной документации.
4.2.2. Оплатить выполненные работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.3. Предоставлять Подрядчику по запросу информацию и материалы, имеющиеся у Заказчика, необходимые для исполнения Контракта.
4.2.4. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении проектных работ.

5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042), и рассчитывается как процент цены Контракта.
5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет сумму 1000 рублей, определяемую в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
5.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, составляет сумму 1000 рублей, определяемую в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
5.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет сумму 1000 рублей, определяемую в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (при наличии в Контракте таких обязательств):
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
5.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.13. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе.
5.14. Заказчик удерживает сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

6. Порядок сдачи и приемки работ.
6.1. Заказчик принимает сметную и рабочую документацию по акту приема документации по правилам делопроизводства. Подпись о приеме сметной и рабочей документации Заказчиком не может расцениваться как подписание документа о приемке.
6.1.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленную Подрядчиком сметную и рабочую документацию и при отсутствии замечаний подписывает акт приема сметной и рабочей документации, представленный Подрядчиком. Подписание акта приема сметной и рабочей документации не может расцениваться как подписание документа о приемке и не является основанием для оплаты выполненных работ.
6.1.2. При обнаружении недостатков в выполненной сметной и рабочей документации Заказчик направляет мотивированный отказ в приемке документации с требованиями безвозмездно устранить выявленные недостатки и сроками устранения выявленных недостатков.
6.1.3. После подписания акта приема сметной и рабочей документации Подрядчик в установленном законом порядке, и сроки, предусмотренные графиком выполнения работ, проводит проверку сметной документации на предмет соответствия примененных в ней сметных нормативов действующим сметным нормативам в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, рекомендованным нормативными и методическими документами федерального и территориального уровней.
6.2. После проверки сметной документации на предмет соответствия примененных в ней сметных нормативов действующим сметным нормативам в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, рекомендованным нормативными и методическими документами федерального и территориального уровня при отсутствии замечаний и получении положительного заключения государственной экспертизы по завершении работ Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней формирует с использованием единой информационной системы (далее по тесту – ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке (акт приемки выполненных работ), который должен содержать информацию и документы согласно части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
6.3. Документ о приемке (акт приемки выполненных работ), который содержит информацию и документы согласно части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
6.4. Заказчиком осуществляется приемка выполненных работ в части соответствия требованиям, установленным контрактом.
6.5. В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 6.2. контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
6.6. В случае создания приемочной комиссии в течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 5.1. контракта:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
6.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчиком проводится экспертиза.
6.8. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 6.2. контракта.
6.10. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком.
6.11. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненной работы может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
6.12. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, вправе предъявить в течение 10 (десяти) рабочих дней после их обнаружения требование Подрядчику об устранении скрытых недостатков (дефектов) выполненных работ, с указанием сроков их устранения. Устранение скрытых недостатков (дефектов) в выполненных работах осуществляется за счет Подрядчика.
6.13. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, то обе в равных долях.
6.14. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненной работы в случае выявления несоответствия этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих работ и устранено Подрядчиком.
6.15. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за его счет.

7. Качество и гарантии.
7.1. Подрядчик гарантирует разработку сметной и рабочей документации в строгом соответствии с заданием на проектирование, а также гарантирует точность и надежность выполненных работ.
7.2.Подрядчик гарантирует, что качество разработанной сметной и рабочей документации будет соответствовать требованиям действующего законодательства, технических регламентов, нормативным техническим документам, ГОСТ, условиям настоящего контракта и нормам технологического и строительного проектирования.
Подрядчик несет ответственность за качество, технико-экономический уровень разработанной сметной и рабочей документации в целом и единство изложения и оформления материалов всех разделов сметной и рабочей документации и за соответствие результатов сметной и рабочей документации по составу и содержанию требованиям действующего законодательства.
7.3. Гарантийный период, на выполняемые по настоящему Контракту работы, составляет 3 (три) года с даты подписания документа о приемке. Гарантия качества распространяется на все выполненные работы.
7.4. Если в ходе ремонта или в процессе эксплуатации Объекта в подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту сметной и рабочей документации будут обнаружены недостатки, Подрядчик обязуется в установленный Заказчиком срок безвозмездно исправить недостатки сметной и рабочей документации, не отвечающей установленным требованиям и условиям настоящего контракта.
7.5. В случае если Подрядчик, в установленный Заказчиком срок, не устранит выявленные дефекты и недостатки сметной и рабочей документации или не приступит к их устранению после получения соответствующего уведомления и акта, то Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц.
Расходы, понесенные Заказчиком в результате устранения недостатков сметной и рабочей документации, подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком письменного извещения от Заказчика с приложением копий документов, подтверждающих понесенные Заказчиком расходы.

8. Обеспечение исполнения контракта.
 
8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта.
8.2. Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта составляет 5 процентов от цены, по которой заключается Контракт, что составляет 10 098,89 рублей.
Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения по Контракту:
ИНН 4027001785 КПП 402701001
Министерство финансов Калужской области (БСМП)
р/счет 03224643290000003700
л/сч. 20740А 90760
Отделение Калуга Банка России //УФК по Калужской области г. Калуга
БИК 012908002
Единый казначейский счет 40102810045370000030
ОГРН 1024001192500
ОКОНХ:91511
ОКПО:01927147
ОКТМО 29701000
КБК 00000000000000000510 Ф000000 (Обязательно)!!!
ОГРН 1024001192500
ОКОНХ :91511 ОКПО: 01927147
Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
В случае, если при проведении электронной процедуры цена Контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта, победитель соответствующей электронной процедуры предоставляет обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ.
18.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, возвращаются в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
8.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств о поставке товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения настоящего Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.
В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.
8.7. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком.
8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.9. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
8.11. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, положения настоящего Контракта об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.
9. Изменение и расторжение
 
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.
9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.
Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта устанавливается Федеральным законом о контрактной системе.
9.2.1. В случае невыполнения Подрядчиком условий в установленный срок Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта в одностороннем порядке, в случаях и порядке, предусмотренных условиями настоящего контракта (п. 9.4. контракта), а также по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта вступает в силу и настоящий контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта.
9.5. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта устранено нарушение условий настоящего контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также в случае, проведения Заказчиком проверки сметной и рабочей документации на предмет соответствия примененных в ней сметных нормативов действующим сметным нормативам в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, рекомендованным нормативными и методическими документами федерального и территориального уровней, компенсированы затраты на ее проведение. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего контракта.
9.6. В случае расторжения настоящего контракта в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий настоящего контракта, Заказчик вправе требовать возврата исполненного им по настоящему контракту.

10. Права на результаты интеллектуальной деятельности
10.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту Российской Федерации, от имени которого выступает заказчик.
10.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами документа о приемке (акта выполненных работ) в соответствии с условиями контракта.
10.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
10.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту Российской Федерации.
10.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта Российской Федерации от имени которого выступает заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
10.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с заказчиком и (или) субъектом Российской Федерации выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

11. Прочие условия.
11.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем контракте, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.12. Все изменения и дополнения к настоящему контракту, влекущие за собой новые обстоятельства, которые не из настоящего контракта, имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьей стороне, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
11.4. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия или претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров.
11.5. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать мотивируемый ответ по существу претензий в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения.
Все претензии между сторонами должны предъявляться с использованием единой информационной системы (ЕИС) путем направления электронных уведомлений.
В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности, действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений, а также срок рассмотрения претензии.
В случае если в установленный в претензии срок ответа на претензию не поступило, претензия считается принятой и обоснованной.
11.6. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Калужской области.
12. Вступление контракта в силу.
 
12.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 декабря 2025 г., но до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
Прекращение действия настоящего контракта не прекращает возникших обязательств.
12.2. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет для них одинаковую юридическую силу.

13. Приложения.
13.1 К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1: Задание на проектирование
Приложение № 2: График выполнения работ

14.Юридические адреса и расчетные счета сторон

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К. Н. Шевченко
Адрес: 248000, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3
ИНН 4027001785
КПП 402701001
Дата постановки на учет 02.04.1993
Министерство финансов Калужской области (БСМП)
р/счет 03224643290000003700
Отделение Калуга Банка России //УФК по Калужской области г. Калуга
БИК ТОФК 012908002
Единый казначейский счет 40102810045370000030
ОГРН 1024001192500
ОКОНХ 91511
ОКПО 01927147
ОКТМО 29701000001
Тел: (4842) 74-40-91
Факс: (4842) 74-40-91
E-mail: bsmp_hospital@kaluga.ru

Главный врач
_____________________А.Ю. Цкаев
Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СТАЛИНГРАД»


Адрес: 400048, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Нарвская, д. 8, кв. 90А
Юридическая адрес: 400048, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Нарвская, д. 8, кв. 90А
ИНН 3443136486
КПП 344301001
Дата постановки на учет 02.08.2017
р/с 40702810738000525207
ОГРН 1173443018121
Наименование банка или ТОФК:
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКТМО 18701000001
Тел:7-928-4492370
E-mail: info@itcstd.ru






Директор
______________А.М. Иванов

































Приложение №1
к контракту №0137200001225004418
от___________2025 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
выполнение работ по разработке сметной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли двухэтажного корпуса в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская д.3, стр.6б


Наименование объекта закупки по КТРУ Наименование объекта закупки по соглашению о предоставлении субсидии на иные цели из областного бюджета  
Разработка проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения Работы по разработке сметной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли двухэтажного корпуса в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская, д.3, стр.6б  
№ п/п Перечень основных данных и требований Основные данные и требования
1. Источник финансирования строительства объекта Средства бюджетных учреждений (средства областного бюджета)
2. Перечень объектов проектирования Кровля двухэтажного корпуса, в т.ч. крыша площадью 551,9м²
3. Исходные данные для разработки рабочей и сметной документации - рабочая документация (предоставляется Заказчиком после заключения контракта по требованию Подрядчика);
- акт технического осмотра (предоставляется Заказчиком после заключения контракта по требованию Подрядчика);
- заключение результатам обследования технического состояния несущих конструкций здания, по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская, д.3, строение 6 (7-ми этажный корпус) (отдельный файл);
- иные данные необходимые для разработки рабочей и сметной документации (предоставляется Заказчиком после заключения контракта по требованию Подрядчика).
4. Заказчик
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко
Местонахождение объекта проектирования: 248000 г. Калуга, ул. Октябрьская, 3, стр. 6б.
5. Основные технико- экономические показатели объекта проектирования Год постройки: 1991;
Этажность: 2 этажа;
Общая площадь здания (пристройки): 983,8 м²;
Общая площадь крыши: 551,9 м²;
Кровля: шифер;
Стропильная система: деревянные балки;
Тип: односкатная.
6. Вид работ Капитальный ремонт.
7. Местоположение земельного участка. 248000, г. Калуга, Октябрьская, д.3
40:26:0002916 : 175
8. Идентификационные признаки объекта Хирургический корпус (строение 6б):
1) 03.01.001.002 (Приказ Минстроя России № 928/пр от 02.11.2022 г.);
2) назначение объекта – Здание клинической больницы;
3) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - нет;
4) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения - нет;
5) принадлежность к опасным производственным объектам - нет;
6) пожарная и взрывопожарная опасность – Ф1.1. согласно ст.32 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
7) наличие помещений с постоянным пребыванием людей-нет;
8) уровень ответственности «нормальный».
9. Стадия проектирования Предпроектные работы — обследование строительных конструкций, техническое обследование, обмерные работы, чертежи.
Согласование сметной и рабочей документации с Заказчиком.
Сметная и рабочая документация с дальнейшим прохождением государственной экспертизы в части соответствия достоверности определения стоимости и получением положительного заключения экспертизы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
10. Сроки и последовательность выполнения работ по проектированию Срок выполнения работ: в течение 90 календарных дней с даты заключения контракта.
Последовательность проектирования:
- В течение указанного срока Проектировщик выполняет обмерные и обследовательские работы, разработку рабочей и сметной документации на капитальный ремонт Объекта, в том числе:
- Работы по обследованию и обмерам проектируемого объекта;
- Разработка необходимых разделов из состава рабочей документации, графически отображающей проведение капитального ремонта. Рабочая документация выполняется в объеме, обеспечивающем реализацию архитектурных, технических и технологических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства монтажных и демонтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами или изготовления строительных изделий и выполняется в соответствии с действующими нормативными документами, стандартами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, неточности или несоответствия контракту, нормам действующего законодательства в сфере градостроительной деятельности, обнаруженные в процессе эксплуатации, и не выявленные на момент приемки, должны исправляться Подрядчик без дополнительной оплаты.
- Разработка сметной документации, включающей в себя ведомости объемов работ, конъюнктурный анализ цен;
- Проверка в течение 5-ти рабочих дней Заказчиком, представленного комплекта рабочей и сметной документации (далее – Документация) на электронном носителе;
Результаты работ по разработке сметной и рабочей документации передаются Заказчику в следующем составе и количестве:
- полный комплект документации, в количестве 4 (четыре) экземпляра в сброшюрованном виде, 2 (два) экземпляра в электронной форме:
1) 1-ый экз. - текстовая часть в формате (*.doc), сметная документация в формате (*.xlsx), в формате (*.gsfx) и в формате (*.gge); графическая часть в формате (*.dwg), прошедший сертификат соответствия;
Разделы, разрабатываемые в машиночитаемом электронном формате XML, дополнительно передаются в данном формате.
2) 2-ой экз. в формате (*.pdf) в полном соответствии с экземплярами на бумажном носителе, в том числе с подписями проектировщиков, ГИП, руководителя организации, заверенными печатью.
Использование программных или аппаратных средств, препятствующих редактированию, актуализации или печати разработанных документов запрещается.
Все отступления от СП, действующих в области разработки ПСД, согласовывает Подрядчик. В случае необходимости предоставления специальных технических условий, их разрабатывает, согласовывает, получает и оплачивает Подрядчик. Подрядчик передает исключительные авторские права Заказчику.
Согласование рабочей документации с заинтересованными организациями производит Подрядчик
- Передача заказчику положительного Заключения государственной экспертизы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
11. Требования к разработке рабочей и сметной документации Рабочую и сметную документацию, разработать в соответствии с требованиями:
- постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с учетом функционального назначения объекта);
- Градостроительного кодекса РФ;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции";
- СП 29.13330.2011 «Полы»;
- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. правила проектирования и монтажа»;
- ГОСТ Р 56553-2015 «Слаботочные системы»;
- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
-СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
12. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации Не требуется
13. Требования по утилизации строительных отходов Согласно действующим нормам и требованиям, по согласованию с Заказчиком (приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов»).
14. Основные требования к составу рабочей документации Состав рабочей документации на капитальный ремонт кровли двухэтажного корпуса в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская, д.3, стр.6б:
- Пояснительная записка
- Альбом «Обмерные работы и обследование проектируемого объекта»;
- Альбом «Архитектурно-строительные решения»
- Альбом «Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее)»;
-Альбом «Внутренние системы водоснабжения и канализации»;
- Альбом «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- Альбом «Автоматическая пожарная сигнализация»;
- Альбом «Система оповещения и управления эвакуацией и Охранная сигнализация»
- Альбом «Локально-вычислительная сеть»;
-Альбом «Медицинское газоснабжение»;
- Альбом «Технологические решения»;
- Альбом «Проект организации капитального ремонта»;
- Альбом «Сметная документация».
-Альбом «Система контроля доступа СКУД, Видеонаблюдение»
- Разработанная Документация должна соответствовать требованиям настоящего задания, функциональному назначению объекта, действующему законодательству на территории Российской Федерации, а также обязательным противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам.
- Все технические, технологические решения в процессе разработки сметной и рабочей документации согласовать с Заказчиком.
15. Требование к Разделу
«Обмерные работы и обследование проектируемого объекта» (ОБ)		 Обмерные работы и визуальное обследование провести в объеме достаточном для проведения работ для разработки рабочей документации в рамках проведения капитального ремонта.
Раздел должен включать обмерные чертежи конструкций объектов с деталями и обмерами зоны проектирования.
Состояние материалов ограждающих и несущих конструкций.
Фотоматериалы объекта, в том числе выявленных дефектов.
Схемы расположения основных узлов инженерных коммуникаций.
16. Требование к Разделу
«Архитектурно-строительные решения»		 Архитектурно – планировочные решения должны способствовать обеспечению технологических процессов и соответствовать санитарным, противопожарным и строительным нормам.
Раздел должен включать рабочие чертежи, в т.ч.:
- план крыши;
- план проведения демонтажных работ;
- чертеж водосточной системы;
- системы снегозадержания;
- системы противооблединения;
- противопожарные и противоаварийные лестницы;
17. Требования к Разделу
«Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее)» (ЭОМ)		 Раздел должен включать рабочие чертежи, спецификацию и т.д. для ремонта (замены) системы электроснабжение и электроосвещение (в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к рабочей и проектной документации, определяющие состав, места расположения оборудования, места подключения к существующим сетям электроснабжения и освещения, места и способы прокладки кабельных линий и проводов, принять в соответствии с требованиями действующих Сводов правил СП, ПУЭ и в соответствии с требованиями соответствующих Санитарных правил и норм СанПиН.
Рабочие чертежи должны быть представлены принципиальными схемами электроснабжения и освещения, однолинейными схемами распределительных устройств электроснабжения, схемами размещения электрооборудования, схемами уравнивания потенциалов, контура заземления.
18. Требования к Разделу
«Внутренние системы водоснабжения и канализации» (ВК)		 Раздел должен включать рабочие чертежи, спецификацию и т.д. для ремонта (замены) системы водоснабжения и канализации (в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к рабочей и проектной документации, определяющие состав, места расположения оборудования, места подключения к существующим сетям водоснабжения и канализации, места и способы прокладки труб, принять в соответствии с требованиями действующих Сводов правил СП и в соответствии с требованиями соответствующих Санитарных правил и норм СанПиН.
Рабочие чертежи должны быть представлены схемами водоснабжения и канализации. Рассматривается в части канализационной дыхательно- фановой системы.
19. Требования к Разделу
«Отопление, вентиляция и кондиционирование» (ОВиК)		 Не требуется
20. Требования к Разделу
«Автоматическая пожарная сигнализация» (АПС)		 Определить в ходе проектирования при необходимости. Согласовать с заказчиком.
21. Требования к Разделу
«Локально-вычислительная сеть» (ЛВС)		 Не требуется
22. Требования к Разделу
«Система оповещения и управления эвакуацией» (СОУЭ и ОС)		 Не требуется
23. Требования к Разделу
«Медицинское газоснабжение» (МГ)		 Не требуется
24. Требования к Разделу
«Технологические решения» (ТХ)		 Не требуется
25. Требования к разделу «Контроль доступа, Видеонаблюдение) Не требуется
26. Требования к разделу «Сметная документация» Сметную документацию представить в электронном виде в формате лицензионной программы, совместимой с программой «Гранд-смета», в формате XML (.gge) в соответствии с XML-схемой, опубликованной на официальном сайте Минстроя России. Документация должна содержать полный комплекс проектного объема работ (включая подготовительные работы) для капитального ремонта объекта.
Сметную документацию разработать на основе утвержденных сметных нормативов, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства.
Сметная стоимость определяется ресурсно-индексным методом на основе федеральной сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве с применением письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 «Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ и нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452.
Сметная документация должна быть разработана в текущем уровне цен по состоянию на текущий квартал года, в котором представляется Заказчику.
Стоимость на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемую в строительстве, не вошедшую в единичные расценки и отсутствующую в федеральной сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве, определить путем конъюнктурного анализа стоимости материалов, оборудования, конструкций, на основании сравнения от нескольких (минимум 3 предложений) поставщиков.
27. Особые условия В каждом разделе рабочей документации должен быть представлен перечень используемых нормативных документов и оформлена ведомость объемов работ, спецификация основных материалов, необходимые чертежи.
Необходимые обследования кровли, в т.ч. крыши двухэтажного корпуса должны выполняться только в дневное время, с соблюдением техники безопасности и противопожарных мероприятий.
Выполнять сбор дополнительных исходных данных, согласовывать проектные решения, разрабатывать дополнительные разделы рабочей документации. Рабочую документацию разработать в объеме необходимом для реализации Объекта
Срок разработки рабочей и сметной документации включает срок прохождения экспертизы.
Стоимость разработки рабочей и сметной документации включает в себя стоимость прохождения экспертизы.
28. Гарантийные обязательства Гарантийный период, на выполняемые работы, составляет 3 (три) года с даты подписания документа о приемке. Гарантия качества распространяется на все выполненные работы. Срок предоставления гарантии качества подразумевает собой период времени, в течение которого Подрядчик возмещает Заказчику ущерб, возникший в результате некачественно разработанной документации. Установление причины возникновения дефектов и размера ущерба производится комиссионно с привлечением представителей Заказчика, Подрядчика, а также в случае необходимости независимых экспертов. Если в период гарантии обнаружатся недостатки работ, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Течение гарантийного периода прерывается на все время, на протяжении которого результат работ (или его часть) не мог использоваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.





ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К. Н. Шевченко

Главный врач
_____________________А.Ю. Цкаев
Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СТАЛИНГРАД»


Директор
______________А.М. Иванов




















Приложение №2
к контракту№0137200001225004418
от___________2025 г.


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


№ п/п Наименование выполняемых видов и этапов работ Сроки начала выполнения отдельных видов и этапов работ Сроки окончания выполнения отдельных видов и этапов работ
1. Разработка сметной и рабочей документации 1-й день с даты заключения контракта 60-й день с даты заключения контракта
2. Проверка сметной документации на предмет соответствия примененных в ней сметных нормативов действующим сметным нормативам в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, рекомендованным нормативными и методическими документами федерального и территориального уровней. 61-й день с даты заключения контракта 90-й день с даты заключения контракта





ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К. Н. Шевченко

Главный врач
_____________________А.Ю. Цкаев
Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СТАЛИНГРАД»


Директор
______________А.М. Иванов

Контракт_ИТЦ_СТАЛИНГРАД_4418.doc

Тип: договор
Гражданско-правовой договор № 0137200001225004418
на выполнение работ по разработке сметной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли двухэтажного корпуса в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская д.3, стр.6б


Идентификационный код закупки: 252402700178540270100103370017112243


г. Калуга __________________2025г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К. Н. Шевченко, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Цкаева Алана Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СТАЛИНГРАД», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Иванова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 30.07.2025 №ИЭА1 для закупки №0137200001225004418 заключили между собой настоящий гражданско-правовой договор (далее - Контракт), о нижеследующем:

1.Предмет контракта
1.1. Предметом настоящего контракта является выполнение работ по разработке сметной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли двухэтажного корпуса в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская д.3, стр.6б.
1.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами, а также с привлечением субподрядных организаций разработать сметную и рабочую документацию в объеме, предусмотренном заданием на проектирование (приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.3. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании на проектирование и других исходных данных для выполнения работ по разработке сметной и рабочей документации и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.
Документация должна быть подготовлена в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.
1.4. Результаты работ по разработке сметной и рабочей документации передаются Заказчику в следующем составе и количестве:
- полный комплект документации, в количестве 4 (четыре) экземпляра в сброшюрованном виде, 2 (два) экземпляра в электронной форме:
1) 1-ый экз. - текстовая часть в формате (*.doc), сметная документация в формате (*.xlsx), в формате (*.gsfx) и в формате (*.gge); графическая часть в формате (*.dwg), прошедший сертификат соответствия;
Разделы, разрабатываемые в машиночитаемом электронном формате XML, дополнительно передаются в данном формате.
2) 2-ой экз. в формате (*.pdf) в полном соответствии с экземплярами на бумажном носителе, в том числе с подписями проектировщиков, ГИП, руководителя организации, заверенными печатью.
Использование программных или аппаратных средств, препятствующих редактированию, актуализации или печати разработанных документов запрещается.
Подрядчик передает исключительные права Заказчику.
1.5. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, использованием материалов, необходимых для выполнения работ соответствующего вида, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски, связанные с выполнением работ.
1.6. Результатом выполненной работы является рабочая и сметная документация при наличии положительного заключения государственной экспертизы на предмет соответствия примененных в ней сметных нормативов действующим сметным нормативам в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, рекомендованным нормативными и методическими документами федерального и территориального уровней.
1.7. Место сдачи результатов выполненных работ: Калужская Область, г.о. город Калуга, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3

2. Цена контракта и порядок оплаты
2.1. Цена Контракта составляет 201 977 (двести одна тысяча девятьсот семьдесят семь) рублей 71 коп., НДС не облагается, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, цена контракта НДС не облагается.
2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ, все налоги и обязательные платежи, которые в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством Российской Федерации должен уплачивать Подрядчик при исполнении Контракта, а также затраты на доставку документации Заказчику.
2.3. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта.
2.3.1. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполненных работ и иных условий Контракта;
- в иных случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
2.4. Валютой платежа Контракта является российский рубль.
2.5. Источник финансирования Контракта – средства бюджетных учреждений (средства областного бюджета).
2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте в течение 7 (семи) рабочих дней по факту выполнения работ после подписания документа о приемке (акта выполненных работ) в ЕИС. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течении трех рабочих дней с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.7. Выполнение работ по настоящему Контракту осуществляется без предварительных платежей (аванса).
2.8. При оплате выполненных работ в рамках настоящего контракта, заключенного с победителем электронного аукциона, в том числе являющимся налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, уменьшение цены настоящего контракта на сумму налога на добавленную стоимость не производится и выполненные работы оплачиваются по цене, указанной в настоящем контракте.
Сумма по настоящему Контракту, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

3. Сроки выполнения работ.
3.1 Срок выполнения работ: в течение 90 календарных дней с даты заключения контракта, в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №2 к контракту).
3.2. Датой фактического окончания выполнения работ по разработке сметной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли двухэтажного корпуса в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская д.3, стр.6б считается дата подписания Заказчиком акта выполненных работ в ЕИС, подтверждающего факт передачи комплектной сметной и рабочей документации, материалов инженерных изысканий, обследования, государственной экспертизы.
3.3. Датой исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме считается дата подписания Заказчиком документа о приемке (акта выполненных работ).
3.4. Срок исполнения контракта в соответствии с ч.1 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: с даты заключения контракта по 31.12.2025г.

4.Обязанности сторон.
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. принять на себя обязательства в соответствии с заданием заказчика и в сроки, установленные контрактом осуществить разработку сметной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли двухэтажного корпуса в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская д.3, стр.6б
4.1.2. Проинформировать Заказчика об ответственных представителях Подрядчика для осуществления настоящего Контракта в течение 3 рабочих дней с даты заключения Контракта.
4.1.3. Своими силами, а также силами привлеченных субподрядных организаций, выполнить работы разработку сметной и рабочей документации, в соответствии с заданием на проектирование (приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего контракта, иными исходными данными и настоящим контрактом.
4.1.4.  Выполнить работы по настоящему Контракту при наличии действующих лицензий (свидетельств) и иных разрешений в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.
4.1.5.  При выполнении работ, требующих наличия членства в саморегулируемой организации в соответствии с выполняемыми работами: в области инженерных изысканий (ст 55.8 ГрК РФ ), Подрядчик выполняет такие работы лично (при наличии членства в реестре членов саморегулируемой организации в соответствии с выполняемой работой), либо привлекает третье лицо,  являющееся членом саморегулируемой организации в соответствии с выполняемой работой.
4.1.6. Уведомить Заказчика о заключении договора подряда с субподрядной организацией. Уведомление Заказчика о привлечении субподрядных организаций не освобождает Подрядчика от ответственности перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядной организации.
4.1.7. Безвозмездно дорабатывать сметную и рабочую документацию в случае получения замечаний от Заказчика, согласующих и экспертных организаций.
4.1.8. Передать Заказчику результаты выполненной работы по настоящему контракту в установленном порядке и в сроки.
4.1.9. В течение 5 (пяти) дней и за свой счет по замечаниям Заказчика, согласующих компетентных государственных органов и экспертных организаций, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления вносить в разработанную сметную и проектную документацию необходимые исправления и устранять выявленные недостатки.
4.1.10. Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполненной работы, предусмотренные настоящим контрактом.
4.1.11. Направлять в специализированную организацию разработанную сметную и рабочую документацию для проверки на предмет соответствия примененных в ней сметных нормативов действующим сметным нормативам в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, рекомендованным нормативными и методическими документами федерального и территориального уровней.
4.1.12. Оплачивать работы по проверке разработанной сметной документации на предмет соответствия примененных в ней сметных нормативов действующим сметным нормативам в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, рекомендованным нормативными и методическими документами федерального и территориального уровней.
4.1.13.  Предоставлять заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании заказчика.
4.1.14.  Устранять за свой счет в установленный заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении государственной экспертизы в части проверки сметной документации, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены подрядчиком в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. осуществлять приемку результатов выполненных работ по контракту в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №2 к контракту) после получения положительного заключения государственной экспертизы сметной документации.
4.2.2. Оплатить выполненные работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.3. Предоставлять Подрядчику по запросу информацию и материалы, имеющиеся у Заказчика, необходимые для исполнения Контракта.
4.2.4. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении проектных работ.

5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042), и рассчитывается как процент цены Контракта.
5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет сумму 1000 рублей, определяемую в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
5.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, составляет сумму 1000 рублей, определяемую в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
5.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет сумму 1000 рублей, определяемую в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (при наличии в Контракте таких обязательств):
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
5.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.13. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе.
5.14. Заказчик удерживает сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

6. Порядок сдачи и приемки работ.
6.1. Заказчик принимает сметную и рабочую документацию по акту приема документации по правилам делопроизводства. Подпись о приеме сметной и рабочей документации Заказчиком не может расцениваться как подписание документа о приемке.
6.1.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленную Подрядчиком сметную и рабочую документацию и при отсутствии замечаний подписывает акт приема сметной и рабочей документации, представленный Подрядчиком. Подписание акта приема сметной и рабочей документации не может расцениваться как подписание документа о приемке и не является основанием для оплаты выполненных работ.
6.1.2. При обнаружении недостатков в выполненной сметной и рабочей документации Заказчик направляет мотивированный отказ в приемке документации с требованиями безвозмездно устранить выявленные недостатки и сроками устранения выявленных недостатков.
6.1.3. После подписания акта приема сметной и рабочей документации Подрядчик в установленном законом порядке, и сроки, предусмотренные графиком выполнения работ, проводит проверку сметной документации на предмет соответствия примененных в ней сметных нормативов действующим сметным нормативам в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, рекомендованным нормативными и методическими документами федерального и территориального уровней.
6.2. После проверки сметной документации на предмет соответствия примененных в ней сметных нормативов действующим сметным нормативам в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, рекомендованным нормативными и методическими документами федерального и территориального уровня при отсутствии замечаний и получении положительного заключения государственной экспертизы по завершении работ Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней формирует с использованием единой информационной системы (далее по тесту – ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке (акт приемки выполненных работ), который должен содержать информацию и документы согласно части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
6.3. Документ о приемке (акт приемки выполненных работ), который содержит информацию и документы согласно части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
6.4. Заказчиком осуществляется приемка выполненных работ в части соответствия требованиям, установленным контрактом.
6.5. В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 6.2. контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
6.6. В случае создания приемочной комиссии в течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 5.1. контракта:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
6.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчиком проводится экспертиза.
6.8. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 6.2. контракта.
6.10. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком.
6.11. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненной работы может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
6.12. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, вправе предъявить в течение 10 (десяти) рабочих дней после их обнаружения требование Подрядчику об устранении скрытых недостатков (дефектов) выполненных работ, с указанием сроков их устранения. Устранение скрытых недостатков (дефектов) в выполненных работах осуществляется за счет Подрядчика.
6.13. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, то обе в равных долях.
6.14. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненной работы в случае выявления несоответствия этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих работ и устранено Подрядчиком.
6.15. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за его счет.

7. Качество и гарантии.
7.1. Подрядчик гарантирует разработку сметной и рабочей документации в строгом соответствии с заданием на проектирование, а также гарантирует точность и надежность выполненных работ.
7.2.Подрядчик гарантирует, что качество разработанной сметной и рабочей документации будет соответствовать требованиям действующего законодательства, технических регламентов, нормативным техническим документам, ГОСТ, условиям настоящего контракта и нормам технологического и строительного проектирования.
Подрядчик несет ответственность за качество, технико-экономический уровень разработанной сметной и рабочей документации в целом и единство изложения и оформления материалов всех разделов сметной и рабочей документации и за соответствие результатов сметной и рабочей документации по составу и содержанию требованиям действующего законодательства.
7.3. Гарантийный период, на выполняемые по настоящему Контракту работы, составляет 3 (три) года с даты подписания документа о приемке. Гарантия качества распространяется на все выполненные работы.
7.4. Если в ходе ремонта или в процессе эксплуатации Объекта в подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту сметной и рабочей документации будут обнаружены недостатки, Подрядчик обязуется в установленный Заказчиком срок безвозмездно исправить недостатки сметной и рабочей документации, не отвечающей установленным требованиям и условиям настоящего контракта.
7.5. В случае если Подрядчик, в установленный Заказчиком срок, не устранит выявленные дефекты и недостатки сметной и рабочей документации или не приступит к их устранению после получения соответствующего уведомления и акта, то Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц.
Расходы, понесенные Заказчиком в результате устранения недостатков сметной и рабочей документации, подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком письменного извещения от Заказчика с приложением копий документов, подтверждающих понесенные Заказчиком расходы.

8. Обеспечение исполнения контракта.
 
8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта.
8.2. Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта составляет 5 процентов от цены, по которой заключается Контракт, что составляет 10 098,89 рублей.
Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения по Контракту:
ИНН 4027001785 КПП 402701001
Министерство финансов Калужской области (БСМП)
р/счет 03224643290000003700
л/сч. 20740А 90760
Отделение Калуга Банка России //УФК по Калужской области г. Калуга
БИК 012908002
Единый казначейский счет 40102810045370000030
ОГРН 1024001192500
ОКОНХ:91511
ОКПО:01927147
ОКТМО 29701000
КБК 00000000000000000510 Ф000000 (Обязательно)!!!
ОГРН 1024001192500
ОКОНХ :91511 ОКПО: 01927147
Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
В случае, если при проведении электронной процедуры цена Контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта, победитель соответствующей электронной процедуры предоставляет обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ.
18.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, возвращаются в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
8.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств о поставке товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения настоящего Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.
В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.
8.7. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком.
8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.9. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
8.11. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, положения настоящего Контракта об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.
9. Изменение и расторжение
 
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.
9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.
Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта устанавливается Федеральным законом о контрактной системе.
9.2.1. В случае невыполнения Подрядчиком условий в установленный срок Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта в одностороннем порядке, в случаях и порядке, предусмотренных условиями настоящего контракта (п. 9.4. контракта), а также по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта вступает в силу и настоящий контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта.
9.5. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта устранено нарушение условий настоящего контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также в случае, проведения Заказчиком проверки сметной и рабочей документации на предмет соответствия примененных в ней сметных нормативов действующим сметным нормативам в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, рекомендованным нормативными и методическими документами федерального и территориального уровней, компенсированы затраты на ее проведение. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего контракта.
9.6. В случае расторжения настоящего контракта в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий настоящего контракта, Заказчик вправе требовать возврата исполненного им по настоящему контракту.

10. Права на результаты интеллектуальной деятельности
10.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту Российской Федерации, от имени которого выступает заказчик.
10.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами документа о приемке (акта выполненных работ) в соответствии с условиями контракта.
10.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
10.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту Российской Федерации.
10.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта Российской Федерации от имени которого выступает заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
10.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с заказчиком и (или) субъектом Российской Федерации выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

11. Прочие условия.
11.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем контракте, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.12. Все изменения и дополнения к настоящему контракту, влекущие за собой новые обстоятельства, которые не из настоящего контракта, имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьей стороне, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
11.4. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия или претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров.
11.5. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать мотивируемый ответ по существу претензий в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения.
Все претензии между сторонами должны предъявляться с использованием единой информационной системы (ЕИС) путем направления электронных уведомлений.
В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности, действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений, а также срок рассмотрения претензии.
В случае если в установленный в претензии срок ответа на претензию не поступило, претензия считается принятой и обоснованной.
11.6. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Калужской области.
12. Вступление контракта в силу.
 
12.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 декабря 2025 г., но до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
Прекращение действия настоящего контракта не прекращает возникших обязательств.
12.2. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет для них одинаковую юридическую силу.

13. Приложения.
13.1 К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1: Задание на проектирование
Приложение № 2: График выполнения работ

14.Юридические адреса и расчетные счета сторон

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К. Н. Шевченко
Адрес: 248000, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3
ИНН 4027001785
КПП 402701001
Дата постановки на учет 02.04.1993
Министерство финансов Калужской области (БСМП)
р/счет 03224643290000003700
Отделение Калуга Банка России //УФК по Калужской области г. Калуга
БИК ТОФК 012908002
Единый казначейский счет 40102810045370000030
ОГРН 1024001192500
ОКОНХ 91511
ОКПО 01927147
ОКТМО 29701000001
Тел: (4842) 74-40-91
Факс: (4842) 74-40-91
E-mail: bsmp_hospital@kaluga.ru

Главный врач
_____________________А.Ю. Цкаев		 Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СТАЛИНГРАД»


Адрес: 400048, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Нарвская, д. 8, кв. 90А
Юридическая адрес: 400048, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Нарвская, д. 8, кв. 90А
ИНН 3443136486
КПП 344301001
Дата постановки на учет 02.08.2017
р/с 40702810738000525207
ОГРН 1173443018121
Наименование банка или ТОФК:
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКТМО 18701000001
Тел:7-928-4492370
E-mail: info@itcstd.ru






Директор
______________А.М. Иванов

































Приложение №1
к контракту №0137200001225004418
от___________2025 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
выполнение работ по разработке сметной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли двухэтажного корпуса в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская д.3, стр.6б


Наименование объекта закупки по КТРУ Наименование объекта закупки по соглашению о предоставлении субсидии на иные цели из областного бюджета  
Разработка проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения Работы по разработке сметной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли двухэтажного корпуса в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская, д.3, стр.6б  
№ п/п Перечень основных данных и требований Основные данные и требования
1. Источник финансирования строительства объекта Средства бюджетных учреждений (средства областного бюджета)
2. Перечень объектов проектирования Кровля двухэтажного корпуса, в т.ч. крыша площадью 551,9м²
3. Исходные данные для разработки рабочей и сметной документации - рабочая документация (предоставляется Заказчиком после заключения контракта по требованию Подрядчика);
- акт технического осмотра (предоставляется Заказчиком после заключения контракта по требованию Подрядчика);
- заключение результатам обследования технического состояния несущих конструкций здания, по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская, д.3, строение 6 (7-ми этажный корпус) (отдельный файл);
- иные данные необходимые для разработки рабочей и сметной документации (предоставляется Заказчиком после заключения контракта по требованию Подрядчика).
4. Заказчик Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко
Местонахождение объекта проектирования: 248000 г. Калуга, ул. Октябрьская, 3, стр. 6б.
5. Основные технико- экономические показатели объекта проектирования Год постройки: 1991;
Этажность: 2 этажа;
Общая площадь здания (пристройки): 983,8 м²;
Общая площадь крыши: 551,9 м²;
Кровля: шифер;
Стропильная система: деревянные балки;
Тип: односкатная.
6. Вид работ Капитальный ремонт.
7. Местоположение земельного участка. 248000, г. Калуга, Октябрьская, д.3
40:26:0002916 : 175
8. Идентификационные признаки объекта Хирургический корпус (строение 6б):
1) 03.01.001.002 (Приказ Минстроя России № 928/пр от 02.11.2022 г.);
2) назначение объекта – Здание клинической больницы;
3) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - нет;
4) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения - нет;
5) принадлежность к опасным производственным объектам - нет;
6) пожарная и взрывопожарная опасность – Ф1.1. согласно ст.32 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
7) наличие помещений с постоянным пребыванием людей-нет;
8) уровень ответственности «нормальный».
9. Стадия проектирования Предпроектные работы — обследование строительных конструкций, техническое обследование, обмерные работы, чертежи.
Согласование сметной и рабочей документации с Заказчиком.
Сметная и рабочая документация с дальнейшим прохождением государственной экспертизы в части соответствия достоверности определения стоимости и получением положительного заключения экспертизы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
10. Сроки и последовательность выполнения работ по проектированию Срок выполнения работ: в течение 90 календарных дней с даты заключения контракта.
Последовательность проектирования:
- В течение указанного срока Проектировщик выполняет обмерные и обследовательские работы, разработку рабочей и сметной документации на капитальный ремонт Объекта, в том числе:
- Работы по обследованию и обмерам проектируемого объекта;
- Разработка необходимых разделов из состава рабочей документации, графически отображающей проведение капитального ремонта. Рабочая документация выполняется в объеме, обеспечивающем реализацию архитектурных, технических и технологических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства монтажных и демонтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами или изготовления строительных изделий и выполняется в соответствии с действующими нормативными документами, стандартами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, неточности или несоответствия контракту, нормам действующего законодательства в сфере градостроительной деятельности, обнаруженные в процессе эксплуатации, и не выявленные на момент приемки, должны исправляться Подрядчик без дополнительной оплаты.
- Разработка сметной документации, включающей в себя ведомости объемов работ, конъюнктурный анализ цен;
- Проверка в течение 5-ти рабочих дней Заказчиком, представленного комплекта рабочей и сметной документации (далее – Документация) на электронном носителе;
Результаты работ по разработке сметной и рабочей документации передаются Заказчику в следующем составе и количестве:
- полный комплект документации, в количестве 4 (четыре) экземпляра в сброшюрованном виде, 2 (два) экземпляра в электронной форме:
1) 1-ый экз. - текстовая часть в формате (*.doc), сметная документация в формате (*.xlsx), в формате (*.gsfx) и в формате (*.gge); графическая часть в формате (*.dwg), прошедший сертификат соответствия;
Разделы, разрабатываемые в машиночитаемом электронном формате XML, дополнительно передаются в данном формате.
2) 2-ой экз. в формате (*.pdf) в полном соответствии с экземплярами на бумажном носителе, в том числе с подписями проектировщиков, ГИП, руководителя организации, заверенными печатью.
Использование программных или аппаратных средств, препятствующих редактированию, актуализации или печати разработанных документов запрещается.
Все отступления от СП, действующих в области разработки ПСД, согласовывает Подрядчик. В случае необходимости предоставления специальных технических условий, их разрабатывает, согласовывает, получает и оплачивает Подрядчик. Подрядчик передает исключительные авторские права Заказчику.
Согласование рабочей документации с заинтересованными организациями производит Подрядчик
- Передача заказчику положительного Заключения государственной экспертизы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
11. Требования к разработке рабочей и сметной документации Рабочую и сметную документацию, разработать в соответствии с требованиями:
- постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с учетом функционального назначения объекта);
- Градостроительного кодекса РФ;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции";
- СП 29.13330.2011 «Полы»;
- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. правила проектирования и монтажа»;
- ГОСТ Р 56553-2015 «Слаботочные системы»;
- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
-СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
12. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации Не требуется
13. Требования по утилизации строительных отходов Согласно действующим нормам и требованиям, по согласованию с Заказчиком (приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов»).
14. Основные требования к составу рабочей документации Состав рабочей документации на капитальный ремонт кровли двухэтажного корпуса в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская, д.3, стр.6б:
- Пояснительная записка
- Альбом «Обмерные работы и обследование проектируемого объекта»;
- Альбом «Архитектурно-строительные решения»
- Альбом «Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее)»;
-Альбом «Внутренние системы водоснабжения и канализации»;
- Альбом «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- Альбом «Автоматическая пожарная сигнализация»;
- Альбом «Система оповещения и управления эвакуацией и Охранная сигнализация»
- Альбом «Локально-вычислительная сеть»;
-Альбом «Медицинское газоснабжение»;
- Альбом «Технологические решения»;
- Альбом «Проект организации капитального ремонта»;
- Альбом «Сметная документация».
-Альбом «Система контроля доступа СКУД, Видеонаблюдение»
- Разработанная Документация должна соответствовать требованиям настоящего задания, функциональному назначению объекта, действующему законодательству на территории Российской Федерации, а также обязательным противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам.
- Все технические, технологические решения в процессе разработки сметной и рабочей документации согласовать с Заказчиком.
15. Требование к Разделу
«Обмерные работы и обследование проектируемого объекта» (ОБ)		 Обмерные работы и визуальное обследование провести в объеме достаточном для проведения работ для разработки рабочей документации в рамках проведения капитального ремонта.
Раздел должен включать обмерные чертежи конструкций объектов с деталями и обмерами зоны проектирования.
Состояние материалов ограждающих и несущих конструкций.
Фотоматериалы объекта, в том числе выявленных дефектов.
Схемы расположения основных узлов инженерных коммуникаций.
16. Требование к Разделу
«Архитектурно-строительные решения»		 Архитектурно – планировочные решения должны способствовать обеспечению технологических процессов и соответствовать санитарным, противопожарным и строительным нормам.
Раздел должен включать рабочие чертежи, в т.ч.:
- план крыши;
- план проведения демонтажных работ;
- чертеж водосточной системы;
- системы снегозадержания;
- системы противооблединения;
- противопожарные и противоаварийные лестницы;
17. Требования к Разделу
«Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее)» (ЭОМ)		 Раздел должен включать рабочие чертежи, спецификацию и т.д. для ремонта (замены) системы электроснабжение и электроосвещение (в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к рабочей и проектной документации, определяющие состав, места расположения оборудования, места подключения к существующим сетям электроснабжения и освещения, места и способы прокладки кабельных линий и проводов, принять в соответствии с требованиями действующих Сводов правил СП, ПУЭ и в соответствии с требованиями соответствующих Санитарных правил и норм СанПиН.
Рабочие чертежи должны быть представлены принципиальными схемами электроснабжения и освещения, однолинейными схемами распределительных устройств электроснабжения, схемами размещения электрооборудования, схемами уравнивания потенциалов, контура заземления.
18. Требования к Разделу
«Внутренние системы водоснабжения и канализации» (ВК)		 Раздел должен включать рабочие чертежи, спецификацию и т.д. для ремонта (замены) системы водоснабжения и канализации (в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к рабочей и проектной документации, определяющие состав, места расположения оборудования, места подключения к существующим сетям водоснабжения и канализации, места и способы прокладки труб, принять в соответствии с требованиями действующих Сводов правил СП и в соответствии с требованиями соответствующих Санитарных правил и норм СанПиН.
Рабочие чертежи должны быть представлены схемами водоснабжения и канализации. Рассматривается в части канализационной дыхательно- фановой системы.
19. Требования к Разделу
«Отопление, вентиляция и кондиционирование» (ОВиК)		 Не требуется
20. Требования к Разделу
«Автоматическая пожарная сигнализация» (АПС)		 Определить в ходе проектирования при необходимости. Согласовать с заказчиком.
21. Требования к Разделу
«Локально-вычислительная сеть» (ЛВС)		 Не требуется
22. Требования к Разделу
«Система оповещения и управления эвакуацией» (СОУЭ и ОС)		 Не требуется
23. Требования к Разделу
«Медицинское газоснабжение» (МГ)		 Не требуется
24. Требования к Разделу
«Технологические решения» (ТХ)		 Не требуется
25. Требования к разделу «Контроль доступа, Видеонаблюдение) Не требуется
26. Требования к разделу «Сметная документация» Сметную документацию представить в электронном виде в формате лицензионной программы, совместимой с программой «Гранд-смета», в формате XML (.gge) в соответствии с XML-схемой, опубликованной на официальном сайте Минстроя России. Документация должна содержать полный комплекс проектного объема работ (включая подготовительные работы) для капитального ремонта объекта.
Сметную документацию разработать на основе утвержденных сметных нормативов, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства.
Сметная стоимость определяется ресурсно-индексным методом на основе федеральной сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве с применением письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 «Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ и нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452.
Сметная документация должна быть разработана в текущем уровне цен по состоянию на текущий квартал года, в котором представляется Заказчику.
Стоимость на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемую в строительстве, не вошедшую в единичные расценки и отсутствующую в федеральной сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве, определить путем конъюнктурного анализа стоимости материалов, оборудования, конструкций, на основании сравнения от нескольких (минимум 3 предложений) поставщиков.
27. Особые условия В каждом разделе рабочей документации должен быть представлен перечень используемых нормативных документов и оформлена ведомость объемов работ, спецификация основных материалов, необходимые чертежи.
Необходимые обследования кровли, в т.ч. крыши двухэтажного корпуса должны выполняться только в дневное время, с соблюдением техники безопасности и противопожарных мероприятий.
Выполнять сбор дополнительных исходных данных, согласовывать проектные решения, разрабатывать дополнительные разделы рабочей документации. Рабочую документацию разработать в объеме необходимом для реализации Объекта
Срок разработки рабочей и сметной документации включает срок прохождения экспертизы.
Стоимость разработки рабочей и сметной документации включает в себя стоимость прохождения экспертизы.
28. Гарантийные обязательства Гарантийный период, на выполняемые работы, составляет 3 (три) года с даты подписания документа о приемке. Гарантия качества распространяется на все выполненные работы. Срок предоставления гарантии качества подразумевает собой период времени, в течение которого Подрядчик возмещает Заказчику ущерб, возникший в результате некачественно разработанной документации. Установление причины возникновения дефектов и размера ущерба производится комиссионно с привлечением представителей Заказчика, Подрядчика, а также в случае необходимости независимых экспертов. Если в период гарантии обнаружатся недостатки работ, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Течение гарантийного периода прерывается на все время, на протяжении которого результат работ (или его часть) не мог использоваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.





ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К. Н. Шевченко

Главный врач
_____________________А.Ю. Цкаев		 Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СТАЛИНГРАД»


Директор
______________А.М. Иванов




















Приложение №2
к контракту№0137200001225004418
от___________2025 г.


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


№ п/п Наименование выполняемых видов и этапов работ Сроки начала выполнения отдельных видов и этапов работ Сроки окончания выполнения отдельных видов и этапов работ
1. Разработка сметной и рабочей документации 1-й день с даты заключения контракта 60-й день с даты заключения контракта
2. Проверка сметной документации на предмет соответствия примененных в ней сметных нормативов действующим сметным нормативам в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, рекомендованным нормативными и методическими документами федерального и территориального уровней. 61-й день с даты заключения контракта 90-й день с даты заключения контракта





ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К. Н. Шевченко

Главный врач
_____________________А.Ю. Цкаев		 Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СТАЛИНГРАД»


Директор
______________А.М. Иванов

Контракт_ИТЦ_СТАЛИНГРАД_4418.pdf

Тип: договор
Гражданско-правовой договор № 0137200001225004418 на выполнение работ по разработке сметной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли двухэтажного корпуса в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская д.3, стр.6б

Идентификационный код закупки: 252402700178540270100103370017112243 г. Калуга 11 августа 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К. Н. Шевченко, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Цкаева Алана Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СТАЛИНГРАД», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Иванова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 30.07.2025
№ИЭА1 для закупки №0137200001225004418 заключили между собой настоящий гражданско-правовой договор (далее - Контракт), о нижеследующем:

1.Предмет контракта
1.1. Предметом настоящего контракта является выполнение работ по разработке сметной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли двухэтажного корпуса в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская д.3, стр.6б.
1.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами, а также с привлечением субподрядных организаций разработать сметную и рабочую документацию в объеме, предусмотренном заданием на проектирование (приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.3. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании на проектирование и других исходных данных для выполнения работ по разработке сметной и рабочей документации и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.
Документация должна быть подготовлена в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.
1.4. Результаты работ по разработке сметной и рабочей документации передаются Заказчику в следующем составе и количестве:
- полный комплект документации, в количестве 4 (четыре) экземпляра в сброшюрованном виде, 2 (два) экземпляра в электронной форме:
1) 1-ый экз. - текстовая часть в формате (*.doc), сметная документация в формате (*.xlsx), в формате (*.gsfx) и в формате (*.gge); графическая часть в формате (*.dwg), прошедший сертификат соответствия;
Разделы, разрабатываемые в машиночитаемом электронном формате XML, дополнительно передаются в данном формате.
2) 2-ой экз. в формате (*.pdf) в полном соответствии с экземплярами на бумажном носителе, в том числе с подписями проектировщиков, ГИП, руководителя организации, заверенными печатью.
Использование программных или аппаратных средств, препятствующих редактированию, актуализации или печати разработанных документов запрещается.
Подрядчик передает исключительные права Заказчику.
1.5. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, использованием материалов, необходимых для выполнения работ соответствующего вида, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски, связанные с выполнением работ.
1.6. Результатом выполненной работы является рабочая и сметная документация при наличии положительного заключения государственной экспертизы на предмет соответствия примененных в ней сметных нормативов действующим сметным нормативам в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, рекомендованным нормативными и методическими документами федерального и территориального уровней.
1.7. Место сдачи результатов выполненных работ: Калужская Область, г.о. город Калуга, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3

2. Цена контракта и порядок оплаты
2.1. Цена Контракта составляет 201 977 (двести одна тысяча девятьсот семьдесят семь) рублей 71 коп., НДС не облагается, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, цена контракта НДС не облагается.
2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ, все налоги и обязательные платежи, которые в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством Российской Федерации должен уплачивать Подрядчик при исполнении Контракта, а также затраты на доставку документации Заказчику.
2.3. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта.
2.3.1. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполненных работ и иных условий Контракта;
- в иных случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
2.4. Валютой платежа Контракта является российский рубль.
2.5. Источник финансирования Контракта – средства бюджетных учреждений (средства областного бюджета).
2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте в течение 7 (семи) рабочих дней по факту выполнения работ после подписания документа о приемке (акта выполненных работ) в ЕИС. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течении трех рабочих дней с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.7. Выполнение работ по настоящему Контракту осуществляется без предварительных платежей (аванса).
2.8. При оплате выполненных работ в рамках настоящего контракта, заключенного с победителем электронного аукциона, в том числе являющимся налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, уменьшение цены настоящего контракта на сумму налога на добавленную стоимость не производится и выполненные работы оплачиваются по цене, указанной в настоящем контракте.
Сумма по настоящему Контракту, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

3. Сроки выполнения работ.
3.1 Срок выполнения работ: в течение 90 календарных дней с даты заключения контракта, в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №2 к контракту).
3.2. Датой фактического окончания выполнения работ по разработке сметной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли двухэтажного корпуса в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская д.3, стр.6б считается дата подписания Заказчиком акта выполненных работ в ЕИС, подтверждающего факт передачи комплектной сметной и рабочей документации, материалов инженерных изысканий, обследования, государственной экспертизы.
3.3. Датой исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме считается дата подписания Заказчиком документа о приемке (акта выполненных работ).
3.4. Срок исполнения контракта в соответствии с ч.1 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- ФЗ: с даты заключения контракта по 31.12.2025г.

4.Обязанности сторон.
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. принять на себя обязательства в соответствии с заданием заказчика и в сроки, установленные контрактом осуществить разработку сметной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли двухэтажного корпуса в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская д.3, стр.6б 4.1.2. Проинформировать Заказчика об ответственных представителях Подрядчика для осуществления настоящего Контракта в течение 3 рабочих дней с даты заключения Контракта.
4.1.3. Своими силами, а также силами привлеченных субподрядных организаций, выполнить работы разработку сметной и рабочей документации, в соответствии с заданием на проектирование (приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего контракта, иными исходными данными и настоящим контрактом.
4.1.4. Выполнить работы по настоящему Контракту при наличии действующих лицензий (свидетельств) и иных разрешений в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.
4.1.5. При выполнении работ, требующих наличия членства в саморегулируемой организации в соответствии с выполняемыми работами: в области инженерных изысканий (ст 55.8 ГрК РФ ), Подрядчик выполняет такие работы лично (при наличии членства в реестре членов саморегулируемой организации в соответствии с выполняемой работой), либо привлекает третье лицо, являющееся членом саморегулируемой организации в соответствии с выполняемой работой.
4.1.6. Уведомить Заказчика о заключении договора подряда с субподрядной организацией.
Уведомление Заказчика о привлечении субподрядных организаций не освобождает Подрядчика от ответственности перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядной организации.
4.1.7. Безвозмездно дорабатывать сметную и рабочую документацию в случае получения замечаний от Заказчика, согласующих и экспертных организаций.
4.1.8. Передать Заказчику результаты выполненной работы по настоящему контракту в установленном порядке и в сроки.
4.1.9. В течение 5 (пяти) дней и за свой счет по замечаниям Заказчика, согласующих компетентных государственных органов и экспертных организаций, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления вносить в разработанную сметную и проектную документацию необходимые исправления и устранять выявленные недостатки.
4.1.10. Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполненной работы, предусмотренные настоящим контрактом.
4.1.11. Направлять в специализированную организацию разработанную сметную и рабочую документацию для проверки на предмет соответствия примененных в ней сметных нормативов действующим сметным нормативам в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, рекомендованным нормативными и методическими документами федерального и территориального уровней.
4.1.12. Оплачивать работы по проверке разработанной сметной документации на предмет соответствия примененных в ней сметных нормативов действующим сметным нормативам в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, рекомендованным нормативными и методическими документами федерального и территориального уровней.
4.1.13. Предоставлять заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании заказчика.
4.1.14. Устранять за свой счет в установленный заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении государственной экспертизы в части проверки сметной документации, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены подрядчиком в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. осуществлять приемку результатов выполненных работ по контракту в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №2 к контракту) после получения положительного заключения государственной экспертизы сметной документации.
4.2.2. Оплатить выполненные работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.3. Предоставлять Подрядчику по запросу информацию и материалы, имеющиеся у Заказчика, необходимые для исполнения Контракта.
4.2.4. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении проектных работ.

5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042), и рассчитывается как процент цены Контракта.
5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет сумму 1000 рублей, определяемую в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
5.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, составляет сумму 1000 рублей, определяемую в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
5.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет сумму
1000 рублей, определяемую в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (при наличии в Контракте таких обязательств):
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
5.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.13. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе.
5.14. Заказчик удерживает сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

6. Порядок сдачи и приемки работ.
6.1. Заказчик принимает сметную и рабочую документацию по акту приема документации по правилам делопроизводства. Подпись о приеме сметной и рабочей документации Заказчиком не может расцениваться как подписание документа о приемке.
6.1.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленную Подрядчиком сметную и рабочую документацию и при отсутствии замечаний подписывает акт приема сметной и рабочей документации, представленный Подрядчиком. Подписание акта приема сметной и рабочей документации не может расцениваться как подписание документа о приемке и не является основанием для оплаты выполненных работ.
6.1.2. При обнаружении недостатков в выполненной сметной и рабочей документации Заказчик направляет мотивированный отказ в приемке документации с требованиями безвозмездно устранить выявленные недостатки и сроками устранения выявленных недостатков.
6.1.3. После подписания акта приема сметной и рабочей документации Подрядчик в установленном законом порядке, и сроки, предусмотренные графиком выполнения работ, проводит проверку сметной документации на предмет соответствия примененных в ней сметных нормативов действующим сметным нормативам в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, рекомендованным нормативными и методическими документами федерального и территориального уровней.
6.2. После проверки сметной документации на предмет соответствия примененных в ней сметных нормативов действующим сметным нормативам в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, рекомендованным нормативными и методическими документами федерального и территориального уровня при отсутствии замечаний и получении положительного заключения государственной экспертизы по завершении работ Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней формирует с использованием единой информационной системы (далее по тесту – ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке (акт приемки выполненных работ), который должен содержать информацию и документы согласно части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
6.3. Документ о приемке (акт приемки выполненных работ), который содержит информацию и документы согласно части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
6.4. Заказчиком осуществляется приемка выполненных работ в части соответствия требованиям, установленным контрактом.
6.5. В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 6.2. контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
6.6. В случае создания приемочной комиссии в течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 5.1. контракта:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
6.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчиком проводится экспертиза.
6.8. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 6.2. контракта.
6.10. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком.
6.11. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненной работы может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
6.12. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, вправе предъявить в течение 10 (десяти) рабочих дней после их обнаружения требование Подрядчику об устранении скрытых недостатков (дефектов) выполненных работ, с указанием сроков их устранения. Устранение скрытых недостатков (дефектов) в выполненных работах осуществляется за счет Подрядчика.
6.13. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, то обе в равных долях.
6.14. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненной работы в случае выявления несоответствия этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих работ и устранено Подрядчиком.
6.15. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за его счет.

7. Качество и гарантии.
7.1. Подрядчик гарантирует разработку сметной и рабочей документации в строгом соответствии с заданием на проектирование, а также гарантирует точность и надежность выполненных работ.
7.2.Подрядчик гарантирует, что качество разработанной сметной и рабочей документации будет соответствовать требованиям действующего законодательства, технических регламентов, нормативным техническим документам, ГОСТ, условиям настоящего контракта и нормам технологического и строительного проектирования.
Подрядчик несет ответственность за качество, технико-экономический уровень разработанной сметной и рабочей документации в целом и единство изложения и оформления материалов всех разделов сметной и рабочей документации и за соответствие результатов сметной и рабочей документации по составу и содержанию требованиям действующего законодательства.
7.3. Гарантийный период, на выполняемые по настоящему Контракту работы, составляет 3 (три) года с даты подписания документа о приемке. Гарантия качества распространяется на все выполненные работы.
7.4. Если в ходе ремонта или в процессе эксплуатации Объекта в подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту сметной и рабочей документации будут обнаружены недостатки, Подрядчик обязуется в установленный Заказчиком срок безвозмездно исправить недостатки сметной и рабочей документации, не отвечающей установленным требованиям и условиям настоящего контракта.
7.5. В случае если Подрядчик, в установленный Заказчиком срок, не устранит выявленные дефекты и недостатки сметной и рабочей документации или не приступит к их устранению после получения соответствующего уведомления и акта, то Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц.
Расходы, понесенные Заказчиком в результате устранения недостатков сметной и рабочей документации, подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком письменного извещения от Заказчика с приложением копий документов, подтверждающих понесенные Заказчиком расходы.

8. Обеспечение исполнения контракта.
 
8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта.
8.2. Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта составляет 5 процентов от цены, по которой заключается Контракт, что составляет 10 098,89 рублей.
Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения по Контракту:
ИНН 4027001785 КПП 402701001
Министерство финансов Калужской области (БСМП) р/счет 03224643290000003700
л/сч. 20740А 90760
Отделение Калуга Банка России //УФК по Калужской области г. Калуга
БИК 012908002
Единый казначейский счет 40102810045370000030
ОГРН 1024001192500
ОКОНХ:91511
ОКПО:01927147
ОКТМО 29701000
КБК 00000000000000000510 Ф000000 (Обязательно)!!!
ОГРН 1024001192500
ОКОНХ :91511 ОКПО: 01927147
Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех
Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
В случае, если при проведении электронной процедуры цена Контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта, победитель соответствующей электронной процедуры предоставляет обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ.
18.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, возвращаются в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
8.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств о поставке товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения настоящего Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр
Контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.
В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.
8.7. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком.
8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.9. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
8.11. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, положения настоящего Контракта об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.
9. Изменение и расторжение
 
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.
9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.
Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта устанавливается Федеральным законом о контрактной системе.
9.2.1. В случае невыполнения Подрядчиком условий в установленный срок Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта в одностороннем порядке, в случаях и порядке, предусмотренных условиями настоящего контракта (п. 9.4. контракта), а также по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта вступает в силу и настоящий контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта.
9.5. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта устранено нарушение условий настоящего контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также в случае, проведения Заказчиком проверки сметной и рабочей документации на предмет соответствия примененных в ней сметных нормативов действующим сметным нормативам в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, рекомендованным нормативными и методическими документами федерального и территориального уровней, компенсированы затраты на ее проведение. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего контракта.
9.6. В случае расторжения настоящего контракта в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий настоящего контракта, Заказчик вправе требовать возврата исполненного им по настоящему контракту.

10. Права на результаты интеллектуальной деятельности
10.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту Российской Федерации, от имени которого выступает заказчик.
10.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами документа о приемке (акта выполненных работ) в соответствии с условиями контракта.
10.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
10.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту Российской Федерации.
10.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта Российской Федерации от имени которого выступает заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
10.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с заказчиком и (или) субъектом Российской Федерации выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

11. Прочие условия.
11.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем контракте, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.12. Все изменения и дополнения к настоящему контракту, влекущие за собой новые обстоятельства, которые не из настоящего контракта, имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьей стороне, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
11.4. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия или претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров.
11.5. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать мотивируемый ответ по существу претензий в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения.
Все претензии между сторонами должны предъявляться с использованием единой информационной системы (ЕИС) путем направления электронных уведомлений.
В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности, действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений, а также срок рассмотрения претензии.
В случае если в установленный в претензии срок ответа на претензию не поступило, претензия считается принятой и обоснованной.
11.6. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Калужской области.
12. Вступление контракта в силу.
 
12.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 декабря 2025 г., но до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
Прекращение действия настоящего контракта не прекращает возникших обязательств.
12.2. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет для них одинаковую юридическую силу.

13. Приложения.
13.1 К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1: Задание на проектирование
Приложение № 2: График выполнения работ

14.Юридические адреса и расчетные счета сторон

ЗАКАЗЧИК:


ПОДРЯДЧИК:

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Калужской области «Калужская
областная клиническая больница
скорой медицинской помощи» им. К. Н.
Шевченко
Адрес: 248000, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3
ИНН 4027001785
КПП 402701001
Дата постановки на учет 02.04.1993
Министерство финансов Калужской


Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«СТАЛИНГРАД»


Адрес: 400048, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Нарвская, д. 8, кв. 90А
Юридическая адрес: 400048, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Нарвская, д. 8, кв. 90А
ИНН 3443136486
КПП 344301001
Дата постановки на учет 02.08.2017 области (БСМП)
р/счет 03224643290000003700
Отделение Калуга Банка России //УФК по
Калужской области г. Калуга
БИК ТОФК 012908002
Единый казначейский счет
40102810045370000030
ОГРН 1024001192500
ОКОНХ 91511
ОКПО 01927147
ОКТМО 29701000001
Тел: (4842) 74-40-91
Факс: (4842) 74-40-91
E-mail: bsmp_hospital@kaluga.ru

Главный врач
_____________________А.Ю. Цкаев р/с 40702810738000525207
ОГРН 1173443018121
Наименование банка или ТОФК:
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКТМО 18701000001
Тел:7-928-4492370
E-mail: info@itcstd.ru






Директор
______________А.М. Иванов
Приложение №1
к контракту №0137200001225004418 от 11 августа 2025 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
выполнение работ по разработке сметной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли двухэтажного корпуса в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская д.3, стр.6б

Наименование объекта закупки по
КТРУ


Наименование объекта закупки по соглашению о предоставлении субсидии на иные цели из областного бюджета
Разработка проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения


Работы по разработке сметной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли двухэтажного корпуса в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская, д.3, стр.6б
№
п/п


Перечень основных данных и
требований


Основные данные и требования

1. Источник финансирования строительства объекта


Средства бюджетных учреждений (средства областного бюджета)
2. Перечень объектов проектирования Кровля двухэтажного корпуса, в т.ч. крыша площадью
551,9м²
3. Исходные данные для разработки рабочей и сметной документации


- рабочая документация (предоставляется Заказчиком после заключения контракта по требованию Подрядчика);
- акт технического осмотра (предоставляется Заказчиком после заключения контракта по требованию Подрядчика);
- заключение результатам обследования технического состояния несущих конструкций здания, по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская, д.3, строение 6 (7 -ми этажный корпус) (отдельный файл);
- иные данные необходимые для разработки рабочей и сметной документации (предоставляется Заказчиком после заключения контракта по требованию Подрядчика).
4. Заказчик Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко
Местонахождение объекта проектирования: 248000 г. Калуга, ул. Октябрьская, 3, стр. 6б.
5. Основные технико- экономические показатели объекта проектирования


Год постройки: 1991;
Этажность: 2 этажа;
Общая площадь здания (пристройки): 983,8 м²;
Общая площадь крыши: 551,9 м²;
Кровля: шифер;
Стропильная система: деревянные балки;
Тип: односкатная.
6. Вид работ Капитальный ремонт.
7. Местоположение земельного участка. 248000, г. Калуга, Октябрьская, д.3
40:26:0002916 : 175
8. Идентификационные признаки объекта Хирургический корпус (строение 6б):
1) 03.01.001.002 (Приказ Минстроя России № 928/пр от 02.11.2022 г.);
2) назначение объекта – Здание клинической больницы;
3) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально- технологические особенности которых влияют на их безопасность - нет;
4) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения - нет;
5) принадлежность к опасным производственным объектам - нет;
6) пожарная и взрывопожарная опасность – Ф1.1. согласно ст.32 Федерального закона от 22.07.2008 №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
7) наличие помещений с постоянным пребыванием людей-нет;
8) уровень ответственности «нормальный».
9. Стадия проектирования Предпроектные работы — обследование строительных конструкций, техническое обследование, обмерные работы, чертежи.
Согласование сметной и рабочей документации с Заказчиком.
Сметная и рабочая документация с дальнейшим прохождением государственной экспертизы в части соответствия достоверности определения стоимости и получением положительного заключения экспертизы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
10. Сроки и последовательность выполнения работ по проектированию


Срок выполнения работ: в течение 90 календарных дней с даты заключения контракта.
Последовательность проектирования:
- В течение указанного срока Проектировщик выполняет обмерные и обследовательские работы, разработку рабочей и сметной документации на капитальный ремонт Объекта, в том числе:
- Работы по обследованию и обмерам проектируемого объекта;
- Разработка необходимых разделов из состава рабочей документации, графически отображающей проведение капитального ремонта. Рабочая документация выполняется в объеме, обеспечивающем реализацию архитектурных, технических и технологических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства монтажных и демонтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами или изготовления строительных изделий и выполняется в соответствии с действующими нормативными документами, стандартами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, неточности или несоответствия контракту, нормам действующего законодательства в сфере градостроительной деятельности, обнаруженные в процессе эксплуатации, и не выявленные на момент приемки, должны исправляться Подрядчик без дополнительной оплаты.
- Разработка сметной документации, включающей в себя ведомости объемов работ, конъюнктурный анализ цен;
- Проверка в течение 5-ти рабочих дней Заказчиком, представленного комплекта рабочей и сметной документации (далее – Документация) на электронном носителе;
Результаты работ по разработке сметной и рабочей документации передаются Заказчику в следующем составе и количестве:
- полный комплект документации, в количестве 4 (четыре) экземпляра в сброшюрованном виде, 2 (два) экземпляра в электронной форме:
1) 1-ый экз. - текстовая часть в формате (*.doc), сметная документация в формате (*.xlsx), в формате (*.gsfx) и в формате (*.gge); графическая часть в формате (*.dwg), прошедший сертификат соответствия;
Разделы, разрабатываемые в машиночитаемом электронном формате XML, дополнительно передаются в данном формате.
2) 2-ой экз. в формате (*.pdf) в полном соответствии с экземплярами на бумажном носителе, в том числе с подписями проектировщиков, ГИП, руководителя организации, заверенными печатью.
Использование программных или аппаратных средств, препятствующих редактированию, актуализации или печати разработанных документов запрещается.
Все отступления от СП, действующих в области разработки ПСД, согласовывает Подрядчик. В случае необходимости предоставления специальных технических условий, их разрабатывает, согласовывает, получает и оплачивает Подрядчик. Подрядчик передает исключительные авторские права Заказчику.
Согласование рабочей документации с заинтересованными организациями производит
Подрядчик
- Передача заказчику положительного Заключения государственной экспертизы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
11. Требования к разработке рабочей и сметной документации Рабочую и сметную документацию, разработать в соответствии с требованиями:
- постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с учетом функционального назначения объекта);
- Градостроительного кодекса РФ;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции";
- СП 29.13330.2011 «Полы»;
- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. правила проектирования и монтажа»;
- ГОСТ Р 56553-2015 «Слаботочные системы»;
- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
-СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
12. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации


Не требуется

13. Требования по утилизации строительных отходов


Согласно действующим нормам и требованиям, по согласованию с Заказчиком (приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов»).
14. Основные требования к составу рабочей документации


Состав рабочей документации на капитальный ремонт кровли двухэтажного корпуса в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская, д.3, стр.6б:
- Пояснительная записка
- Альбом «Обмерные работы и обследование проектируемого объекта»;
- Альбом «Архитектурно-строительные решения»
- Альбом «Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее)»;
-Альбом «Внутренние системы водоснабжения и канализации»;
- Альбом «Отопление, вентиляция и
кондиционирование»;
- Альбом «Автоматическая пожарная сигнализация»;
- Альбом «Система оповещения и управления эвакуацией и Охранная сигнализация»
- Альбом «Локально-вычислительная сеть»;
-Альбом «Медицинское газоснабжение»;
- Альбом «Технологические решения»;
- Альбом «Проект организации капитального ремонта»;
- Альбом «Сметная документация».
-Альбом «Система контроля доступа СКУД, Видеонаблюдение»
- Разработанная Документация должна соответствовать требованиям настоящего задания, функциональному назначению объекта, действующему законодательству на территории Российской Федерации, а также обязательным противопожарным, санитарно- гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам.
- Все технические, технологические решения в процессе разработки сметной и рабочей документации согласовать с Заказчиком.
15. Требование к Разделу «Обмерные работы и обследование проектируемого объекта» (ОБ)


Обмерные работы и визуальное обследование провести в объеме достаточном для проведения работ для разработки рабочей документации в рамках проведения капитального ремонта.
Раздел должен включать обмерные чертежи конструкций объектов с деталями и обмерами зоны проектирования.
Состояние материалов ограждающих и несущих конструкций.
Фотоматериалы объекта, в том числе выявленных дефектов.
Схемы расположения основных узлов инженерных коммуникаций.
16. Требование к Разделу «Архитектурно-строительные решения»


Архитектурно – планировочные решения должны способствовать обеспечению технологических процессов и соответствовать санитарным, противопожарным и строительным нормам.
Раздел должен включать рабочие чертежи, в т.ч.:
- план крыши;
- план проведения демонтажных работ;
- чертеж водосточной системы;
- системы снегозадержания;
- системы противооблединения;
- противопожарные и противоаварийные лестницы;
17. Требования к Разделу
«Силовое электрооборудование и
электрическое освещение
(внутреннее)» (ЭОМ)


Раздел должен включать рабочие чертежи, спецификацию и т.д. для ремонта (замены) системы электроснабжение и электроосвещение (в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к рабочей и проектной документации, определяющие состав, места расположения оборудования, места подключения к существующим сетям электроснабжения и освещения, места и способы прокладки кабельных линий и проводов, принять в соответствии с требованиями действующих Сводов правил СП, ПУЭ и в соответствии с требованиями соответствующих Санитарных правил и норм СанПиН.
Рабочие чертежи должны быть представлены принципиальными схемами электроснабжения и освещения, однолинейными схемами распределительных устройств электроснабжения, схемами размещения электрооборудования, схемами уравнивания потенциалов, контура заземления.
18. Требования к Разделу «Внутренние системы водоснабжения и канализации» (ВК)


Раздел должен включать рабочие чертежи, спецификацию и т.д. для ремонта (замены) системы водоснабжения и канализации (в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к рабочей и проектной документации, определяющие состав, места расположения оборудования, места подключения к существующим сетям водоснабжения и канализации, места и способы прокладки труб, принять в соответствии с требованиями действующих Сводов правил СП и в соответствии с требованиями соответствующих Санитарных правил и норм СанПиН.
Рабочие чертежи должны быть представлены схемами водоснабжения и канализации. Рассматривается в части канализационной дыхательно- фановой системы.
19. Требования к Разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (ОВиК)


Не требуется

20. Требования к Разделу «Автоматическая пожарная сигнализация» (АПС)


Определить в ходе проектирования при необходимости.
Согласовать с заказчиком.
21. Требования к Разделу «Локально-вычислительная сеть» (ЛВС)


Не требуется

22. Требования к Разделу «Система оповещения и управления эвакуацией» (СОУЭ и ОС)


Не требуется

23. Требования к Разделу «Медицинское газоснабжение» (МГ)


Не требуется

24. Требования к Разделу «Технологические решения» (ТХ)


Не требуется
25. Требования к разделу «Контроль доступа, Видеонаблюдение)


Не требуется
26. Требования к разделу «Сметная документация»


Сметную документацию представить в электронном виде в формате лицензионной программы, совместимой с программой «Гранд-смета», в формате XML (.gge) в соответствии с XML-схемой, опубликованной на официальном сайте Минстроя России. Документация должна содержать полный комплекс проектного объема работ (включая подготовительные работы) для капитального ремонта объекта. Сметную документацию разработать на основе утвержденных сметных нормативов, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства.
Сметная стоимость определяется ресурсно-индексным методом на основе федеральной сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве с применением письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 «Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ и нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452.
Сметная документация должна быть разработана в текущем уровне цен по состоянию на текущий квартал года, в котором представляется Заказчику.
Стоимость на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемую в строительстве, не вошедшую в единичные расценки и отсутствующую в федеральной сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве, определить путем конъюнктурного анализа стоимости материалов, оборудования, конструкций, на основании сравнения от нескольких (минимум 3 предложений) поставщиков.
27. Особые условия В каждом разделе рабочей документации должен быть представлен перечень используемых нормативных документов и оформлена ведомость объемов работ, спецификация основных материалов, необходимые чертежи.
Необходимые обследования кровли, в т.ч. крыши двухэтажного корпуса должны выполняться только в дневное время, с соблюдением техники безопасности и противопожарных мероприятий.
Выполнять сбор дополнительных исходных данных, согласовывать проектные решения, разрабатывать дополнительные разделы рабочей документации. Рабочую документацию разработать в объеме необходимом для реализации Объекта
Срок разработки рабочей и сметной документации включает срок прохождения экспертизы.
Стоимость разработки рабочей и сметной документации включает в себя стоимость прохождения экспертизы.
28. Гарантийные обязательства Гарантийный период, на выполняемые работы, составляет 3 (три) года с даты подписания документа о приемке. Гарантия качества распространяется на все выполненные работы. Срок предоставления гарантии качества подразумевает собой период времени, в течение которого Подрядчик возмещает Заказчику ущерб, возникший в результате некачественно разработанной документации. Установление причины возникновения дефектов и размера ущерба производится комиссионно с привлечением представителей Заказчика, Подрядчика, а также в случае необходимости независимых экспертов.
Если в период гарантии обнаружатся недостатки работ, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Течение гарантийного периода прерывается на все время, на протяжении которого результат работ (или его часть) не мог использоваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.



ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им.
К. Н. Шевченко

Главный врач
_____________________А.Ю. Цкаев



Общество с ограниченной
ответственностью "ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«СТАЛИНГРАД»


Директор
______________А.М. Иванов
Приложение №2
к контракту№0137200001225004418 от 11 августа 2025 г.


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


№
п/п


Наименование выполняемых видов и этапов работ


Сроки начала
выполнения отдельных
видов и этапов работ


Сроки окончания
выполнения отдельных
видов и этапов работ
1. Разработка сметной и рабочей документации



1-й день с даты
заключения контракта


60-й день с даты
заключения контракта
2. Проверка сметной документации на предмет соответствия примененных в ней сметных нормативов действующим сметным нормативам в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, рекомендованным нормативными и
методическими документами федерального и территориального уровней.


61-й день с даты
заключения контракта


90-й день с даты
заключения контракта








ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им.
К. Н. Шевченко

Главный врач
_____________________А.Ю. Цкаев



Общество с ограниченной
ответственностью "ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«СТАЛИНГРАД»


Директор
______________А.М. Иванов